Тендер - Поставка расходных материалов для автотранспорта №241149957

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку расходных материалов

г. Белгород «___» __________ 2023г.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

ОКПД2 29.31.23.120

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Оглезневой Елены Евгеньевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________ в лице _____________ __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.1. Поставщик на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, продает, а Заказчик приобретает в собственность и оплачивает, принадлежащий Поставщику, свободный от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений Товар, в количестве, комплектации и по цене, указанные в спецификации на Товар (далее – Спецификация) которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Контракта поставить Товар в установленный настоящим Контрактом срок и представить Заказчику оригиналы отчетных документов, подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, счета-фактуры, счета и иные документы;

2.1.2. безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или в случае выявления недостатков, осуществить замену Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

2.1.3. нести расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику;

2.1.4. не нарушать при исполнении обязательств по настоящему Контракту имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использовать объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. требовать от Заказчика приёмки и оплаты поставленного Товара в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

2.2.2. запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. производить своевременную оплату поставленного Товара, а также его приемку в порядке, установленном условиями настоящего Контракта;

2.3.2. своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки, экспертного исследования и эксплуатации;

2.3.3. предоставить по требованию Поставщика информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени, штрафа), в соответствии с положениями настоящего контракта;

2.4.2. в случае нарушения требований к качеству поставляемых Товаров и/или обнаружения неустранимых недостатков Товаров вправе потребовать их замены на Товары, соответствующие требованиям к качеству, предусмотренным условиями настоящего контракта.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик поставляет своими силами Товар по адресу Заказчика: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2, в течение 2 (двух) рабочих дней от даты подписания контракта.

3.2. Для обеспечения сохранности при перевозке и хранении, Товар, передаваемый по настоящему контракту, должен быть надлежаще упакован. Поставщик обязан представить одновременно с Товаром счет, счет-фактуру, товарную накладную (акт приема-передачи).

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА.

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

4.2. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

4.4. Товар должен быть новый, ранее не использованный, не имеющий восстановленных элементов.

4.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится при подписании Сторонами накладной.

4.6. Поставляемые Товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны. К Товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, применяется национальный режим на равных условиях с Товарами российского происхождения, в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.7. В случае если Товары, поставляемые в рамках Государственного контракта, имеют происхождение за пределами Российской Федерации, Поставщик должен подтвердить Государственному заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.8. Передача Товара Заказчику и его приемка на соответствие Спецификации по количеству, ассортименту, комплектности, товарному виду, упаковке и качеству оформляется актами приёмки-передачи (товарными накладными) Товара, подписываемыми уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика в двух экземплярах, из которых один передается Поставщику, а другой – Заказчику.

4.9. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификации и акту приёмки-передачи (товарной накладной) Товара по ассортименту, количеству, комплектности, товарному виду, упаковке и качеству.

Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара требованиям Заказчика, последний вправе отказаться от подписания акта приёмки-передачи (товарной накладной) Товара, незамедлительно проинформировав об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет доукомплектовать Товар и (или) заменить Товар, не соответствующий требованиям Заказчика по ассортименту, комплектности, товарному виду, упаковке и качеству, либо восполнить несоответствие поставленного Товара требованиям Заказчика в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

В течение срока устранения Поставщиком несоответствия Товара требованиям Заказчика, последний вправе не производить оплату Товара до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, соответствующих требованиям по количеству, ассортименту, комплектности, товарному виду и качеству.

4.10. Поставщик считается исполнившим свои обязанности по передаче Товара с момента подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика актов приёмки-передачи (товарных накладных) Товара.

4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

5.1. Цена Контракта составляет: _______________ (__________________) рублей, 00 копеек, в т. ч. НДС __________ руб. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.3, 5.4 Контракта.

5.2. Цена настоящего Контракта включает цену Товара, все налоги, таможенные пошлины, платежи, выплаченные или подлежащие к выплате, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

5.3. При исполнении Контракта цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий Контракта.

5.4. При исполнении Контракта по предложению Заказчика может быть увеличено или уменьшено предусмотренное Контактом количество поставляемого Товара не более чем на 10%.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

5.5. Настоящий Контракт финансируется из средств федерального бюджета.

5.6. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации. Датой платежа считается дата принятия банком Поставщика к исполнению платежного поручения Заказчика, о чем свидетельствует штамп банка на платежном поручении.

5.7. Заказчик производит оплату поставленного Товара по факту исполнения Поставщиком своих обязанностей путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика в течение 7 банковских дней с момента получения от Поставщика счета, счета-фактуры и товарной накладной с учетом условий, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

В размере 3% от цены контракта, определенной в п. 3.1. настоящего Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.6. За просрочку исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.12. Заказчик вправе потребовать расторжения либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях существенного нарушения исполнения Контракта Исполнителем, в том числе:

- нарушения Исполнителем срока оказания услуг более чем на 5 календарных дней;

- оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный Сторонами срок;

- непредставление документации на оказанные услуги, требуемой согласно условиям настоящего Контракта.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть во взаимоотношениях Сторон по настоящему контракту, предварительно решаются Сторонами путем переговоров, консультаций или заключением дополнительных соглашений.

7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров любая из сторон вправе передать спор на рассмотрение в суд. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Если одна из Сторон имеет к другой Стороне обоснованные претензии по выполнению обязательств по настоящему контракту, то ответственное лицо одной из Сторон в письменном виде или посредством электронных средств связи, излагает суть претензии, на которые ответственное лицо другой Стороны в течение 7 (семи) рабочих дней должно дать аргументированный ответ, либо письменно указать сроки устранения замечаний. В случае если ответ по существу претензии не будет направлен в указанный срок, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

7.3. При наличии не урегулированных разногласий споры рассматриваются в Арбитражном суде Белгородской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. К отношениям сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.5. Изменение и расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения в письменной форме.

8.6. Настоящий контракт прекращается при исполнении Сторонами обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего контракта; в связи с односторонним отказом одной Стороны настоящего контракта от исполнения настоящего Контракта; по соглашению Сторон; по решению Арбитражного суда Белгородской области.

8.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, предусмотренном ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является приложение к нему:

- Приложение № 1. «Спецификация»;

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Государственному Контракту

№__________от _________ 2023 г.

Спецификация

на поставку строительных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271292723 Поставка соли молотой технической	Электронный аукцион #271292723	47 628 009 Обеспечение заявки: 476 280	1 день 22.04.2024 29.05.2024
Тендер №273251421 Поставка незамерзающей жидкости для стеклоомывателя	Анализ цен #273251421	См. док.	10 часов 23.05.2024 28.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241149954 Поставка моторного, гидравлического, трансмиссионного масел, смазки и охлаждающей жидкости для транспортных средств ТПУ. (с результатом)	Малая закупка #241149954	186 459 Обеспечение заявки: 2 238	срок истек 14.03.2023 16.03.2023
Тендер №241149528 Поставка расходных материалов для автотранспорта	Малая закупка #241149528	29 904 Обеспечение заявки: 1 495	срок истек - 14.03.2023
Тендер №241149485 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИСКРА" объявляет тендер: Поставка Концентрата HOSMAC-RT 11 (с результатом)	Единственный поставщик #241149485	896 006	срок истек 14.03.2023 -
Тендер №241149467 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАРСКАЯ ТЭЦ" объявляет тендер: Поставка химических реагентов: Пронакор К-101, Пронакор Б-122, Пронакор К-90, Пронакор Д-10 (с результатом)	Запрос котировок #241149467	1 857 768	срок истек 14.03.2023 28.03.2023
Тендер №241149177 Поставка охлаждающей жидкости (антифриз) (с результатом)	Запрос котировок #241149177	37 793	срок истек 14.03.2023 21.03.2023

Тендеры из региона Белгород

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241149528 Поставка расходных материалов для автотранспорта	Малая закупка #241149528	29 904 Обеспечение заявки: 1 495	срок истек - 14.03.2023
Тендер №241146638 Марки почтовые	Малая закупка #241146638	36 616	срок истек - 15.03.2023
Тендер №241146105 Марки почтовые (с результатом)	Малая закупка #241146105	36 616 Обеспечение заявки: 1 831	срок истек 14.03.2023 15.03.2023
Тендер №241145131 Оказание услуг по монтажу видеодомофона в здании ОМВД России по Белгородскому району в рамках государственного оборонного заказа на 2023 год.. (с результатом)	Малая закупка #241145131	49 856	срок истек 14.03.2023 14.03.2023
Тендер №241145068 Поставка продуктов питания - овощи свежие (огурцы, томаты) на 2023 год (с результатом)	Малая закупка #241145068	40 900	срок истек 14.03.2023 31.03.2023