Тендер - Поставка хозяйственных товаров №241625598

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 16

• 1
• 2

.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВолгоградская обл., Клетский р-н, ст. Клетская, ул. Комсомольская, 12

5. Сроки поставки товара: с момента заключения Договора в течение 10-ти рабочих дней, в будние дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо16 00 (время местное):

6. Общие требования к качеству товара:

6.1.Поставляемый товар должен быть новым.

6.2.Срок годности не менее 90 % от указанного производителем.

7. Требования к безопасности товара: товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки.

8. Требования к функциональным характеристикам товара: поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования в условиях учреждения, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

9. Требования к условиям поставки товара: погрузку, транспортировку, разгрузку поставленного товара Поставщик осуществляет собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет, гарантирующий качество доставки товара.

10. Требования к упаковке товара: Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, с указанием срока годности и отвечать требованиям к перевозкам в РФ.

11. Порядок сдачи и приемки товара: входной контроль товара по качеству, количеству осуществляется в соответствии с инструкциями и технического задания

12. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

на ___________________________________

Изготавливается на бланке

- Посмотреть таблицу с данными

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора________________________________________________.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _______________________________________

(подпись) м.п.

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР №

на поставку хозяйственных товаров

ст. Клетская « ____ »________ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Клетская районная станция по борьбе с болезнями животных» (сокращенное наименование – ГБУ ВО «Клетская райСББЖ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Борисов Александр Андреевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по итогам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (Протокол № ____ от «____» _____________ 2023 г.) заключили Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Наименование товара, технические и качественные характеристики, наименование страны происхождения, количество указаны в Спецификации (Приложение №1), а технические характеристики - в Техническом задании (Приложение №2).
1.3. Сроки поставки: с момента заключения Договора в течение 10-ти рабочих дней, в будние дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо16 00 (время местное).
1.4. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская обл., Клетский р-н, ст. Клетская, ул. Комсомольская, 12
1.5. Товар поставляется в потребительской упаковке с маркировкой производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Срок действия Договора
2.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 31 декабря 2023 года, а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оказывать содействие Поставщику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.2. Обеспечить доступ представителя Поставщика в ГБУ ВО «Клетская райСББЖ», пропуск транспортного средства Поставщика в соответствии с установленным порядком допуска.
3.1.3. Осуществить приемку товара в соответствии с разделом 4.
3.1.4. Оплатить товар в порядке на условиях, предусмотренных разделом 5.
3.1.5. Проверять соответствие поставленного товара условиям Договора, в том числе соответствие количества и качества поставленного товара требованиям технических регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных законодательством РФ.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать поставки товара в соответствии с условиями Договора и сопроводительными документами в установленный срок.
3.2.2. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке товара. Требовать от Поставщика устранения недостатков товара, допущенных при исполнении Договора, за его счет.
3.2.3. Отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать замены данного товара;
3.2.4.Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
3.2.5. Требовать оплаты неустойки (пени, штрафных санкций) в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.6. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар надлежащего качества, в количестве и сроки в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обстоятельствах препятствующих исполнению обязательств в установленные Договором сроки.
3.3.3. Обеспечить сохранность товара до приемки его Заказчиком. Все риски случайного повреждения или ухудшения качества товара в процессе его доставки и разгрузки несет Поставщик.
3.3.4. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента и комплектации.
3.3.5. Принимать участие в сверке расчётов по требованию Заказчика, предоставлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного товара и подписания документов в установленные сроки.
3.4.2. Требовать оплаты неустойки (пени, штрафных санкций) в соответствии с условиями Договора.
3.4.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке товара.
3.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства РФ предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре.

Порядок сдачи и приемки товара
4.1. Поставщик устно, посредством телефонной связи или письменно посредством электронной почты, в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 13, уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до назначенной даты поставки.
4.2. Уведомление о поставке товара должно содержать сведения о представителе Поставщика (фамилию, имя, отчество, паспортные данные) и его полномочия, информацию о дате и времени поставки товара.
4.3. Приемка товара осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика. Заказчик вправе принять решение о приемке товара при неявке в согласованное время представителя Поставщика, что не может являться основанием для возражений Поставщика.
4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику подписанный им акт о приемке товара (Приложение №3), товарную накладную в 2˗х экземплярах, счет-фактуру (при наличии).
4.5. Заказчик, в срок не более 3-х рабочих дней, с даты поступления товара на место поставки, своими силами проводит проверку соответствия поставленного товара условиям Договора, по результатам которой подписывает акт о приемке товара и товарную накладную или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания акта о приемке товара.
4.6. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям Договора, Заказчик направляет Поставщику уведомление о несоответствии поставленного товара условиям Договора в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента выявления указанного несоответствия, с установлением сроков устранения несоответствия товара.
4.7. В случае несоответствия поставленного товара условиям Договора, Поставщик обязан устранить несоответствие поставленного товара за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
4.8. Нарушение Поставщиком сроков по устранению указанного несоответствия влечет за собой ответственность в соответствии с разделом 7. До устранения таких нарушений обязанности Поставщика по настоящему Договору считаются неисполненными.
4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком в установленный срок.
4.10. Датой поставки товара считается дата, указанная в акте о приемке товара подписанном Сторонами.

Цена Договора, порядок и сроки оплаты
5.1. Общая сумма Договора составляет - __________рублей (__________ рублей ___ копеек), включая налог на добавленную стоимость (__ процентов): __________ (__________) рублей _______ копеек (если НДС не облагается, указать основание. В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).
5.2. Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).
5.3. Цена Договора формируется с учетом всех расходов Поставщика, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, а также стоимость интеграции товара с установленным на объекте Заказчика турникетом, и иные расходы, связанные с поставкой товара.
5.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема товара и иных условий Договора.
5.5. Оплата поставленного товара производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, течение 7-ми рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта о приемке товара, на основании товарной накладной, счета и счета-фактуры (при наличии).
5.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течении 3-х рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
5.7. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания соответствующей суммы денежных средств со счета Заказчика.

Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставленного товара условиям Договора и Технического задания (Приложение 2), требованиям технических регламентов, стандартов и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.2. Все риски случайного повреждения или ухудшения качества товара в процессе его доставки и разгрузки несет Поставщик.
6.3. Нарушение Поставщиком сроков по устранению выявленных недостатков товара влечет за собой ответственность в соответствии с разделом 7.

Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.
Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.
7.6. Уплата неустоек (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого запроса.
7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

Обеспечение исполнения договора
8.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его Приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 рабочих дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, факса, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
9.4. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской области.

Порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Изменения существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев:
- при изменении количества поставляемого товара, но не более чем на 10%, при этом цена Договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара;
- при изменении сроков исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;
- при изменении цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
10.2. Расторжение Договора допускается:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для данного отказа Заказчика.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30-ти дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.
10.10. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.
10.11. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10-ти дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
10.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
10.13. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по Договору, а именно:
-поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- нарушения сроков поставки товара.

Форс-мажор
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажор, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, террористические акты и другие стихийные бедствия.
11.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
11.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Каждая из Сторон назначает своего ответственного представителя для выполнения обязательств по Договору:

- ответственный представитель Заказчика: начальник Борисов А.А.., тел. 8844(66)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- ответственный представитель Поставщика: _____________________________________, контактный телефон ___ (___) ______________, эл. почта: _________________.

12.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

-Приложение №1 - Спецификация;

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № ____

от «__» ______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______________________ (____________________________________________________), в том числе НДС __% в размере ________________ рублей. Цена не подлежит изменению до окончания срока действия Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская обл, Клетский р-н, Клетская ст-ца, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 12