Тендер - Клей плиточный БЕРГАУФ Керамик №241446195

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Спецификация_к_договору_поставки_задвижки

Приложение №1

к договору поставки №

от «___»_________________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

г. Чистополь «___» _________ 20__ г.

___________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

ОАО «Чистопольское ПТС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Харисова Марата Асхатовича, действующей на основании доверенности №169/22 от 20.12.2022 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______

г.Чистополь «____» ____________ 202__г.

__________________________________ именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице _________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице генерального директора Харисова Марата Асхатовича, действующего на основании доверенности №169/22 от 20.12.2022 г., с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №____________ от «____» ____________ 2023 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар, в ассортименте, количестве и по цене указанной в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму.
1.2. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.3. Товар, поставляемый по настоящему договору, является новым, ранее никем неиспользуемым и неэксплуатируемым. Поставщик гарантирует Покупателю, что является собственником Товара, что поставляемый по настоящему договору Товар свободен от любых прав на него третьих лиц.
1.4. Стороны пришли к соглашению о том, что Поставщик Товара обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Ассортимент, срок и условия поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Срок поставки Товара, указанный в Спецификациях является обязательным для Поставщика.
2.2. Цена (стоимость) Товара по настоящему договору устанавливается в спецификации отдельно по каждой позиции.
Ставка НДС в спецификации указывается действующая на день подписания спецификации и договора. В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к стоимости Товара, при этом, согласованная стоимость Товара остается неизменной.
2.3. Общая сумма настоящего договора составляет ________________ руб. _____ коп. (____________________________________ рублей ____________ копеек) в том числе НДС -20%, в сумме ______________ руб. ________ коп.
2.4. Покупатель производит оплату Товара в течение 10 (Десять) банковских дней с даты принятия Товара по накладным на основании выставленного счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Все первичные учетные документы, в том числе УПД и ТТН должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Первичные документы, оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются не представленными.
2.6. Обязательство покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета покупателя.
2.7. В случае, если дата оплаты за Товар является выходным или праздничным днем, он переносится на первый рабочий день.
2.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика, Поставщик обязан письменно, в течение трех календарных дней, известить об этом Покупателя, а также передать Покупателю оригиналы всех неоплаченных счетов с измененными реквизитами.
2.9. Поставщик и Покупатель обязуются проводить сверку взаимных расчетов один раз в квартал путем подписания соответствующего акта сверки взаимных расчетов.

ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
3.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству осуществляется уполномоченными лицами Покупателя и Поставщика в момент получения Товара и оформляется подписанием УПД и ТТН.
3.2. Поставщик несет ответственность по выставляемым в адрес Покупателя УПД (Предъявляемый Покупателю НДС) и если в результате нарушения Поставщиком действующего законодательства Покупателю отказано в возмещении НДС из бюджета по выставляемым Поставщиком УПД, то Поставщик возмещает Покупателю указанную сумму НДС.
3.3. В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, маркировки либо недостачи поступившего Товара при его приемке уполномоченными лицами составляется акт о выявленных недостатках Товара. Поставщик обязан устранить выявленные при приемке замечания и недостатки в сроки, согласованные сторонами и указанные в акте о выявленных недостатках Товара.
3.4. Если устранение каких-либо недостатков Товара производится по согласованию между сторонами силами Покупателя, Поставщик обязан в 7-дневный срок возместить Покупателю связанные с этим расходы.
3.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы: сертификаты соответствия, выданные уполномоченными организациями; техническую документацию (технические паспорта); инструкции по эксплуатации на русском языке; гарантийные талоны; УПД; ТТН и иные документы, если иное не указано в Спецификации.
Поставка Товара без технической документации и сертификатов приравнивается к не поставке и такой Товар не подлежит приемке и оплате до момента передачи всей необходимой документации.

