Тендер - 20022690/1: Резинотехнические изделия Март 2023г.: Резинотехнические изделия Март 2023г. №241203015

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	20022690/1: Резинотехнические изделия Март 2023г.: Резинотехнические изделия Март 2023г.
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	15.03.2023
Окончание:	21.03.2023
Тендер №:	241203015
Тип:	Запрос предложений Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Оборудование для химической промышленности
Регион:	Сибирский ФО / Забайкальский край / Чита
Регион поставки:	Сибирский ФО / Забайкальский край / Чита
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: 20022690/1: Резинотехнические изделия Март 2023г.: Резинотехнические изделия Март 2023г.
Цена контракта: 0,00 RUB

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на оборудование для химической промышленности в Читы

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Документация.zip

223 КБ

15.03.23 06:34

Действующая

Скачать все файлы

Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава/доверенности, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГРК «Быстринское» (ООО «ГРК «Быстринское»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора по снабжению и логистике Петрова Михаила Владимировича, действующего на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 17.02.2022 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя «материально-технические ресурсы», (далее – товар), указанный в спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.
Наименование, количество и цена товара, срок поставки, место передачи и условия поставки товара определяются Сторонами в спецификации, которая с момента ее подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.
Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на каждый вид поставляемого товара, и удостоверяться сертификатами качества.

Гарантийный срок на товар указывается в гарантийных талонах либо в спецификации (при его наличии).

Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
Стороны согласовали, что с момента передачи товара Покупателю и до его оплаты товар не находится в залоге у Поставщика.

Цена товара и порядок расчетов Сторон [1]

Цена поставляемого по Договору товара определена Сторонами в спецификации, является окончательной и не подлежит одностороннему изменению Поставщиком.

Примечание: в случае заключения со сторонними контрагентами Договоров, сумма обязательств по которым равна или превышает 60 млн. рублей (включая НДС):

Цена Договора определена Сторонами исходя из того, что предусмотренные Договором обязательства Поставщика будут исполнены с соблюдением установленных Договором сроков.

Поставщик соглашается с тем, что получение Покупателем исполнения по Договору за пределами установленных сроков непосредственно влияет на достигнутое Сторонами соглашение об эквивалентности размера оплаты по Договору фактической стоимости поставляемого товара.

С учетом изложенного, Стороны договорились, что установленные Договором меры ответственности за просрочку исполнения обязательств и их фактическая реализация, при наличии предусмотренных Договором оснований, направлены в том числе на сохранение экономической целесообразности получения исполнения по Договору для Покупателя.

Цена товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой товара до места передачи, погрузо-разгрузочными работами в месте передачи [2] , а также уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, и указывается в товарной накладной по форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132, (далее – товарная накладная) или универсальном передаточном документе по форме, рекомендованной к применению письмами ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@, от 17.10.2014 г. № ММВ-20-15/86@ (далее – УПД).
Оплата цены поставляемого по Договору товара осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Договора. Датой исполнения обязанности Покупателя по оплате цены товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Примечание. В случае если цена товара, указанная в спецификации, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, дополнить Договор пунктом 2.4. в следующей редакции:

Расчеты производятся в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты товара.
Оплата цены товара осуществляется Покупателем в соответствии с условиями, в сроки и порядке установленными в спецификации.

Примечание. В случае если спецификацией предусмотрена предварительная оплата товара, дополнить Договор пунктами 2.6. – 2.8. в следующей редакции:

Покупатель перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере и в срок, указанные в спецификации, на основании счета Поставщика на предоплату, составленного в российских рублях.

Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения авансового платежа передает Покупателю оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на сумму полученного авансового платежа.

В случае если это согласовано Сторонами в спецификации, Поставщик в течение __ (_________) рабочих дней с даты подписания Сторонами спецификации предоставляет Покупателю независимую гарантию на возврат суммы авансового платежа, указанного в спецификации, включая НДС, в соответствии с Приложением № 2 к Договору, имеющую срок действия, истекающий не ранее наиболее позднего срока поставки товара, определенного в спецификации, плюс 30 (тридцать) рабочих дней.

Если к наиболее позднему сроку поставки товара, определенному в спецификации, обязательства Поставщика по Договору не будут исполнены в полном объеме, независимая гарантия, указанная в пункте 2.7. Договора, должна быть переоформлена/продлена Поставщиком на 90 (девяносто) календарных дней на сумму не зачтенного аванса (пропорционально стоимости не поставленного товара).

Переоформленная/продленная независимая гарантия должна быть предоставлена Поставщиком Покупателю в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Договору, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до истечения срока ее действия.

В случае непредоставления переоформленной/продленной независимой гарантии в срок, установленный настоящим пунктом, Поставщик обязан возвратить Покупателю сумму не зачтенного аванса (пропорционально стоимости не поставленного товара).

Примечание: в случае заключения со сторонними контрагентами Договоров, сумма обязательств по которым равна или превышает 60 млн. рублей (включая НДС) дополнить Договор пунктом 2.9. в следующей редакции:

Поставщик не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за календарным кварталом, направляет Покупателю оформленный со своей стороны акт сверки расчетов, если стоимость поставленного товара превысит 5 млн. рублей (включая НДС) с начала года.
Поставщик направляет Покупателю счет на оплату, счет-фактуру, товарную накладную, УПД по номеру факса или адресу электронной почты Покупателя, указанным в разделе 14 договора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выставления/оформления указанных в настоящем пункте документов, но не позднее последнего числа месяца поставки. Счет-фактура, товарная накладная, УПД на бумажном носителе направляется Поставщиком Покупателю не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выставления/оформления. Стороны предпримут все необходимые меры для предоставления Покупателю счет-фактуры, товарной накладной, УПД на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца следующим за месяцем поставки.

Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:
Передать Покупателю товар надлежащего качества, соответствующий требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на каждый вид поставляемого товара, а также сертификатам качества, в месте передачи по товарной накладной или УПД в сроки и порядке, установленные в Договоре и спецификации к Договору.
Направить своего уполномоченного представителя к месту приемки товара в течение 3 (трех) рабочих дней, не считая времени на проезд к месту приемки товара, если иной срок не согласован с Покупателем, предварительно уведомив Покупателя о направлении своего представителя, дате и времени его прибытия к месту приемки товара, в случае вызова Покупателем представителя Поставщика в порядке, предусмотренном в разделе 4 Договора.

Вариант 1. В случае поставки товара на условиях доставки товара Поставщиком к месту передачи пункт 3.1.3. изложить в следующей редакции:

- В случае поставки товара в количестве меньшем, чем предусмотрено спецификацией, восполнить недостающее количество товара в месте передачи в течение __ (_________) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя или в иной срок, согласованный с Покупателем.

Вариант 2. В случае поставки товара на условиях выборки товара Покупателем пункт 3.1.3. изложить в следующей редакции:

3.1.3. В случае предоставления в распоряжение Покупателя товара в количестве меньшем, чем предусмотрено спецификацией, восполнить недостающее количество товара в месте передачи в течение __ (________) рабочих(его) дней(я) или в иной срок, согласованный с Покупателем.

- В случае поставки некомплектного товара доукомплектовать товар в течение __ (_______) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя или в иной срок, согласованный с Покупателем.
- В случае поставки товара ненадлежащего качества безвозмездно устранить недостатки товара и/или заменить на товар надлежащего качества в течение __ (_______) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя или в иной срок, согласованный с Покупателем.
- Все расходы, связанные с допоставкой недостающего товара, доукомплектованием, возвратом товара, его заменой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, относятся на счет Поставщика.

В случае если в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества требуется предоставление Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по уплате пени за просрочку поставки или недопоставку товара, дополнить Договор пунктом 3.1.7. следующего содержания:

- В течение __ (_________) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора Поставщик предоставляет Покупателю в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в Договоре, независимую гарантию исполнения обязательств по уплате неустойки, предусмотренной в пункте 7.1. Договора, в размере __% от цены товара, указанного в спецификации, включая НДС, удовлетворяющую следующим требованиям:

- оформленную в соответствии с Приложением № 3 к Договору;

- имеющую срок действия, истекающий не ранее наиболее позднего срока поставки товара, определенного в спецификации, плюс 30 (тридцать) рабочих дней.

Примечание: В случае поставки маркированного товара для собственных нужд Покупателя в Договор включить пункт 3.1.8 в следующей редакции:

- Товар приобретается в целях использования для собственных нужд Покупателя. Поставщик обязан самостоятельно и за свой счет произвести все необходимые действия по выводу Товара из оборота. В случае если Покупатель возвращает Поставщику Товар по любым основаниям, предусмотренным Договором, Поставщик самостоятельно и за свой счет производит все необходимые действия по вводу Товара в оборот. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по выводу из оборота приобретаемого/вводу в оборот возвращаемого Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 5% от стоимости Товара, в отношении которого допущено нарушение, и возмещает Покупателю все причиненные таким неисполнением убытки.

Покупатель обязан:
Осмотреть и принять товар по комплектности, количеству и качеству в соответствии с условиями, предусмотренными Договором и спецификацией при условии соответствия товара требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на каждый вид поставляемого товара, а также сертификатом качества.
Оплатить товар в соответствии с ценой и условиями, определенными в спецификации.
Поставщик вправе:
Требовать оплаты товара в соответствии с ценой и условиями, определенными в спецификации.
Покупатель вправе:
Отказаться от принятия и оплаты товара, поставка которого просрочена более чем на __ (_______) календарных дней, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.
Потребовать от Поставщика восполнения недостающего количества товара в срок, указанный в пункте 3.1.3. Договора.
В случае поставки некомплектного товара потребовать доукомплектования товара Поставщиком в срок, предусмотренный в пункте 3.1.4. Договора.
В случае поставки товара ненадлежащего качества по своему выбору потребовать от Поставщика в срок, предусмотренный в пункте 3.1.5. Договора:

– безвозмездного устранения недостатков поставленного товара;

– замены поставленного товара на товар надлежащего качества.

- В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок обязанностей, предусмотренных пунктами 3.1.3. - 3.1.5. Договора, в одностороннем порядке отказаться от соответствующего товара и/или исполнения Договора полностью или в части и потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков.

Порядок приема-передачи товара

Поставщик осуществляет поставку товара в сроки и количестве, указанные в спецификации.

Досрочная поставка товара допускается с предварительного согласия Покупателя.

В случае если в соответствии со спецификацией на отдельные партии товара, указанные в отдельных строках спецификации, установлены разные сроки поставки допускается поставка товара отдельными партиями, указанными в отдельных строках спецификации, в количестве, указанном в спецификации для соответствующей партии товара.

Передача товара Покупателю осуществляется в месте передачи, указанном в спецификации.
Поставщик обязан передать Покупателю без дополнительной оплаты относящиеся к товару документы (оригиналы, нотариально заверенные копии или копии, надлежащим образом заверенные Поставщиком и/или заводом-изготовителем) с переводом на русский язык, в том числе, технические условия, инструкции по эксплуатации на товар, справки-счета на автотехнику, паспорта, а также техническую документацию, по которой изготавливается нестандартизированный товар.

Товар передается Поставщиком в полном комплекте со всей относящейся к нему документацией, необходимой для использования товара в соответствии с его назначением и техническими характеристиками, установленными производителем.

Некомплектная поставка товара или поставка части товара, указанного в отдельной строке спецификации, не допускается.

Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.
Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем.
Датой передачи товара является дата подписания Покупателем товарной накладной или УПД на товар, указанный в спецификации.

Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной или УПД.

В случае, если товар либо его комплектующие изготовлены за пределами единой таможенной территории таможенного союза, Поставщик гарантирует Покупателю, что товар был законным образом ввезен на единую таможенную территорию таможенного союза в соответствии с условиями помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов в полном объеме, а также без нарушения установленных законодательством Российской Федерации запретов и ограничений.

Вариант 1. В случае поставки товара на условиях доставки товара Поставщиком к месту передачи пункты 4.8. – 4.12. Договора изложить в следующей редакции:

Поставка товара по Договору осуществляется путем доставки товара Поставщиком до места передачи на условиях, определенных в спецификации.
Поставщик уведомляет Покупателя о дате доставки товара в место передачи не позднее __ (_______) рабочих(его) дней(я) до даты доставки.
Покупатель осуществляет приемку товара по количеству и комплектности (далее – приемка товара) в месте передачи товара в течение __ (_______) рабочих дней с даты прибытия транспортного средства с товаром в место передачи, определяемой на основании транспортной накладной.
В случае доставки Поставщиком товара, по количеству и комплектности соответствующего условиям Договора и спецификации, Покупатель по завершении приемки товара подписывает товарную накладную или УПД.

Копию подписанной товарной накладной или УПД Покупатель направляет Поставщику по факсу или электронной почте, указанным в разделе 14 Договора, в течение одного рабочего дня с даты подписания товарной накладной или УПД представителем Покупателя.

4.12. Приемка товара по качеству осуществляется в месте его использования, эксплуатации и/или хранения Покупателем (место приемки) уполномоченными представителями Покупателя в течение ___ (________) календарных дней с даты поступления товара на склад Покупателя.

4.13. В случае обнаружения Покупателем несоответствия поставленного товара условиям Договора и спецификации, Покупатель направляет Поставщику уведомление об обнаруженных несоответствиях товара и о необходимости направления Поставщиком своего уполномоченного представителя для совместной приемки товара. В этом случае приемка товара Покупателем приостанавливается до прибытия уполномоченного представителя Поставщика для дальнейшей приемки товара.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя сообщить ему о направлении своего представителя для участия в совместной приемке товара либо сообщить об отказе от участия в совместной приемке товара.

Вариант 2. В случае поставки товара на условиях выборки товара Покупателем пункты 4.8. – 4.12. Договора изложить в следующей редакции:

4.8. Поставка товара по Договору осуществляется путем выборки товара Покупателем в месте передачи, согласованном Сторонами в спецификации.

4.9. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности товара к передаче в месте передачи не позднее ____ (_______) рабочих(его) дней(я) до предполагаемой даты поставки товара.

4.10. Покупатель осуществляет приемку товара по количеству в месте передачи товара.

4.11. В случае предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя товара, по количеству соответствующего условиям Договора и спецификации, Покупатель по завершении приемки подписывает товарную накладную или УПД. Подписание Покупателем товарной накладной или УПД не лишает Покупателя в дальнейшем предъявить Поставщику претензии, связанные с нарушением требований к комплектности и/или качеству товара в случае, если у Покупателя не было возможности провести приемку товара по комплектности и/или качеству в месте его выборки.

Копию подписанной товарной накладной или УПД Поставщик направляет Покупателю по факсу или электронной почте, указанным в разделе 14 Договора, в течение одного рабочего дня с даты подписания товарной накладной или УПД представителем Покупателя.

4.12. Покупатель осуществляет приемку товара по комплектности и качеству (далее – приемка товара) в месте его использования, эксплуатации и/или хранения Покупателем (место приемки) в течение __ (_______) рабочих(его) дней(я) с даты поставки товара, если место приемки находится в одном населенном пункте с местом передачи, или даты прибытия транспортного средства с товаром к месту приемки если место приемки находится в населенном пункте, отличном от места передачи.

В случае обнаружения Покупателем несоответствия комплектности и/или качества поставляемого товара условиям Договора и спецификации, Покупатель направляет Поставщику уведомление об обнаруженных несоответствиях товара и о необходимости направления Поставщиком своего уполномоченного представителя для совместной приемки товара с указанием места приемки. В этом случае приемка товара приостанавливается Покупателем до прибытия уполномоченного представителя Поставщика для дальнейшей приемки товара.

В случае поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки товара и прибытия уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в пункте 3.1.2. Договора, Покупатель возобновляет приемку товара в момент прибытия уполномоченного представителя Поставщика и по результатам приемки товара Стороны составляют акт о несоответствии товара условиям Договора, в котором указываются обнаруженные недостатки, порядок и сроки их устранения Поставщиком в соответствии с пунктами 3.4.2. - 3.4.4. Договора
В случаях отказа Поставщика от участия в совместной приемке товара, не поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки товара в срок, указанный в пункте 4.12. Договора, или неприбытия уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в пункте 3.1.2. Договора, Покупатель возобновляет приемку товара и по результатам приемки товара передает Поставщику письменное требование с указанием обнаруженных недостатков, порядка и сроков их устранения Поставщиком в соответствии с пунктами 3.4.2. - 3.4.4. Договора. В этом случае требование Покупателя подлежит безоговорочному исполнению Поставщиком.

В случае совершения операций с прослеживаемыми товарами в Договор включается пункт 4.16. следующего содержания:

В случае заключения Сторонами соглашения об электронном документообороте порядок организации обмена между Сторонами соответствующими документами по Договору определяется соглашением об электронном документообороте.

В случае совершения операций, которые в силу требований закона должны быть оформлены документами исключительно в электронной форме, Стороны обязаны обеспечить возможность передачи и приема электронных документов, а также их соответствие требованиям закона.

Соглашение об электронном документообороте заключается по форме, размещенной по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/electronic-document/ .

Заверения об обстоятельствах

Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны);
Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;
Сторона обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, выписками из реестра членов СРО и проч.) и допусками, дающими право на заключение и исполнение Договора;
до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов;
Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами Стороны лицом.

Кроме того, Поставщик заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

- им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная отчетность, а также отражается в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены товара;

- он осознает важность и значимость для Покупателя заключения и надлежащего исполнения Договора, а также возможные негативные последствия для Покупателя при неисполнении/ненадлежащем исполнении Поставщиком принятых на себя по Договору обязательств.

Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, и стороны будут полагаться на них.

Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений / уплатить предусмотренную Договором неустойку (указывается если Договором предусмотрена неустойка за указанное нарушение).
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от Договора.

Возмещение имущественных потерь (в результате предъявления претензий со стороны налоговых органов).

Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Покупателю на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине [неподтверждения налоговым органом права Покупателя на вычет сумм НДС, перечисленных Покупателем в пользу Поставщика, и(или)] отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости поставленных товаров по Договору.
Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Покупателю и увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Покупатель должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25.
Покупатель вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Покупателем Решения не является обязательным условием для обращения к Поставщику за возмещением имущественных потерь.
В обоснование требования возместить имущественные потери Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:

– заверенную Покупателем выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;

– копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя с приложением обосновывающих ее документов, возместить Покупателю имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Покупатель обязан возвратить Поставщику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.
При этом возвращаемая Поставщику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Покупатель в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом было признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).
Покупатель обязан возвратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком имущественных потерь в течение 10 рабочих дней со дня:

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;

– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Покупателю налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

Ответственность Сторон

За просрочку поставки или недопоставку товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,2% от цены непоставленного товара за каждый день просрочки.
Если при приемке товара Покупателем будет обнаружено, что товар поставлен с нарушением требований к качеству и/или к комплектности, в том числе в случае непредставления, несвоевременного и/или ненадлежащего представления относящихся к товару документов, указанных в пункте 4.3. Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей стоимости продукции, в отношении которой Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, а также возместить убытки Покупателя в порядке, установленном действующим законодательством. В указанном случае Покупатель вправе расторгнуть Договор путем направления соответствующего уведомления Поставщику без возмещения каких-либо расходов Поставщика.
За нарушение Поставщиком сроков устранения дефектов/недостатков продукции, в том числе в течение гарантийного срока, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости продукции, в отношении которой Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, за каждый день просрочки, до даты устранения дефектов/недостатков.
За нарушение срока возмещения имущественных потерь, установленного пунктом 6.5. Договора, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,2% от суммы подлежащих возмещению имущественных потерь за каждый день просрочки.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления Поставщику, при этом Покупатель обязуется оплатить ранее поставленный и принятый Покупателем товар.
Учитывая, что для Стороны надлежащее и своевременное исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения каждой из Сторон соответствующих обязательств по Договору.
Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору, в полном объеме сверх неустоек, установленных законом и Договором.
Поставщик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя. В случае передачи Поставщиком третьим лицам своих прав по Договору без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от цены Договора, указанной в Спецификации, за каждый выявленный факт нарушения.
За нарушение Покупателем сроков оплаты, он обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
Уплата соответствующих штрафных санкций и возмещение убытков не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
Покупатель вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных Договором, в том числе после его досрочного прекращения, из сумм, подлежащих уплате Поставщику по Договору, а также по любым иным Договорам, заключенным с Поставщиком.
В случае досрочного прекращения действия Договора, Поставщик возвращает сумму авансового платежа за вычетом стоимости фактически поставленного товара и/или за вычетом стоимости фактически поставленного товара и принятых Покупателем в течение 3 (трех) дней с даты прекращения действия Договора.

В случае нарушения Поставщиком установленного Договором срока возврата аванса, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки. [3]

Поставщик осведомлен о возможных неблагоприятных для Покупателя последствиях, в том числе влекущих возникновение у Покупателя убытков либо их угрозы, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.

Поставщик оценил возможность наступления таких последствий и принимает на себя риски, связанные с применением к нему установленных Договором мер ответственности, размеры которой являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств.

При заключении Договора Стороны понимают, что они свободны в установлении своих прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий Договора. Подписанием Договора Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, основаниями и порядком применения мер ответственности за нарушение предусмотренных Договором обязательств.

В случае если условиями Договора предусмотрена возможность предварительной оплаты товара, дополнить Договор пунктами 7.15. и 7.16. следующего содержания:

В случае нарушения Поставщиком срока предоставления независимой гарантии, предусмотренного пунктом 2.6. Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от суммы авансового платежа за каждый день просрочки.
В случае нарушения Поставщиком срока предоставления переоформленной/продленной независимой гарантии, предусмотренного пунктом 2.7. Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от суммы не зачтенного авансового платежа за каждый день просрочки.

Действие непреодолимой силы

Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон.

Стороны подтверждают, что любые требования, запреты, ограничения, принимаемые государственными и местными органами власти, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией (пандемией COVID-19) не являются для Сторон обстоятельствами непреодолимой силы и не освобождают от ответственности по Договору.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден компетентным государственным органом.
В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность которых составит 1 (один) месяц или более, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных его расторжением.

Конфиденциальность

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся Договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том числе, содержащихся в документах, которые имеют гриф «коммерческая тайна», не разглашать эти сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору.
При нарушении условий, указанных в настоящем разделе Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, причиненные Покупателю в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением Договора.
Обязательства Сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не распространяются на общедоступную информацию.

Порядок разрешения споров

В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и / или неисполнением Договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае направления электронной почтой или факсом) в адрес Стороны, нарушившей обязательства по Договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты, либо по номеру факса, указанным в Договоре). Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда:
при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки – по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу;
при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или факсу.

В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой Стороной условий Договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

Антикоррупционная оговорка

Подписанием Договора Поставщик подтверждает свое ознакомление с антикоррупционной Политикой Покупателя.
Стороны:

11.2.1. при исполнении Договора обязуются не осуществлять передачу, не предлагать, не обещать и не разрешать передачу, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не передавали, не предлагали, не обещали и не разрешали передачу, прямо или косвенно каких-либо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на действия и/или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иного неправомерного влияния на принятие какого-либо решения такими лицами, и не совершать, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не совершали такие действия, как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, а также иные действия, нарушающие требования применимого для целей Договора законодательства и норм международного права в области противодействия коррупции, и

11.2.2. подтверждают, что при переговорах и заключении Договора ни Стороны, ни их работники, аффилированные лица или посредники не осуществляли и не разрешали осуществление действий, указанных в п. 11.2.1 настоящего раздела.

В случае наличия у Стороны фактов или возникновения обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 11.2 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о состоявшемся или возможном нарушении. В уведомлении должны быть указаны факты и предоставлена информация (материалы), подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или могло произойти нарушение п. 11.2 настоящего раздела.

Уведомление Поставщика в адрес Покупателя должно быть направлено:

- в Департамент безопасности Покупателя по адресу:____________, а также по электронному адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Уведомление Покупателя в адрес Поставщика должно быть направлено: ___________ [4] .

Сторона, получившая уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения должна предоставить другой Стороне контактные данные лиц, ответственных за проведение расследования с ее стороны. Если информация не была направлена в указанный срок, соответствующая Сторона имеет право проведения самостоятельного расследования.
Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне нарушением обязательств, предусмотренных настоящим разделом.
При нарушении одной Стороной п. 11.2 настоящего раздела другая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в целях предотвращения коррупции и прилагать разумные усилия для минимизации риска возникновения деловых отношений с контрагентами, которые вовлечены в коррупционную деятельность.

Защита персональных данных

Стороны в соответствии с требованиями части 1 статьи 6 и части 4 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязуются проявлять должную осмотрительность и обеспечивать правомерную передачу персональных данных друг другу в составе и сочетании, необходимом для достижения одной, нескольких или всех нижеперечисленных целей, актуальных для взаимоотношений между Сторонами:

- заключение и (или) исполнение договоров и соглашений между Сторонами;

- установление и поддержание делового общения между Сторонами;

- осуществление информационного взаимодействия между Сторонами;

- осуществление прав, исполнение обязанностей и соблюдение запретов, предусмотренных применимым к деятельности Сторон законодательством.

Каждая из Сторон является самостоятельно действующим оператором в отношении передаваемых ей другой Стороной персональных данных. Иное должно быть прямо указано в соглашении о поручении обработки персональных данных, если такое соглашение будет заключено между Сторонами в отношении отдельных случаев обработки персональных данных.
На основании соответствующего запроса, поступившего от получающей Стороны, передающая Сторона в разумный срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет получающей Стороне подтверждение либо факта получения согласия субъектов на осуществление передачи их персональных данных, либо наличия иных правовых оснований для осуществления передачи персональных данных субъектов и подтверждение факта надлежащего уведомления субъектов о передаче их персональных данных.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность передаваемых друг другу персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями статьи 7 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В предусмотренных Договором целях получающая Сторона имеет право привлекать третьих лиц к обработке персональных данных, полученных от передающей Стороны, путем поручения третьим лицам обработки указанных персональных данных и (или) путем передачи третьим лицам персональных данных без поручения обработки персональных данных. Привлечение третьих лиц к обработке персональных данных может осуществляться только при наличии соответствующих правовых оснований у получающей Стороны и при условии обеспечения третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки в размере причиненного и документально подтвержденного реального ущерба, причиненного потерпевшей Стороне вследствие осуществления Стороной неправомерной передачи персональных данных в адрес потерпевшей Стороны, а также при нарушении Стороной конфиденциальности и (или) безопасности при обработке передаваемых ей потерпевшей Стороной персональных данных.
Положения настоящего раздела действуют в течение срока действия Договора, а также сохраняют свое действие после его прекращения в рамках законодательно установленных требований по организации обработки и защиты персональных данных.
Если иное не предусмотрено Договором, все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим разделом или в связи с ним, должны быть переданы по электронной почте по адресам, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон.

Прочие условия

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными представителями сторон. Указанное правило о необходимости оформления соглашения об изменении Договора не распространяется на изменения в части наименования, местонахождения, адресов и банковских реквизитов Сторон, о которых уполномоченный представитель соответствующей Стороны сообщает другой Стороне посредством письменного уведомления.
Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках Договора направляются одной Стороной другой Стороне по почтовому адресу, адресу электронной почты, номеру факса, указанным в Договоре. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего события.

Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных курьерской почтой, 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных заказным письмом, если более ранняя дата доставки сообщения (уведомления) не установлена документально отчетом о доставке, в день отправки – для отправлений, направленных электронной почтой или факсом.

Подписанием Договора Контрагент подтверждает, что ознакомлен с Кодексом деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель», размещенным на сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/upload/iblock/4ab/kodeks_delovoj_ehtiki.pdf, и обязуется соблюдать этические принципы и нормы делового поведения Покупателя.
Стороны признают и будут стремиться соблюдать общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные международно-правовыми актами, в том числе Глобальным договором ООН, а также следовать положениям Кодекса корпоративного поведения (размещен на сайте: https://www.nornickel.ru/upload/iblock/18b/kodeks_korporativnogo_povedeniya_postavshchika.pdf) и Политике ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору Поставщиков (размещена на сайте https://www.nornickel.ru/upload/iblock/b0a/politika_po_otvetstvennomu_vyboru_postavshchikov.pdf). Поставщик оставляет за собой право пересматривать и обновлять указанные документы, публикуя их на своем официальном сайте.

Стороны заявляют, что будут взаимодействовать для рассмотрения по существу сообщений, которые могут поступать в Службу корпоративного доверия по электронному адресу - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а также по электронному адресу, указанному в разделе ____ Договора, а также включать условие о рассмотрении обращений в договоры, заключаемые ими в связи с Договором.

Если иное не предусмотрено Договором, упомянутые в тексте Договора первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/) (далее – Стандарт) в редакции на дату составления первичного учетного документа.

В случае необходимости составления первичного учетного документа, не упомянутого в Договоре, документ составляется по соответствующей форме, предусмотренной Стандартом, а при отсутствии соответствующей формы в Стандарте – в свободной форме и должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете». [5]

В случае использования Личного кабинета поставщика в системе SAP SRM включить в Договор пункт следующего содержания:

В случаях, когда Договором предусмотрена передача одной Стороной другой Стороне копий первичного учетного документа, счета-фактуры или передача в адрес Покупателя копии претензии, направляемой другой Стороной, - для приема-передачи используется личный кабинет поставщика в системе управления закупками «SRM Норникель» (https://srm.nornik.ru) (далее – Личный кабинет), и соответствующие положения Договора об их передаче электронной почтой/факсом не применяются.

Стороны соглашаются следовать правилам регистрации и работы в Личном кабинете, размещенным по адресу: https://srm.nornik.ru. Все действия, совершаемые в Личном кабинете с использованием при входе в него логина и пароля Стороны, считаются произведенными этой Стороной и порождают для нее соответствующие права и обязанности. Сторона обязана обеспечивать конфиденциальность логина и пароля, необходимых для доступа в Личный кабинет, и не допускать их неавторизированного раскрытия. Сторона незамедлительно сообщает другой Стороне о компрометации логина и пароля или технических сбоях в работе Личного кабинета.

В случае временной недоступности Личного кабинета по техническим или иным причинам Стороны используют электронную почту/факс согласно положениям соответствующих условий Договора.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является(ются) следующее(ие) приложение(я):

Приложение № 1 – Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № _______ от «__» _____ 20__ г.

Спецификация_________

к Договору поставки № ____ от _________

г. ___________ «__» ________ 20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание. В случае если товар оплачивается по предварительной оплате пункт 1 Спецификации изложить в следующей редакции:

Порядок оплаты товара:

Не позднее __ (_________) рабочих дней с даты получения [независимой гарантии, указанной в пункте 2.7. Договора, и] [6] выставленного Поставщиком надлежащим образом оформленного счета Покупатель перечисляет Поставщику __% от цены товара, указанной в настоящей спецификации, в размере _________ (______________________________________) (указывается сумма авансового платежа в цифрах и прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (__%) в размере _________ (______________________________________) рублей __ копеек

Оплата оставшейся части цены товара осуществляется Покупателем не позднее __ (_______________) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной или УПД, получения от Поставщика счета и счета-фактуры (в случае подписания товарной накладной), оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если по внутригрупповым сделкам предусмотрена предварительная оплата товара абзац 3 пункта 1 Спецификации изложить в следующей редакции:

«Оплата оставшейся части цены товара осуществляется Покупателем на основании подписанного Сторонами УПД или товарной накладной не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты составления счета-фактуры, а в случае получения Покупателем счета-фактуры по истечение 12 дней с даты его составления – не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Покупателем счета-фактуры.».

Примечание. В случае оплаты товара по факту поставки пункт 1 Спецификации изложить в следующей редакции:

Порядок оплаты товара:

Оплата цены товара осуществляется Покупателем не позднее __ (_______________) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной или УПД, получения от Поставщика счета и счета-фактуры (в случае подписания товарной накладной), оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если по внутригрупповым сделкам оплата товара осуществляется по факту поставки пункт 1 Спецификации изложить в следующей редакции:

«1. Порядок оплаты товара:

Оплата по Договору осуществляется на основании подписанного Сторонами УПД или товарной накладной не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты составления счета-фактуры, а в случае получения Покупателем счета-фактуры по истечении 12 дней с даты его составления – не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Покупателем счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством.».

Место передачи товара: ____________________________________________________________________________________.

Если пунктом 4.8. договора предусмотрена доставка товара Поставщиком, данный пункт дополнить следующим абзацем:

Вид транспорта и условия доставки: _______________________________________________________________________________.

Гарантийный срок (при наличии): ___________________________________________________________________________.

Прочие условия поставки: __________________________________________________________________________________.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки № _______ от «__» _____ 20__ г.

НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ

1. В случае если обязанность Поставщика/Исполнителя/Подрядчика [7] по обеспечению надлежащего исполнения обязательств путем предоставления независимой гарантии предусмотрена Договором, Поставщик/Исполнитель/Подрядчик в сроки, предусмотренные Договором, предоставляет Покупателю/Заказчику [8] в письменной форме: либо в оригинале на бумажном носителе по адресу ___________________________________, либо посредством телекоммуникационной системы SWIFT, либо путем выдачи электронной банковской гарантии, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, безусловную и безотзывную независимую гарантию, удовлетворяющую следующим требованиям:

- оформленную в соответствии с формами [9] , содержащимися в настоящем Приложении;

- выданную гарантом, предварительно согласованным с Покупателем/Заказчиком;

- вступающую в силу с даты ее выдачи гарантом;

- имеющую сумму и срок действия в соответствии с условиями Договора.

2. К оригиналу независимой гарантии на бумажном носителе должна быть приложена нотариально заверенная доверенность на подписанта независимой гарантии в случае подписания гарантии не первым лицом гаранта, а также копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии), заверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником гаранта. Банковская гарантия, выданная посредством телекоммуникационной системы SWIFT, должна быть авизована российским банком-посредником в пользу Покупателя/Заказчика; авизующий банк должен быть предварительно согласован с Покупателем/Заказчиком в письменном виде.

3. Поставщик/Исполнитель/Подрядчик обязан предварительно согласовать проект независимой гарантии с Покупателем/Заказчиком с учетом сроков ее согласования Покупателем/Заказчиком. Проект независимой гарантии должен быть направлен на согласование по электронному адресу: ____________________.

4. Покупатель/Заказчик письменно уведомляет Поставщика/Исполнителя/Подрядчика о результатах согласования независимой гарантии не позднее 7 (семи) рабочих дней от даты получения проекта независимой гарантии для согласования.

5. Переоформленная/продленная в соответствии с условиями Договора независимая гарантия должна быть предоставлена Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком Покупателю/Заказчику либо в оригинале на бумажном носителе по адресу: _______________________________________, либо посредством телекоммуникационной системы SWIFT, либо путем выдачи электронной банковской гарантии, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, не позднее чем за 40 (сорок) рабочих дней до истечения срока действия продлеваемой гарантии.

6. В случае нарушения Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком обязательств по предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии возврата авансового платежа Поставщик/Исполнитель/Подрядчик обязуется возвратить Покупателю/Заказчику авансовый платеж, выплаченный Покупателем/Заказчиком в соответствии с условиями Договора, за вычетом суммы авансового платежа, зачтенной в соответствии с условиями Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения просрочки, а до возврата аванса Покупатель/Заказчик вправе приостановить расчеты по Договору, независимо от наличия оснований или наступления сроков таких платежей (при этом Покупатель/Заказчик не будет считаться просрочившей / нарушившей свои обязательства по Договору), и вправе отказаться от исполнения Договора; сроки исполнения Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком обязательств, установленных Договором, не продлеваются.

В случае нарушения Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком обязательств по предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии возврата исполнения обязательств Покупатель/Заказчик вправе приостановить расчеты по Договору, независимо от наличия оснований или наступления сроков таких платежей (при этом Покупатель/Заказчик не будет считаться просрочившей / нарушившей свои обязательства по Договору), и вправе отказаться от исполнения Договора; сроки исполнения Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком обязательств, установленных Договором, не продлеваются.

Нарушение Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком обязательств по предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии является существенным нарушением Договора.

7. В случае нарушения Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком обязательств по предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии Поставщик/Исполнитель/Подрядчик уплачивает штрафную неустойку (пени) в размере 0,2% от суммы гарантии (без учета НДС), указанной в Договоре, за каждый день просрочки.

8. Покупатель/Заказчик имеет право заявить требование о выплате суммы или ее части по независимой гарантии напрямую гаранту без предварительного направления соответствующего требования Поставщику/Исполнителю/Подрядчику.

9. В случае ухудшения финансового состояния гаранта, выдавшего независимую гарантию, в том числе отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на банковскую деятельность, принятая независимая гарантия такого гаранта/банка-гаранта подлежит замене. Поставщик/Исполнитель/Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя/Заказчика предоставить Покупателю/Заказчику новую предварительно согласованную Покупателем/Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Общими условиями и Договором.

10. Все затраты по выпуску, акцепту, изменению, поддержанию, исполнению независимых гарантий производятся Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком за свой счет и не компенсируются Покупателем/Заказчиком, если иное прямо не предусмотрено Договором.

11. Оригинал независимой гарантии передается Покупателю/Заказчику либо с сопроводительным письмом гаранта напрямую от гаранта, либо от представителя Поставщика/Исполнителя/Подрядчика посредством оформления соответствующего реестра приема-передачи, либо с сопроводительным письмом Поставщика/Исполнителя/Подрядчика.

В случае передачи оригинала независимой гарантии от представителя Поставщика/Исполнителя/Подрядчика по реестру приема-передачи или по сопроводительному письму Поставщика/Исполнителя/Подрядчика к оригиналу независимой гарантии должны быть приложены доверенность на представителя Поставщика/Исполнителя/Подрядчика (если документы подписаны не единоличным исполнительным органом Поставщика/Исполнителя/Подрядчика) и копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Поставщика/Исполнителя/Подрядчика, заверенная уполномоченным лицом банка Поставщика/Исполнителя/Подрядчика.

12. В случае передачи оригинала независимой гарантии от представителя Поставщика/Исполнителя/Подрядчика по реестру приема-передачи или по сопроводительному письму Поставщика/Исполнителя/Подрядчика независимая гарантия считается принятой при одновременном соблюдении условий предоставления оригинала гарантии и получения Покупателем/Заказчиком от гаранта уведомления о подтверждении факта выпуска независимой гарантии. Поставщик/Исполнитель/Подрядчик вправе самостоятельно обеспечить передачу сообщения о выпуске независимой гарантии от гаранта в адрес Покупателя/Заказчика посредством телекоммуникационной системы SWIFT через ПАО РОСБАНК (SWIFT RSBNRUMM) либо через другой заранее согласованный с Покупателем/Заказчиком банк.

К приложению прилагаются:

- Приложение №1 – Форма независимой гарантии возврата авансового платежа;

- Приложение №2 – Форма независимой гарантии исполнения обязательств;

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Приложению №2

к Договору № ___________от ____________

(ФОРМА)

«___» ________________ 20__ г. г. _____________ (место выдачи)

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______

возврата авансового платежа

Для: ____________________________ (полное наименование организации-бенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель»).

Адрес для корреспонденции: _____________________________________________________.

_______________________ (наименование организации, выдавшей гарантию) (адрес юридического лица: _________________, адрес для корреспонденции: ___________________________, ОГРН:________, ИНН___________________, банковские реквизиты: расчетный счет № ________________, в __________________________, корреспондентский счет № ___________________, БИК _____________), в дальнейшем именуемое «ГАРАНТ», в лице _______________ (должность и ФИО уполномоченного лица ГАРАНТА), действующего на основании_______________ (Устава, доверенности №___________ от «___» ________ _____г.) уведомлен, что _____________ (полное наименование ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Уставом, его адрес, ОГРН), в дальнейшем именуемый «ПРИНЦИПАЛ», заключил Договор ______________ (полное наименование договора, обязательства из которого обеспечиваются настоящей гарантией) № ______ от «___» _____________ _____ г. (в дальнейшем именуемый «Договор»), с ___________________ (полное наименование организации-бенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель») (адрес: _________________________, ОГРН: ____________), в дальнейшем именуемым «БЕНЕФИЦИАР».

ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату авансового платежа, выплаченного БЕНЕФИЦИАРОМ в соответствии с условиями Договора, независимо от оснований, по которым у БЕНЕФИЦИАРА возникло право требования возврата авансового платежа, в том числе независимо от оснований расторжения Договора или признания его недействительным (незаключенным).

ГАРАНТ выплачивает средства по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА, содержащему указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору, в течение ______ (до 7) рабочих дней с момента получения указанного требования БЕНЕФИЦИАРА.

БЕНЕФИЦИАР вправе направить ГАРАНТУ требование в письменной форме на бумажном носителе [или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА] [10] .

Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если БЕНЕФИЦИАР направляет требование ГАРАНТУ в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ___________________ (почтовый адрес). Требование по гарантии может быть подписано либо лицом, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА, либо лицом, действующим по доверенности с приложением оригинала или нотариально заверенной копии доверенности, предоставляющей полномочия на подписание требования по гарантии.

[Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) __________________(адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы)] [11] .

Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат перечислению на счет __________ (наименование счета) №____________ БЕНЕФИЦИАРА в ______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой счет БЕНЕФИЦИАРА не будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии.

ГАРАНТ считается исполнившим свои обязательства по выплате денежных средств с момента поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИРА в объеме, указанном в соответствующем письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА.

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую сумму, уплаченную по настоящей гарантии.

В случае невыполнения ГАРАНТОМ своей обязанности, вытекающей из настоящей гарантии, он обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ пени за просрочку платежа в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает ГАРАНТА от исполнения обязательств по гарантии.

Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до «___» ___________20__ г. включительно.

Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА.

Настоящая гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА исключительно в части увеличения суммы и/или увеличения (продления) срока действия гарантии.

Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в тексте таких изменений.

Иные условия гарантии, в том числе в части уменьшения суммы гарантии, могут быть изменены при условии получения ГАРАНТОМ письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Данные изменения вступают в силу с даты получения письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Забайкальского края.

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

________________________________________ ______________________

(Должность уполномоченного лица ГАРАНТА) (ФИО)

М.П.

Приложение № 2 к Приложению №2

к Договору № ___________от ____________

(ФОРМА)

«___» ________________ 20__ г. г. ______________ (место выдачи)

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______

исполнения обязательств

Адрес для корреспонденции: _____________________________________________________.

ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ любого из обязательств, предусмотренных Договором с БЕНЕФИЦИАРОМ, в том числе обязательств по уплате неустоек, установленных Договором, и возмещению убытков, причиненных ПРИНЦИПАЛОМ БЕНЕФИЦИАРУ в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору.

Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат перечислению на счет __________ (наименование счета) № ____________ БЕНЕФИЦИАРА в ______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой счет БЕНЕФИЦИАРА не будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до «___» ___________20__ г. включительно.

Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в тексте таких изменений.

Иные условия гарантии могут быть изменены при условии получения ГАРАНТОМ письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Данные изменения вступают в силу с даты получения письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА.

________________________________________ ______________________

(Должность уполномоченного лица ГАРАНТА) (ФИО)

М.П.

Порядок расчета, указанный в Договоре и/или в спецификации, должен соответствовать организационно-распорядительным документам ООО «ГРК «Быстринское» (Общество). ↑

Возможно включение в цену Товара иных расходов Поставщика (либо исключения расходов по соглашению Сторон). ↑

Пункт включается в расходные договоры при наличии условия об авансировании ↑

Указывается адрес контрагента для направления уведомления. ↑

Данный пункт, а также наименования / коды форм ПУД применяются в указанной в настоящей типовой форме Договора редакции, если иное не предусмотрено рекомендациями ДБНУиФО ГО Компании о применении форм ПУД, размещенными в Базе знаний правовых служб по адресу: https://office.nornik.ru/Runtime/Runtime/Form/KB+Workdesk+Form/?CardID=b239f470-65f6-ea▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть155dbbd82f. ↑

Независимая гарантия возврата аванса предоставляется в случаях, указанных в организационно-распорядительных документах Компании / РОКС НН. ↑

Здесь и далее по тексту приложения указывается соответствующее наименование стороны по договору. ↑

В приложениях необходимо оставить формы гарантий, предусмотренные договором. ↑

Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. ↑

Приложение №3. Форма заявки на участие в_Приложение №3. Форма заявки на участие в ЗП.docx

ФОРМА

И.о. Директора

по снабжению и логистике

ООО «ГРК «Быстринское»

М.Г. Лындину

___________ № _____________

На № ______________________

Заявка на участие в Закупочной процедуре

Подтверждаем своё участие в Закупочной процедуре по выбору Поставщика ____________________________, в соответствии с предъявленными в Приглашении от___________ №__________ требованиями. Срок действия нашего предложения составляет __ (_______) календарных дней начиная от даты окончания срока подачи предложений.

Со следующими условиями проведения Закупочной процедуры согласны:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Технико-коммерческое предложение.

Должность (Поставщик) Подпись Ф.И.О.

Приложение № 1

К Заявке № __________ от __________ г.

Ценовое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

В случае отсутствия НДС, указать п. НК РФ.

Срок поставки: ____ календарных дней с даты подписания договора.

Должность (Поставщик) Подпись Ф.И.О.

Шаблон КП_Шаблон КП.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными

Тендеры из отрасли Оборудование для химической промышленности

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241193075 ГУП КК "КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС" объявляет тендер: Хлоратор воды	Запрос предложений #241193075	337 563	срок истек - 17.03.2023
Тендер №241186310 АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" объявляет тендер: 23-20-м "Установки факельные"	Предложение делать оферты #241186310	См. док.	срок истек - 05.03.2023
Тендер №241175948 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" объявляет тендер: Поставка резинотехнических изделий (с результатом)	Малая закупка #241175948	См. док.	срок истек 14.03.2023 17.03.2023
Тендер №241175353 КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ объявляет тендер: Поставка резинотехнических изделий (с результатом)	Малая закупка #241175353	См. док.	срок истек 14.03.2023 20.03.2023
Тендер №241170448 мониторинг цен в электронной форме на Поставка асботехнических и резинотехнических изделий для нужд филиала АО "РИР" в г. Озерске.	Анализ цен #241170448	См. док.	срок истек - 20.03.2023

Тендеры из региона Чита

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241202671 20022685/1: Фильтры автомобильные Март 2023г.: Фильтры автомобильные Март 2023г	Запрос предложений #241202671	См. док.	срок истек - 21.03.2023
Тендер №241202661 20022677/1: ЭПБ на циклоны ЦП-50-3000х1-К-У: Проведение экспертизы промышленной Безопасности на циклоны ЦПр-50-3000х1-К-У участка сушки и отгрузки готовой продукции Обогатительной фабрики.	Запрос предложений #241202661	См. док.	срок истек - 21.03.2023
Тендер №241200194 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДОМ ОФИЦЕРОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ" объявляет тендер: Поставка телевизора и кронштейна к нему. (с результатом)	Запрос котировок #241200194	89 932	срок истек 15.03.2023 22.03.2023
Тендер №241197797 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ" объявляет тендер: Закупка рециркулятора бактерицидного для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе...	Запрос котировок #241197797	48 690	срок истек 15.03.2023 23.03.2023
Тендер №241197580 20022441/1: Фонтан для глаз аварийный мод.ФА 22-: Фонтан для глаз аварийный мод.ФА 22-Ц - мод.ФА 22-ЦТУ 492398-001-85695149-2015Из окрашенной оцинкованной стали, включение/отключение-ручной рычаг, 2 лейки, расход воды не менее 6л/мин на одну лейку, рабоче	Запрос предложений #241197580	См. док.	срок истек - 21.03.2023

Тендер - 20022690/1: Резинотехнические изделия Март 2023г.: Резинотехнические изделия Март 2023г. №241203015

Оглавление

Тендеры из отрасли Оборудование для химической промышленности

Тендеры из региона Чита