Тендер - Поставка дезинфицирующего средства для текстильных изделий №241416697

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК стиральный порошок.docx
• Описание объекта закупки.docx
• Проект Контракта СМП.docx
• Требования к содержанию заявки.docx

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

на поставку дезинфицирующего средства для текстильных изделий

Общие требования

1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

3. Остаточный срок годности на момент поставки партии товара должен быть не менее 12 месяцев.

4. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией свидетельства о государственной регистрации и другими документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Вся документация, включая все текстовые материалы, касающиеся использования поставленного Товара, должны быть выполнены на русском языке.

- Посмотреть таблицу с данными

1 указано в соответствии с требованиями правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 года № 145

Обоснование включения дополнительной информации, не предусмотренной каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ):

1 указано в соответствии с КТРУ

2 специфика деятельности и применение для оборудования, имеющегося в учреждении

3 Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях (2015г. п.6.17.)

4 характеристики средства необходимые при использовании для достижения целей в соответствии со специфика деятельности учреждения

5 СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

6 ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

7 стирке и дезинфекции белья подлежат разные по виду (в т. ч из синтетических волокон) и цвету (в т.ч. цветные) текстильные изделия

8 для оптимизации рабочего процесса и минимизации расходов заказчика.

* участник закупки указывает одно конкретное значение, не допускается использование слов «не более»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 16.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000057

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 31в.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по Ярославской области г. Ярославль

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены НМЦК_стиральный_порошок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено на основании требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и в соответствии с Постановлением Правительства ЯО от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее – Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2

Информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.3

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов при условиях, определенных п 4.8 разделом 4 Методики

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.4

Общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

- Посмотреть таблицу с данными

3.2

Нормативный метод

не использован

3.3

Тарифный метод

не использован

3.4

Проектно-сметный метод

не использован

3.5

Затратный метод

не использован

3.6

Иные методы

не использованы

4

Расчет НМЦК, руб.

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в Таблице № 3

5

НМЦК, руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

6

Дата подготовки обоснования НМЦК

15.03.2023г

Таблица № 3

- Посмотреть таблицу с данными

* Расчетная цена за ед. товара определена как минимальное значение цен идентичных услуг

Требования_к_содержанию_заявки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к требованиям

к содержанию, составу заявки

на участие в закупке и инструкции

по её заполнению

Информация о характеристиках, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки,

товарный знак (при наличии у товара товарного знака), информация о наименовании страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется в соответствии с требованиями Описания объекта закупки, участник закупки указывает четко показатели предлагаемого к поставке товара: по показателям, отмеченным «*», участник закупки указывает одно конкретное значение показателя товара, не допускается использование слов «не более»

** указывается товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также рекомендуется указать производителя предлагаемого к поставке товара;

*** указывается информация о наименовании страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Приложение №2 к требованиям

к содержанию, составу заявки

на участие в закупке и инструкции

по её заполнению

Декларация с указанием номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и информации о совокупном количестве баллов:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта_СМП

Проект Контракта

КОНТРАКТ № __________

на поставку дезинфицирующего средства для текстильных изделий

(Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Ярославль «___» _____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областной перинатальный центр» (ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр»), именуемое далее «Заказчик», в лице главного врача Кирдянова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от «__» ________ 2023 г. N ____________________, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «__» ________ 2023 г. N __________________, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является поставка дезинфицирующего средства для текстильных изделий (далее – Товар) в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложении к Контракту), являющейся неотъемлемой его частью, в сроки и на условиях, определенных Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет: _______(___________________) рублей, в т.ч. НДС % - (_____) рублей/НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:

1) цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку товара до места доставки, погрузку – разгрузку товара на автотранспорт, доставку до места складирования товара, погрузку-разгрузку многооборотной тары, страхование, налоги (в т.ч. НДС, в случае, если участник закупки является его плательщиком), сборы и обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по Контракту.

2.3. Оплата Товара производится Заказчиком в российских рублях по безналичной форме в течение 7 рабочих дней по факту приемки партии Товара с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений.

2.7Контрактом предусмотрено условие об удержании суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. До заключения контракта Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере ________ руб. , что составляет 5% от цены Контракта.

В случае, если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

3.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если Поставщиком было выбрано внесение денежных средств:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, департамент финансов Ярославской области (ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», л/с 901.05.003.7), р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 7101, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0065.

3.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

3.4. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

3.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

3.6. Предусмотренное пунктами 7 и 7.1 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

3.8. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

3.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства во внесудебном порядке.

3.10. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

3.11. В случае, если Поставщик является казенным учреждением, положения Федерального закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к Поставщику не применяются.

3.12. В случае заключения Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

4. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Место поставки товара: склад Заказчика, расположенный по адресу - г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 31в.

4.2. Поставка товара осуществляется с даты заключения Контракта по 23.11.2023 партиями на основании предварительных заявок Заказчика, направляемых в адрес Поставщика либо по телефону, либо по электронной почте. Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.

4.3. Поставщик должен уведомить Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 1 рабочий день до даты поставки.

4.4. В день поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

4.5. Поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами:

- товарная накладная или универсальный передаточный документ с указанием номера и даты Контракта;

- счёт на оплату (счет-фактура для плательщиков НДС);

- копия свидетельства о государственной регистрации и другие документы, подтверждающие качество Товара.

- инструкция по применению дезинфицирующего средства.

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Поставщик при передаче товара обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» соответственно»*

* Данный пункт включается в контракт в случае применения ограничений допуска отдельных видов промышленных товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.7. Доставка Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика до места хранения Товара и за его счет.

4.8. Право собственности на поставленный Товар переходит к Заказчику с момента его приемки от Поставщика после подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе (далее – ЕИС).

4.9. Риск случайной гибели и повреждения Товара несет Поставщик до момента передачи Товара Заказчику.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА

5.1. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

5.3. Остаточный срок годности партии поставляемого товара на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев.

5.4. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией свидетельства о государственной регистрации и другими документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.5. Вся документация, включая все текстовые материалы, касающиеся использования поставленного Товара, должны быть выполнены на русском языке.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. В день поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

К документу о приемке, сформированному в ЕИС, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, сформированном с использованием ЕИС, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, сформированном с использованием ЕИС.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления документов, сформированных с использованием ЕИС и предусмотренных пунктом 4.5. Контракта;

в) контроль наличия / отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. Ответственное лицо, уполномоченное на осуществление приемки, в срок не более 19 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в ЕИС от Поставщика, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает, на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.3 Контракта, усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Подтверждением проведения экспертизы является подпись ответственного лица, уполномоченного на осуществление приемки товара, документа о приемке.

6.5. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в ЕИС.

6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом для направления Поставщиком документа о приемке.

6.8. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

6.9. В случае наличия претензий по основаниям, не предусмотренным в пункте 6.2. Контракта, в том числе:

а) отклонения по качеству Товара (скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки) в течение срока годности Товара установленного производителем;

б) выявления фактов поставки забракованного, фальсифицированного Товара либо приостановления обращения поставленной партии Товара (по данным уполномоченного федерального органа исполнительной власти и/или на основании отзыва серии производителем), в течение срока годности Товара установленного производителем, Заказчик сообщает информацию о данном факте Поставщику. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления о наличии претензий, для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта.

Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный и/или на Товар, свободно обращающийся на рынке в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления. Замена Товара осуществляется силами и средствами Поставщика и за его счет.

6.10. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке. Данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ___ рублей* (*1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Если Подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, за каждый день просрочки указанного обязательства Заказчиком начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по Контракту (форс-мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от Сторон чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении Контракта, действует следующий порядок.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту по независящим от нее причинам, должна в течение трех дней в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

8.3. Если указанные в пункте 8.1. Контракта обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, любая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении Контракта по соглашению Сторон.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

9.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон (при наличии печати).

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон и по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с положениями ч.8-25 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ предусмотрен.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Контракт вступает силу с момента его заключения и действует по 29.12.2023, а в части неисполненных обязательств до полного исполнения.

11.2. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть из Контракта решаются путем переговоров.

11.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

11.4. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть выполнена на русском языке.

11.5. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту

от « ___ » __________ 2023 г. № __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется в соответствии с заявкой победителя (единственного участника) электронного аукциона и описанием объекта закупки;

** цена за единицу товара рассчитывается как произведение цены за единицу товара, указанного в извещении о проведении электронного аукциона, и понижающего коэффициента, рассчитываемого как отношение ценового предложения победителя (единственного участника) аукциона в электронной форме к начальной сумме цен единиц; заполняется в течение 1 дня с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов.

*** Заполняется на основании заявки победителя (единственного участника), в случае если применяются ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными