Тендер - Поставка чистящих, моющих и хозяйственно-бытовых товаров №241672058

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Запрос.pdf

ŽŽ‡

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по воспитательной работе

ГОУ ТО «Долматовская школа»

__________________________Е.Н. Мельникова

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку чистящих, моющих и хозяйственно-бытовых товаров.

Наименование поставляемого товара.

Чистящие, моющие и хозяйственно-бытовые товары

2. Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации. Технические условия изготовителя, подтверждаются соответствующими сертификатами качества.

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Тульская область, Чернский р-н д. Долматово

5. Сроки поставки товара: В течение 3(трех) рабочих дней с момента заключения контракта.

6. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия Заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Поставщик обязан уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

7. Назначение товара и цели его использования: потребность, обусловленная текущей хозяйственной деятельностью учреждения.

8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

9. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

10. Требования по комплектности товара: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара, и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

11. Требования по энергетической эффективности товара.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: в соответствие с комплектом поставки.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

16. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Объем гарантий качества составляет 100%.

17. Требования к гарантийному сроку товара: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

18. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19. Иные требования к товару. При обнаружении, после передачи товара скрытых существенных недостатков (дефектов) в товаре, допущенных по вине изготовителя продукции или Поставщика, Стороны составляют Акт о недостатках, в котором указывается характер указанных недостатков. Акт о недостатках подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. Товар с существенными недостатками, в т. ч. оплаченный к данному моменту, возвращается Заказчиком Поставщику после подписания акта о недостатках. Поставщик обязуется заменить товар с недостатками на аналогичный товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента рассмотрения им Акта о недостатках и возврата этого товара Заказчиком на склад Поставщика. Данное условие имеет значение только при условии отсутствия явных внешних повреждений товара и сохранении товарного вида.

%8f%90%8e%85%8a%92_%8a%8e%8d%92%90%80%8a%92%80

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ____

на поставку чистящих, моющих и хозяйственно-бытовых товаров.

д. Долматово «____»_______2023г.

государственное общеобразовательное учреждение тульской области "Долматовская школа", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецовой Ольги Викторовны, действующего на основанииУстава, с одной стороны и __________________________, в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующей на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом заказчик поручает, а поставщик принимает на себя обязательства на поставку чистящих, моющих и хозяйственно-бытовых товаров (далее – товар) в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 2) и спецификацией (приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в порядке, форме и размере, установленном настоящим контрактом.

1.3. Место поставки товара: Тульская область, Чернский район, д. Долматово, ул. Юбилейная, зд.4

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет ______________ рублей ___________ копеек (____________________________ рублей _________ копеек), в том числе НДС [1] -

2.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.4.Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 10(десяти) рабочих дней со дня представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счет/счет-фактура).

2.5. Авансирование работ по контракту не предусмотрено.

2.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.7. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

2.9. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений.

2.10. Оплата по настоящему контракту осуществляется по КВР 244, КОСГУ 346

-за счет средств субсидий на выполнение ГЗ, в сумме:

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В течение 2 рабочих дней до поставки товара уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

3.1.2. Осуществить поставку товара заказчику в течение 3(трех) рабочих дней с момента заключения Контракта, в том числе специализированным транспортом, а также производить связанные с доставкой все виды погрузо-разгрузочных и экспедиторские работы за счет собственных средств. Сборка и установка оборудования производится Поставщиком при доставке товара. Стоимость входит в цену контакта.

3.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

3.1.3. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

3.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления заказчиком требования о замене товара произвести замену товара ненадлежащего качества.

3.1.5. Уведомить заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и действующей нормативной документацией.

3.2.2. Осуществлять общий контроль за надлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту и расходованием финансовых средств в ходе реализации настоящего контракта.

3.2.3. Оформить пропуск на проезд на территорию заказчика транспорта поставщика.

3.2.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара поставщиком осуществляется в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, в течение 3(трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка товара осуществляется единовременно.

4.2. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

4.3. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

4.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

4.5. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

4.6. Товар должен быть поставлен в разобранном виде. Сборка товара осуществляется непосредственно поставщиком по месту установки заказчиком.

4.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика и счетом/счетом-фактурой.

4.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 от 15.06.1965 и П-7 от 25.04.1966, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР, в части не противоречащей действующего законодательства, а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражом СССР от 15.10.1990г.

5.2. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

5.3. В случае обнаружения при приемке товара недостачи или некачественного товара составляется акт, который подписывают представители поставщика и заказчика.

5.4. При обнаружении недостачи или некачественного товара после приемки и при условии, что такой товар не мог быть обнаружен заказчиком при приемке товара от поставщика без повреждения упаковки изготовителя товара, заказчик обязан незамедлительно, в письменной форме известить поставщика об обнаруженной недостаче или некачественном товаре с приложением подробного перечня его признаков.

5.5. Поставка недостающего или замена некачественного товара осуществляется поставщиком за свой счет в течение 5 дней, с момента получения извещения от заказчика о недостаче или о поставке некачественного товара.

5.6. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.

5.7. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.8. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

6.2. Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

6.3. Поставляемый товар сопровождается документами, подтверждающими качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен соответствовать сопровождаемым документам по качеству.

6.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

6.5. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

8.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

• При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
• При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

• В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 9.2. – 9.8. контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3. – 9.7. настоящего контракта):

9.2.1. 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.2.2. 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.2.3. 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.2.4. 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

9.2.5. 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

9.2.6. 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

9.2.7. 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

9.2.8. 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

9.2.9. 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

9.3.1. 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.3.2. 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

9.3.3. 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

9.4.1. 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.4.2. 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.4.3. 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

9.5.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.5.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.5.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.5.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

9.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

9.8.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.8.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.8.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.8.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия контракта: с момента заключения Контракта по «15» апреля 2023 года.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.3. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Спецификация

приложение № 2 –Описание объекта закупки

приложение № 3 – Акт приемки-передачи партии товара

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № _________ от «___» ______ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________________ (_____________________________ рублей ____ копеек)

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Директор: ___________ О.В. Кузнецова Руководитель ________ (ФИО)

Приложение № 2

к контракту № _________ от «___» ______ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по воспитательной работе

ГОУ ТО «Долматовская школа»

__________________________Е.Н. Мельникова

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку чистящих, моющих и хозяйственно-бытовых товаров.

Наименование поставляемого товара.

Чистящие, моющие и хозяйственно-бытовые товары

2. Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации. Технические условия изготовителя, подтверждаются соответствующими сертификатами качества.

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Тульская область, Чернский р-н д. Долматово

5. Сроки поставки товара: В течение 3(трех) рабочих дней с момента заключения контракта.

6. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия Заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Поставщик обязан уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

7. Назначение товара и цели его использования: потребность, обусловленная текущей хозяйственной деятельностью учреждения.

8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

9. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

10. Требования по комплектности товара: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара, и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

11. Требования по энергетической эффективности товара.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: в соответствие с комплектом поставки.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

16. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Объем гарантий качества составляет 100%.

17. Требования к гарантийному сроку товара: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

18. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19. Иные требования к товару. При обнаружении, после передачи товара скрытых существенных недостатков (дефектов) в товаре, допущенных по вине изготовителя продукции или Поставщика, Стороны составляют Акт о недостатках, в котором указывается характер указанных недостатков. Акт о недостатках подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. Товар с существенными недостатками, в т. ч. оплаченный к данному моменту, возвращается Заказчиком Поставщику после подписания акта о недостатках. Поставщик обязуется заменить товар с недостатками на аналогичный товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента рассмотрения им Акта о недостатках и возврата этого товара Заказчиком на склад Поставщика. Данное условие имеет значение только при условии отсутствия явных внешних повреждений товара и сохранении товарного вида.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Директор: ___________ О.В. Кузнецова Руководитель ________ (ФИО)

Приложение № 3 к контракту

№ ____ от «___» ____________ 20__г.

Форма

АКТ

приемки-передачи партии товара

г.________ «___» _________ 20___ г.

государственное общеобразовательное учреждение тульской области "Долматовская школа", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецовой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующей на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от ___ _______ 20__ года № __поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество соответствует требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № ___.

3. Вышеуказанная поставка согласно контракту от ___ _______ 20__ года № ___ должна быть выполнена ___ _______ 20__ года, фактически выполнена ___ _______ 20__ года.

4. Недостатки (выявлены, не выявлены): _____________.

5. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: ___________________________________________рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ________________________________________________________ рублей _____ копеек.

6.Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

7.Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

8.Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

9.Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г.________________________ (проведена)

- Посмотреть таблицу с данными

Для поставщика с общим режимом налогообложения. ↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения ↑

鰹_

ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК Г.ОРЁЛБИК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сч. №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сч. №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть906

КПП 0

ИП Минаева Татьяна Владимировна

Получатель

Коммерческое предложение № 336 от 15.03.23г

Поставщик: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть906 КПП 0 ИП Минаева Татьяна Владимировна,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Покупатель: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть "государственное образовательное учреждение

№

Товар

Кол-во

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

НИЗ. ЦЕНА Средство для мытья стекол и зеркал OfficeClean

НИЗ. ЦЕНА Салфетки бумажные OfficeClean, 1 слойн., 23*23см,

НИЗ. ЦЕНА Средство моющее универсальное 1л ПРОГРЕСС, ш/к

НИЗ. ЦЕНА Средство для туалета OfficeClean "SuperCleaner", гель

Чистящее средство Санитарный гель OXI Идеал, 1л

Мыло жидкое OfficeClean "Алоэ", с дозатором, 500мл

Шампунь 1 л, ЛЮБАВА "Ромашка", для всех типов воло

Бумага туал. 1 сл. ЕВРОСТАНДАРТ 56 (43 м) отб. мак.

Прокладки Normal Soft 9 шт

НИЗ. ЦЕНА Мешки для мусора 30л Vega ПНД, 48*55см, 5мкм,

Мешки для мусора 240л VEGA ПВД, 90*130см, 25мкм, 5шт.,

Мешки для мусора 300л КБ "Ecoclean" ПВД, 110*130см

Мочалка БАНТ 13см

Чистящее средство санитарно-гигиеническое Чистин, гель, 750мл

НИЗ. ЦЕНА Чистящее средство для сантехники Vega "Лимон", гель,

НИЗ. ЦЕНА Средство чистящее Sanita "Универсал. Зеленый чай и

НИЗ. ЦЕНА Хлорные таблетки OfficeClean Professional,

10

30

40

15

15

5

30

300

30

20

10

10

15

20

15

20

12

Ед.

шт

уп

шт

шт

шт

шт

шт

шт

уп

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Цена

Сумма

66,00

33,00

89,00

98,00

98,00

74,00

63,00

13,00

62,00

21,00

101,00

432,00

36,00

103,00

75,00

135,00

528,00

660,00

990,00

3 560,00

1 470,00

1 470,00

370,00

1 890,00

3 900,00

1 860,00

420,00

1 010,00

4 320,00

540,00

2 060,00

1 125,00

2 700,00

6 336,00

Итого:

34 681,00

Всего наименований 17, на сумму 34'681.00 руб.

Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят один рубль 00 копеек

Руководитель

(ИП Минаева Т.В.)

Бухгалтер

(ИП Минаева Т.В.)

%8e%8d%8c%96%8a