Тендер - Поставка катионита КУ-2-8 №241392343

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

II._%92%85%95%8d%88%97%85%91%8a%8e%85_%87%80%84%80%8d%88%85

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка катионита КУ-2-8

- Посмотреть таблицу с данными

Цель закупки (обоснование закупки): применяется катионит КУ-2-8 в процессе водоподготовки, очистки воды от примесей, для умягчения обессоливания жесткой воды на котельных, очистки сточных вод на объектах водоочистных сооружений.

Подробная техническая характеристика товаров (работ, услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

Показатели оценки качества товаров (работ, услуг): весь поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованиям настоящего технического задания. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующим стандартом, утвержденным на данный вид товара, наличием сертификата, обязательного для данного вида товара, оформленного в соответствии с Российским законодательством. Дата выпуска продукции не ранее Iкв. 2023года.

Гарантия на товары (результат работы или услуги): поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком Сертификата и паспорта качества, содержащего следующие данные:

-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя

-наименование продукта

-наименование месторождения

-номер партии и дату выпуска

-результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта

-массу нетто

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: поставка катионита осуществляется после заключения договора в течение 30 календарных дней.

Цена сформирована: цена Договора включает в себя стоимость поставляемого Товара, стоимость упаковки, маркировки, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

Требования по передаче заказчику вместе с товаром (результатом работ, услуг) документации и/или необходимого количества расходных материалов: предоставление счета-фактуры, накладной, сертификата соответствия и паспорта качества поставляемой продукции.

Требования к упаковке товара: катионит упаковывают в полиэтиленовые мешки с целофанновым вкладышем по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, наружный мешок зашивают машинным способом или завязывают.

Транспортную тару маркируют по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием следующих дополнительных данных:

- наименования или товарный знак предприятия-изготовителя

- наименование и марка катионита;

- номер партии

- дата изготовления

-масса нетто

-обозначение настоящего стандарта.

Катиониты транспортируют в крытых транспортных средствах. При температуре ниже 0 о С катиониты всех марок, кроме КУ-1, перевозят в отапливаемом транспорте в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При температуре выше 0 о С допускается перевозка катионита любым видом транспорта без отопления.

Порядок приемки товара (работ, услуг): поставка товара производится Поставщиком на базу предприятия по указанному адресу.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная зд.2.

Требования к безопасности поставляемого товара, результатам и/или к процессу выполнения работ, оказания услуг: согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

IV._%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85_%8d%80%97%80%8b%9c%8d%8e%89_(%8c%80%8a%91%88%8c%80%8b%9c%8d%8e%89)_%96%85%8d%9b_%84%8e%83%8e%82%8e%90%80 - Посмотреть таблицу с данными%84%8e%8a%93%8c%85%8d%92%80%96%88%9f - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставка катионита КУ-2-8

2023г.

• ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

III._ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __/2023

г. Пыть-Ях «__» _______2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Пыть-Ях (МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Савченко Владимира Викторовича, действующего на основании Распоряжения Администрации города Пыть-Ях № 604-лс от 15.12.2022 г. в соответствии с Уставом предприятия, с одной стороны

и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, протоколом №__ заседания комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика катионит КУ-2-8 (Далее по тексту – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар или организовать его приемку и оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Договора.
1.2. Объем обязательств Поставщика, установленный Договором, а именно: наименование (ассортимент), количество, требования к качеству, цена, а также прочие условия определяются в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая являются его неотъемлемой частью.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.
2.2. Цена Договора установлена в соответствии с результатами закупочной процедуры, по итогам которого заключен настоящий Договор, и составляет ________________ (_____________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20% _______ рублей ______ копеек.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого Товара, стоимость упаковки, маркировки, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.
2.4. Расчет за поставленную продукцию производятся Заказчиком, по факту поставки согласно выставленным счетом-фактурой и накладной в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня поставки Товара.
Заказчик вправе осуществить оплату по настоящему договору через третьих лиц, с обязательным указанием в назначении платежа номера договора и предприятие, за которое осуществляется платеж.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (пени) и (или) убытков на основании представленного им счета-фактуры.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество, технические характеристики, комплектность Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества в отношении Товара, а также техническим требованиям Заказчика (опросным листам, чертежам, техническому заданию, техническим характеристикам), которые указываются в Спецификациях. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующей документацией производителя.
3.2. Весь поставляемый Товар должен быть новым, и соответствовать требованиям настоящего Договора. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным, и допущен к свободному обращению на территории РФ без каких-либо ограничений (без залога, запрета ареста и т.п.). Дата выпуска продукции не раннее I квартала 2023 года.
3.3. В комплект поставки клапанов входит предоставление паспортов, руководство по эксплуатации и техническое описание, сертификаты соответствия.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка товара производится Поставщиком в количестве, строго соответствующем Спецификации, являющейся приложением к настоящему Договору.
4.2. Поставка товара производится Поставщиком в рабочие дни в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика) на базу предприятия по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, ХМАО – Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, 2.
4.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки, если иное не указано в Спецификации.
4.4. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки, если иное не указано в Спецификации.
4.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику на момент поставки товара, следующие документы:

счет-фактура;

товарная накладная либо универсальный передаточный документ (УПД);

сертификаты соответствия;

руководство по эксплуатации и техническо описание;

паспорт.

4.6. Катионит упаковывают в полиэтиленовые мешки с целлофановым вкладышем по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, наружный мешок зашивают машинным способом или завязывают.

Транспортную тару маркируют по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием следующих дополнительных данных:

• Наименования или товарный знак предприятия-изготовителя;
• Наименование и марка катионита;
• Номер партии;
• Дата изготовления;
• Масса нетто;
• Обозначение настоящего стандарта.

Катиониты транспортируют в крытых транспортных средствах. При температуре ниже 0 С катиониты всех марок, кроме КУ-1, перевозят в отапливаемом транспорте в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При температуре выше 0С допускается перевозка катионита любым видом транспорта без отопления.

4.7. Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на товар (товарная накладная и счет-фактура) и гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре. В случае, когда перечисленная в пунктах 4.5, 4.6. Договора документация, применимая при конкретной поставке, не будет передана Поставщиком в сроки, установленные в Договоре или в Спецификациях, обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара согласно пункту 6.2. Договора, при этом Поставщик обязан предоставить документацию в согласованный срок. Заказчик вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.

4.8. Поставщик обязан одновременно со счетом–фактурой предоставить Заказчику перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, утвержденных руководителем Поставщика. Указанный Перечень лиц с образцами подписей, предоставляется один раз, повторное предоставление перечня лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей требуется только в случае изменения лиц, имеющих право подписи счета-фактуры и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего договора. В случае не подтверждения полномочий лиц, подписывающих счета-фактуры, а также несоответствия выставленного счета–фактуры требованиям законодательства, Заказчик вправе не принимать к рассмотрению и исполнению счета-фактуры. При этом Заказчик не считается нарушившим обязательства по оплате за поставленный Товар и к нему не применяются штрафные санкции, предусмотренные условиями договора за нарушение сроков оплаты.

Если Поставщик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты суммы в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанном в таком счете-фактуре.

В случае если в связи с изменением законодательства Российской Федерации потребуются дополнительные документы для обоснования получения вычета по НДС, Поставщик обязуется предоставить все необходимые дополнительные документы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

4.9. Отчетные документы (п.4.5. настоящего Договора) должны быть предоставлены в адрес Заказчик в день поставки Товара.

5. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик принимает товар от Поставщика по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке.

5.2. Приемка осуществляется:

5.2.1. Уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.2.3. Приемка результатов поставленного товара осуществляется и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии) и Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п.4.5.), а также проверка и осмотр товара на соответствие товара количеству и качеству согласно Спецификации.

5.3.2. После внешнего осмотра товара (п.5.3.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации. Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п.5.1).

5.3.3. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п.5.3.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.3.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п.5.3.6 Договора.

5.3.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.3.6. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее пяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

5.3.7. Поставщик в установленный в извещении (п.5.3.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.3.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" №П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" №П-6 от 15.06.1965.

5.4. Приемка товара в целом оформляется Актом сдачи-приемки товара, предоставления оформленной товаротранспортной накладной на каждый рейс, с указанием грузоотправителя, грузополучателя, наименования товара, дата отгрузки.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.6. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае воздействия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

6.7. Если обстоятельства, указанные в п.6.5. настоящего Договора, будут длиться более 20 календарных дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6.8. В случае если в результате действий Поставщика Заказчику будут причинены убытки (в том числе в связи с неисполнением обязательств перед третьими лицами), Поставщик возмещает Заказчику указанные убытки в полном объёме, в том числе штрафные санкции административного и гражданско-правового характера.

6.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты, полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном ими разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

6.9. За отказ от исполнения обязательств по Договору, по основаниям не предусмотренных настоящим Договором, либо действующим законодательством, Поставщик выплачивает штраф в размере 10% от суммы Договора.

При этом Заказчик вправе самостоятельно удержать сумму штрафа путем уменьшения суммы Договора за фактически поставленный товар.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Весь поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованием настоящего Договора. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российскими законодательствами.

7.2. Поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком сертификата и паспорта качества, содержащего следующие данные:

• Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
• Наименование продукта;
• Наименование месторождения;
• Номер партии и дату выпуска;
• Результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта;
• Массу нетто.

7.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ.

7.4. Срок замены некачественного товара или товара с выявленными Заказчиком дефектами, а также пришедшего в негодность в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока товара, не должен превышать 10 (десяти) календарных дней.

7.5. Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со стороны Заказчика исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются.

7.6. В случае предъявления к Заказчику требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте. Заказчик обязуется сообщать Поставщику в течение 10 рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. К форс-мажорным обстоятельствам относятся природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую Сторону и предоставить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления предоставить данные о характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае не извещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2023 года, а в части платежей – до их полного завершения.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры в порядке, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 настоящего Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.2. настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами или в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии устанавливается в 10 календарных дней с момента получения претензии

11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, споры, разногласия или претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

12.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

12.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

12.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

12.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора и Спецификаций (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.), а также предоставление информации Заказчиком третьим лицам, непосредственно участвующим в монтаже и эксплуатации Товара на площадях Заказчика.

13.3. Договор составлен в форме электронного документа, после заключения которого Стороны вправе изготовить его копию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью Договора при условии, если они совершены в форме электронного документа либо письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на это представителями Сторон.

13.4. Поставщик не вправе уступить свои права по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

13.5. После подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

13.6. Все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 14 Договора.

13.7. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи - факс, электронная почта, почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

13.8. Документы, переданные по электронной почте или факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур), при условии предоставления оригиналов документов в течение 30 календарных дней с момента подписания их Сторонами. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

13.9. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Проекту Договора №____ от _________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.03.2023 по 28.03.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется