Тендер - Колер №241890491

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

тз_колер

Техническое задание

на право заключить государственный контракт на поставку строительных материалов для проведения капитального ремонта ШИЗО, ПКТ

для нужд ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области

Государственный Заказчик: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области».

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Набережная, 35.

Срок и условия поставки товара: поставка товара производится силами и средствами Поставщика в течение 30 дней с даты заключения государственного контракта. Дата поставки предварительно согласовывается с Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Качество поставляемого товара должно соответствовать предусмотренным стандартам, техническим условиям и быть подтверждено документами о качестве, согласно действующему законодательству РФ.

2. Документы должны быть заверены надлежащим образом.

3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством РФ.

Старший инспектор ГКБО

капитан внутренней службы Н.В. Яковлева

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 20.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000016

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Самарская обл, Волжский р-н, Спиридоновка с, ул.Набережная 35, ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 3627.18 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1088.15 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает исполнение всех обязательств Поставщика по настоящему Контракту. Предоставляется в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта определяет участник закупки, с которым заключается Контракт.Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 нмцк колер

Проект контракта

1 проект ГК строймат 2023

Описание объекта закупки

1 тз колер

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 требования к составу заявки 126н,617

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены требования_к_составу_заявки_126н,617

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению

Содержание и состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, подаваемой участником закупки, должны соответствовать требованиям статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Посмотреть таблицу с данными

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

2.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году.

2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

2.3. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.

2.4. Случаи использования при описании объекта закупки не установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

2.5 Если в настоящем извещении установлены запреты, ограничения, условия допуска товара в целях применения национального режима при осуществлении закупок,
в случае отсутствия информации и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона№44-ФЗ в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

нмцк_колер - Посмотреть таблицу с даннымипроект_ГК_строймат_2023

Государственный контракт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

с. Спиридоновка «____» _________ 2023г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 13 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» (ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» или «Заказчик», в лице начальника Тимченкова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь: Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативно-правовыми актами РФ, на основании протокола подведения итогов определения поставщика №_________ от ___________ 2023г., заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар, определенный в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). Государственный заказчик обязуется принять и оплатить названный товар в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _______________ рублей ____ копеек с учетом НДС, и включает общую стоимость товара, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.8.1 Контракта.

2.3. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

2.4. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.5. Источник финансирования – Федеральный бюджет.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам, несет Поставщик.

3. Сроки и порядок поставки товара

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара надлежащего качества Государственному заказчику.

3.2. Поставка товара производится силами и средствами Поставщика в течение 30 дней с даты заключения государственного контракта. Дата поставки предварительно согласовывается с Заказчиком.

3.3. Поставка товара должна быть осуществлена в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов по местному времени (кроме субботы и воскресенья) на склад Государственного заказчика, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Набережная, 35, территория ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области.

3.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику документы, удостоверяющие качество товара (сертификат, протокол).

3.5. По факту поставки товара Поставщик формирует в течение 2 дней с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, содержащий сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ и прилагает финансовые документы (счет или счет-фактура, УПД). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.6. Подписанные в ЕИС в сфере закупок документы о приемки принимаются к учету сторонами в качестве первичных учетных документов и являются основанием для оплаты.

3.7. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным со дня подписания Государственным заказчиком документа о приемке в ЕИС по факту приемки товара.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара, в соответствии с пунктом 3.7. Контракта.

4. Качество и порядок приемки товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому Товару.

4.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.

4.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен быть надлежащего качества, комплектности и должен соответствовать всем установленным законодательством Российской Федерации требованиям, обычно предъявляемым к продукции подобного рода.

4.4. Наименование Товара и производитель поставляемых Товаров должны соответствовать наименованию Товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах.

4.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в течение 2 дней с момента поставки, в соответствии с действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

4.6. По результатам приемки товара по качеству и количеству, не позднее 2 (двух) дней с момент ее завершения, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают документы согласно п. 3.5.

4.7. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара с указанием выявленных недостатков, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

4.8. Срок замены товара - в течение 2 (двух) дней со дня получения Поставщиком извещения о замене Товара ненадлежащего качества.

5. Тара, упаковка, маркировка и транспортировка.

5.1. Требования к таре (упаковке):

Товар должен быть затарен, упакован и замаркирован, в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения на складе. Упаковка должна не иметь повреждений, соответствовать требованиям нормативных документов, быть разрешенной установленными органами в установленном порядке. Маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

5.2. Тара должна обеспечивать сохранность товара, качество и товарный вид при перевозке. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.

5.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. Ответственность Государственного заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 10% от цены Контракта, на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 1000 рублей на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Уплата Поставщиком начисленных штрафов или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных Государственному заказчику Поставщиком путем поставки товара ненадлежащего качества или непоставки товара, в полной сумме сверх неустойки.

6.10. Государственный заказчик имеет право произвести оплату поставленного товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, уменьшенные на размер начисленных неустоек (штрафов, пеней).

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает исполнение всех обязательств Поставщика по настоящему Контракту. Предоставляется в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта определяет участник закупки, с которым заключается Контракт.

7.2. Независимая гарантия должна соответствовать ст.45 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. В случае отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Срок для предоставления нового обеспечения – не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о возникновении такой необходимости. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком указанного обязательства начисляется пеня, указанные в п. 6.3.2. Контракта.

7.4. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в следующих случаях:

при предоставлении нового обеспечения взамен независимой гарантии, выданной банком, потерявшим лицензию на осуществление банковских операций;

при изменении Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта;

если Контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения.

7.5. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере_________ рублей __ копеек.

7.6. Денежные средства вносятся Поставщиком по следующим реквизитам:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование получателя: УФК по Самарской области (ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20);

БИК банка:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области, г Самара;

Корреспондентский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код НПА 0002.

7.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком счета-фактуры или универсального передаточного документа после выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту. Обеспечение исполнения Контракта Поставщику не возвращается в случае нарушения им обязательств, установленных настоящим контрактом.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможное исполнение обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту.

8.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжали действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускаются, за исключением следующих случаев:

9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

9.1.2. По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

9.1.3. Предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, а также в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика, осуществить возврат суммы авансового платежа на расчетный счет Заказчика.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не оплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. Также Стороны, их работники, представители при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло ил может произойти нарушение, указанное в п. 10.1 Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 дней направляет ответ, что нарушение не произошло или не произойдет.

10.3. Исполнение обязательств по Контракту приостанавливается с момента направления Стороной уведомления, указанного в п. 10.2 Контракта, до момента получения ответа.

0.4. Если подтвердилось нарушение другой Стороны обязательств, указанных в п. 10.1 Контракта, либо не был получен ответ на уведомление, Сторона имеет право отказаться от Контракта в одностороннем порядке. Направив письменное уведомление о расторжении Сторона, по инициативе которой расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Контракта.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии Сторонами, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Срок действия государственного контракта с даты его подписания по 30.06.2023г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ________________________

от «___»_____________ 2023 г.

.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными