Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Промышленная рентгеновская пленка. №241296532

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

4.2.а. Комплектующие доставка 30х70 УН.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (сокращенное наименование – АО «ЦКБМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бурцева И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить инструмент ГОСТ (далее по тексту – товар).

Ассортимент, количество товара и цена единицы товара указываются в Приложении №1 (Спецификации) к Договору.

Поставщик гарантирует, что передаваемый товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен и не арестован, не обременен правами третьих лиц.

Поставщик гарантирует, что товар соответствует техническим характеристикам, заявленным производителем, Приложениям к договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Общая стоимость товара по Договору составляет сумму в размере __________________________ (_______________) рублей ______ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере __________________________ (_______________) рублей ______ копеек.

Цена товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки по месту, указанному Заказчиком. В случае поставки товара иностранного производства цена соответствующего товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Цена за товар является твердой и не может быть изменена, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить стоимость товара по Договору, в случае если увеличивается потребность Заказчика в количестве, объеме товара, не более чем на 30% от первоначального объема и/или количества в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу товара.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить стоимость товара по Договору, в случае если качественные характеристики поставляемого товара обоснованно улучшились в сравнении с теми качественными характеристиками товара, которые были обозначены в момент заключения Договора, и соответствуют техническим требованиям Заказчика и пригодны для их использования в производственной деятельности Заказчика.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Авансовый платеж в размере 30% от стоимости товара по договору перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 25 дней с даты подписания договора обеими Сторонами при условии предоставления в адрес Заказчика счета на оплату авансового платежа.

Окончательный расчет в размере 70% от стоимости товара производится в течение 45 1 дней от даты поставки товара/ либо партии товара и после подписания сторонами товарной накладной (акта сдачи-приемки товара) при условии получения положительного результата приемки товара по качеству и комплектности (входного контроля).

Окончательный расчет производится при условии предоставления Поставщиком Заказчику всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа – далее УПД);

- счета(ов)-фактуры/УПД;

- счета(ов).

Неукомплектованный товар может быть оплачен по просьбе Поставщика только с согласия Заказчика.

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Поставщик обязуется представить Заказчику счет-фактуру/УПД в течение 5 календарных дней после поступления авансового платежа на счет Поставщика, а также после подписания товарной накладной ТОРГ -12 (или УПД).

Окончательная оплата принятого товара производится в любом случае не ранее 15 календарных дней с момента получения положительного результата приемки товара по качеству и комплектности (входного контроля).

3.3. Счет и счет-фактура/УПД по договору могут быть направлены Поставщиком по электронной почте либо факсу с условием предоставления оригиналов указанных документов в срок, не превышающий 20 календарный дней с даты получения Заказчиком копий документов.

В случае ненадлежащего оформления документов на оплату товара Поставщиком Заказчик вправе задержать выплаты по договору пропорционально времени, необходимому до устранения Поставщиком допущенных нарушений в оформлении документов. В случае ненадлежащим образом оформленного счета-фактуры/УПД Заказчик вправе требовать с Поставщика замены счета-фактуры/УПД, а в случае отказа - штрафа в размере суммы НДС по ненадлежаще оформленному счету-фактуре/УПД.

Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчетный счёт Заказчика.

Стороны договорились, что, в соответствии с частью 4 ст. 328 ГК РФ, нарушение срока выплаты авансового платежа не является основанием для приостановления или отказа от исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка осуществляется путем отгрузки товара Заказчику и доставки товара по месту его нахождения по адресу: _________________. с правом досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке товара (партии товара) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки.

Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком (его уполномоченным представителем) товарной накладной (акта сдачи-приемки товара). Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным. В этом случае Стороны составляют акт обнаружения недостатков.

Одновременно с товаром Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы:
• Счет-фактура/УПД;
• Счет;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД);
• Товарно-транспортная накладная.
Поставка товара без указанной документации признается Сторонами некомплектной поставкой.

Приемка товара по качеству и комплектности начинается на складе Заказчика не позднее 20 календарных дней с момента помещения товар на склад Заказчика и производится в разумные сроки с учетом объема поставки. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента принятия товара на склад и надлежащим подписанием Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД).

При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных и скрытых дефектов (брак, недостатки) во время приемки составляется акт о выявленных недостатках, некомплектности, производственных дефектах. Заказчик в срок не позднее двух рабочих дней со дня составления акта обеспечивает вызов Поставщика для составления двустороннего акта об обнаруженной недостаче, некомплектности, производственных дефектах.

Поставщик обязан явиться по вызову Заказчика в срок не позднее 5 рабочих дней с момента уведомления в соответствии с п. 4.6, если иной срок не установлен при вызове. Представитель Поставщика обязан иметь надлежащим образом оформленную доверенность, которая содержит в себе правомочия на совершения действий, связанных со сдачей-приемкой товара, подписанием необходимых при этом документов, а также правом совершения фактических и юридических действий, связанных с обнаруженной недостачей, некомплектностью, дефектами.

В случае неявки представителя Поставщика первоначальный акт, составленный в соответствии с п.4.6, считается безусловно принятым Поставщиком, и имеет силу двустороннего акта о выявленных (обнаруженных) недостаче, некомплектности, производственных дефектах. Заказчик обязан предоставить Поставщику образцы забракованного товара.

Замена, устранение, доукомплектование и восполнение недостачи товара, выявленных, в том числе, в ходе проверок, производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные Сторонами, а в случае, если Поставщик уклонился от участия в совместном обследовании товара, то в срок, установленный Заказчиком.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Права и обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:
- обеспечить своевременную приемку товара по количеству и качеству;
- оплатить фактически полученный товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором, за вычетом штрафов и пени, предусмотренных разделом 11 Договора.

Заказчик вправе:

- обращаться в органы государственного контроля, специализированные организации с целью определения качества поставляемого товара;

- в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара потребовать с него уплаты штрафа, установленного Договором, а также инициировать расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях поставки товаров ненадлежащего качества или в случае нарушения сроков поставки товара.

- в случае поставки товара ненадлежащего качества требовать по своему выбору либо соразмерного уменьшения цены за товар, либо безвозмездного устранения недостатков товар в разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- в случае поставки некомплектного товара требовать соразмерного уменьшения цены за товар или доукомплектования товара в разумный срок.

Права и обязанности Поставщика

Поставщик обязан:
- произвести поставку товара согласно условиям настоящего договора;
- предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами количества и качества товара;
- за 2 дня до даты поставки товара сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия товара на место назначение и т.п. Сообщение направляется Заказчику путем использования факсимильных или электронных средств связи, данные которых обозначены в договоре, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.
- при обнаружении Заказчиком несоответствия качества товара произвести его замену в оговоренные сроки;
- представить Заказчику следующие документы:
• Счет-фактура/УПД;
• Счет;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД);
• Товарно-транспортная накладная.
Поставщик обязан инициировать и проводить сверку взаиморасчетов по договору по итогам каждого квартала, календарного года и по завершению договора.

Поставщик вправе:
- требовать оплаты поставленных товаров от Заказчика;
- требовать от Заказчика соблюдения иных обязательств по Договору.

Поставщик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам.

КАЧЕСТВО ТОВАРА (И СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия и другими документами, подтверждающими качество товара, в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему Договору, является новым и неиспользованным, не обременен правами третьих лиц.

Поставщик передает Заказчику в момент передачи товара надлежащим образом заверенные копии всех необходимых документов, подтверждающих качество товара, а также по запросу Заказчика документы, подтверждающие страну происхождения товара.

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
Поставщик обязан:
- вести работу по управлению Несоответствиями. Устранять Несоответствия, выявленные в процессе исполнения договора.
- проводить сбор и анализ информации по качеству Товара, поставляемых Материалов и Оборудования, в том числе отчетности по выявленным Несоответствиям с использованием единой отраслевой информационной системы по управлению качеством (при наличии соответствующего функционала информационного ресурса).
Несоответствие –невыполнение требований.
7.2. Управление несоответствиями, производится Сторонами в соответствии с Условиями по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), а также в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом».
7.3. Приложение №8 «Требования к программе обеспечения качества в части описания процедуры формирования и поддержания культуры безопасности в организации» является неотъемлемой частью договора.

ТАРА И УПАКОВКА

Товар отгружается в упаковке (таре) на которой должна быть произведена маркировка, обеспечивающая расшифровку соответствия грузовых мест.

Упаковка должна предохранять товар от различного рода повреждений, утраты внешнего вида, коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути, длительного хранения, а также условий открытого хранения.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации, или несоблюдения инструкций по хранению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «___» _____________ 20___г.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон по Договору и не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по Договору.

Досрочное расторжение Договора возможно в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим гражданским законодательством РФ.

Просрочка поставки Товара Поставщиком на срок более 60 календарных дней является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон. Сторона, желающая расторгнуть Договор досрочно обязана в срок не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, направить письменное уведомление другой Стороне способом, обеспечивающим фиксацию доставки уведомления адресату. Сторона, получившая уведомление, обязана в течение 15 календарных дней с момента получения рассмотреть его и дать письменный ответ. Соглашение о расторжении Договора совершается в письменной форме. С момента заключения соглашения о расторжении Договор прекращает свое действие.

В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязуется выплатить Поставщику все фактически поставленные товары, за вычетом пени и штрафов, предусмотренных разделом 11 Договора.

В случае отказа Заказчика от договора в связи с отсутствием у Поставщика лицензии или членства в саморегулирующей организации, необходимых для исполнения обязательств, Заказчик направляет уведомление об этом посредством электронной почты на адрес Поставщика: ______________, а также направляет указанное уведомление Поставщику по почте. Датой получения уведомления об отказе Заказчика от договора в связи с отсутствием разрешений, необходимых для исполнения обязательств по договору, является дата направления уведомления по адресу электронной почты Поставщика.

ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Поставщик за свой счет производит замену или ремонт некачественного товара. Срок замены или ремонта не должен превышать 30 дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о поставке некачественного товара (обнаруженного дефекта).

Гарантийный срок на товар (срок службы) устанавливается не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

В случае нарушения Заказчиком правил и технических условий эксплуатации товара замена Поставщиком товара не производится. В этом случае ремонт оплачивается Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае недопоставки или просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день задержки выполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем наступления соответствующего срока.

В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости некачественного товара за каждый день, начиная со дня, следующего за днем поставки до момента фактического исполнения обязательств по замене или ремонту некачественного товара за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках товара, заменит его товаром надлежащего качества в согласованные сроки, но не более 5% от стоимости некачественного товара.

В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа. Размер неустойки, подлежащей уплате Заказчиком, ограничен 5 (пятью) % от суммы просроченной задолженности.

Поставка товара без необходимых и (или) надлежаще оформленных документов на товар признается некомплектной. Заказчик вправе не производить оплату за поставку некомплектного товара либо требовать возврата уплаченных ранее денежных средств пропорционально количеству поставленного некомплектного товара.

При невыполнении Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать от него, помимо штрафов и пени, возмещение убытков, причиненных Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

Уплата установленных пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

В случае если Поставщик не устраняет нарушения, отмеченные Заказчиком в акте контроля за качеством изготовления товара в сроки и в порядке, обозначенном в акте, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Поставщику. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором. Заказчик направляет письменное уведомление Поставщику об отказе от исполнения договора. При этом договор будет считаться прекращенным с даты получения уведомления Поставщиком.

В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от договора в результате существенного нарушения Поставщиком условий договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом" сроком на 2 года.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, вызванной отзывом, приостановлением или прекращением действия лицензии, разрешения, членства в саморегулирующей организации, прекращения (приостановления) деятельности Поставщика органами государственной власти или местного самоуправления Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить имущественные потери. Размер потерь определяется как сумма неустоек, предъявленных к Заказчику в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по иным договорам, во исполнение которых Заказчик заключил настоящий договор, и переплат, произведенных другим поставщикам в целях приобретения аналогичной продукции.

В случае нарушения Поставщиком условий договора, которое повлекло за собой начисление неустойки, Заказчик при произведении расчётов имеет право удержать начисленную неустойку из суммы, подлежащей оплате по договору, в счёт оплаты выполненных работ.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком Стороны обязуются предпринять все меры, направленные на разрешение спора в досудебном порядке. В этих целях Стороны обязуются направлять друг другу претензии.

Полученная Стороной претензия должна быть рассмотрена в течение 20 календарных дней с момента ее получения. Противоположной стороне должен быть направлен письменный ответ на претензию.

В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Третейская оговорка для договоров, заключаемых с организациями Госкорпорации «Росатом»:

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе, связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Наименование стороны: ____________(адрес электронной почты)

Наименование стороны: ____________(адрес электронной почты)

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направленных письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийные и военные бедствия, акты государственных органов, делающие невозможным полностью или частично исполнение обязательств по Договору.

Незамедлительно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, перечисленных в п. 13.1. Договора, Стороны письменно уведомляют друг друга.

Поставщик обязан раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами.
Информация передается по форме, установленной в приложении №5, в случае изменений состава участников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в установленную форму вносятся соответствующие изменения и Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
Копии документов, подтверждающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) прикладываются к заполняемой форме в формате pdf.
Вышеуказанная информация должна быть направлена в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и печатью и редактируемом формате excel. При направлении информации в адрес АО «ЦКБМ», информация направляется на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (в теме письма указывается сокращенное наименование контрагента).
Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Заказчику, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей , включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты ________________ на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
- сторона вправе заключать и исполнять Договор;
- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны
Поставщик гарантирует и заверяет Заказчика, что:
- Поставщик правомочен поставлять указанный в договоре товар на основании договора (лицензионного или иного), лицензии, свидетельства, патента, членства в саморегулирующей организации).
В случае нарушения Поставщиком данных при заключении договора заверений Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков и взыскания штрафа в размере 50 % от общей цены по договору.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем претензии (требования) Заказчика к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (пли) в процессе принятия решения о заключении договора с ним. Поставщик подтверждает, что основания для внесения сведений в информационную систему ему известны и понятны.

Поставщик обязуется передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.
В случае непредставления Поставщиком информации о включении его самого или (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами, а также в иных случаях, в том числе, но не исключая непредставлении сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами, АО «ЦКБМ» (либо поименованные в соответствии с Договором) в праве в любое время отказаться от исполнения договора или изменить его условия.
Стороны подтверждают, что изложенные выше условия признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

При наличии подписанного между Сторонами Соглашения об обмене электронным документами Стороны соблюдают установленный Соглашением порядок, по форме, утвержденной приказами ФНС России от 30.11.15 № ММВ-7-10/551® и № ММВ-7-10/552®. Одновременно с поставкой товара Поставщик направляет Заказчику электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью. Заказчик обязан подписать электронные документы квалифицированной подписью в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Продукции (можно указать место передачи).
При наличии технической возможности Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение всех первичных документов в том числе актов сверки и счетов-фактур/УПД в электронном формате, утвержденных приказами ФНС России от 30.11.15 N ММВ-7-10/551® и N ММВ-7-10/552®. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации».
В случае возникновения технической неисправности Стороны обязаны придерживаться следующего порядка передачи отгрузочных документов:
- После отгрузки товара Поставщик в течение 3 (Трех) календарных дней направляет почтовым отправлением в адрес Заказчика Товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или УПД) на отгруженный товар, счет-фактуру/УПД и счет на оплату окончательного платежа, оформленные датой ТТН, предварительно направив сканированные копии указанных документов на официальный адрес Заказчика.
- Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения обязан подписать Товарную накладную (Торг-12 или УПД) и направить ее в адрес Поставщика, предварительно направив сканированные копии указанных документов на официальный адрес Поставщика.

Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:

Спецификация.

Техническое задание.

Форма предоставления сведений о бенефициарах.

Условия по использованию электронной подписи в информационной системе
"Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации "Росатом";

Условия об ответственности за нарушение требований по управлению
несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями;

Требования к программе обеспечения качества в части описания процедуры

формирования и поддержания культуры безопасности в организации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

^ - для договоров поставки товара, оказания услуг, выполнения работ, предусматривающих оплату цены договора в размере до 5 млн рублей (включительно), а также договоров на оказание услуг по командированию работников, медицинских, образовательных услуг - не более 15 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств;

- для договоров с единственным поставщиком - организацией атомной отрасли - не более 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств (при условии поступления оформленных с соблюдением установленных норм документов на оплату);

- для договоров с субъектом МСП - не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)

ПЗ 615.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1 - Спецификация пленка.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 - ТЗ Рентгеновская плёнка 2023.docx - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Предмет закупки:

Промышленная рентгеновская пленка.

Санкт-Петербург

2023г.

ОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗГОТОВИТЕЛЮ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиШаблон запроса ТКП _ примерный.docx - Посмотреть таблицу с данными

Просим Вас предоставить технико-коммерческое предложение на поставку пленки рентгеновской Fujifilm согласно требованиям ТЗ №170 и на следующих существенных условиях:

Перечень поставляемой продукции (см. ТЗ №170);

Место и способ поставки – доставка до терминала ТК в СПб за счет Поставщика;

Срок поставки – не более 30 календарных дней с момента получения заявки;

Условия оплаты – 30% в течение 25 календарных дней, 70% по факту поставки в течение 15 календарных дней.

Просим в ответном ТКП указать стоимость оказания услуг, действующую до «01» июля 2023г. и направить ваше предложение на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть не позднее 20.03.2023г.

В случае невозможности поставки реактивов и пленки по ТЗ, просим направить официальный ответ в адрес АО «ЦКБМ».

Дополнительно сообщаем, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика. В ответе на запрос должны однозначно определяться общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены (при необходимости) с приложением расшифровок по отдельным затратам с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен.

Также в ответном ТКП просим подтвердить следующую информацию:

1. Организация специализируется на выполнении подобного рода поставок (выполнении работ, услуг).

2. Обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора.

3. Не находится в процессе ликвидации.

4. Имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках договора (если необходимо).

5. Обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).

6. В случае принятия решения о заключение договора, Ваша организация готова представить полную информацию в отношении цепочки собственников, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 28.12.2011 №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(для служебного пользования) для обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений.

В целях соблюдения требований Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» к содержанию ТКП, направляем Вам шаблон ТКП для его последующего заполнения.

- Посмотреть таблицу с данными

Огурцовская Елена Петровна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Шаблон ТКП _ для ответа контрагента.docx

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

_____________________

[указываем того, кто буде направлять запрос ТКП,

на основании доверенности на совершение данных действий]

АО «ЦКБМ»

__________________

Уважаемый ______________________________!

В ответ на Ваш запрос (исходящий №________________ от ____________) сообщаем, что наша организация может оказать услуги/ выполнить работы / поставить оборудование согласно требованиям Технического задания №_______.

Сроки выполнения работ: _________________________

Общая стоимость оказания услуг: ______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость составляет __________ , том числе НДС 20 % в размере ________ [прописью]

Оплата оказанных услуг / выполненных работ / поставленного оборудования производится __________________

Срок действия предложения: до __________________

Также сообщаем, что наша организация:

Специализируется на выполнении подобного рода услуг.

Обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора.

Не находится в процессе ликвидации.

Имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках договора.

Обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).

Подтверждает готовность представить полную информацию в отношении цепочки собственников, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 28.12.2011 №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(для служебного пользования), в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности для исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений.

Руководитель ФИО

МП

Исп. _____________тел,e-mail