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ТОВАРА.
4.1. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а импортного Товара – международным стандартам упаковки. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
4.2. Маркировка Товара должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.
4.3. Упаковка также должна быть промаркирована. Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование и адрес Поставщика, наименование и адрес объекта, также должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке от Поставщика.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
5.1. Поставка Товара осуществляется путем самостоятельного вывоза Товара Покупателем со склада Поставщика. Место отгрузки товара указывается в товарной накладной.
5.2. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать Товар считается момент вручения Покупателю или уполномоченному им лицу в месте приемки Товара. При этом право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товара и подписания универсального передаточного документа (УПД) и товарно-транспортной накладной (ТТН).
5.3. Лицо, уполномоченное Покупателем принять Товар, обязано передать Поставщику надлежащим образом оформленную доверенность Покупателя на получение Товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Гарантийные срок на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться с момента начала эксплуатации материалов (оборудования).
6.2. Все гарантийные обязательства относительно поставляемого в рамках настоящего договора Товара перед Покупателем несет непосредственно Поставщик Товара.
6.3. В случае обнаружения неисправности (брака) Товара в период гарантийного срока, стороны обязуются не позднее 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения, направить своих уполномоченных представителей для освидетельствования неисправности и составления акта о неисправности (брака). В случае невозможности определения сторонами гарантийного случая, Поставщик обязан провести диагностику или экспертизу Товара с привлечением завода-изготовителя, и не позднее 30 (тридцати) календарных дней предоставить Покупателю заключение о подтверждении гарантийного случая или его отсутствии.
6.4. При гарантийном случае Поставщик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней осуществить устранение недостатков (ремонт) или замену некачественного Товара на аналогичный качественный.
6.5. В случае устранения любого недостатка Товара (его части) или замены Товара (его части) в гарантийный период, гарантийный срок продлевается на количество дней, затраченных на устранение недостатков. В случае замены дефектного Товара (его части) гарантийный срок на Товар (его части) устанавливается с момента замены.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае несвоевременной оплаты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
7.3. В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязанности передать Товар, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не переданного (не поставленного) Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
7.4. Уплата неустойки (пени, штрафов), применение других способов обеспечения исполнения обязательств, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
7.5. В случае поставки Товара, не соответствующего по ассортименту, маркам или по прочим техническим характеристикам условиям Договора, при условии, что изменение по ассортименту, или прочим техническим характеристикам Товара не были согласованы до момента поставки Поставщиком с Покупателем, поставка считается просроченной и к Поставщику применяются санкции, предусмотренные пунктом 7.3. Договора. Начисление неустойки производится с момента, когда Товар должен был быть поставлен по условиям Договора до дня фактического исполнения обязательства.
7.6. При невыполнении обязательства по замене Товара или его части (устранение выявленных дефектов, брака) в установленные Сторонами сроки, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего замене. Покупатель вправе предъявить Поставщику требование о возмещении убытков – реального ущерба, связанного с нарушением указанных в настоящем пункте обязательств, при условии документального подтверждения таких убытков.
7.7. Стороны пришли к соглашению о неприменении к их взаимоотношениям в рамках настоящего Договора положений статьи 317.1. ГК РФ о начислении процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от полного исполнения своих обязательств по настоящему Договору или в связи с ним.
8.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения претензии 7 (семь) календарных дней.
9.2. В случае не урегулирования разногласий, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.
9.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ФОРСМАЖОР.
10.1. Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в той степени, в которой выполнение таких обязательств задерживается или нарушается обстоятельствами форс-мажора.
10.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются пожар, стихийные бедствия, война и военные операции, блокада, другие обстоятельства чрезвычайного характера, непосредственно влияющие на исполнение настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
10.3. Сторона, попавшая под воздействие форс-мажорных обстоятельств, имеет право перенести сроки выполнения Договора на период действия таких обстоятельств, предупредив об этом другую Сторону не более чем через 10 дней с момента, когда она узнала о форс-мажоре, и предоставив подтверждающие документы.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.
11.2. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
11.3. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:
- Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;
- Сторона раскроет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
11.4. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации.
11.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного использования конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
11.6. Передача конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными Представителями Сторон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные обеими сторонами в процессе исполнения Договора и переданные по электронной почте, указанной в настоящем Договоре, будут иметь юридическую силу при условии, что отправленные сообщения позволяют установить, что оно исходит от стороны договора.

12.2. В случае изменения реквизитов, указанных в п.14 настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга в течение трех календарных дней с даты их изменения.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными