Тендер - Поставка моющих и дезинфицирующих средств №241067198

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_котировка_СМП.docx
• Проект_договора.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

________________ Попцова Е. А.

«13» марта 2023 г.

Документация о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку моющих и дезинфицирующих средств.

только для субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласовано:

Главный бухгалтер Полетаева Е. А.

г. Йошкар-Ола

г.

1.Способ закупки, наименование и адрес электронной торговой площадки в сети интернет:

Запрос котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наименование электронной торговой площадки: Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

Адрес электронной торговой площадки в сети интернет: https://etp.gpb.ru

2. Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

Почтовый адрес/Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

Номер контактного телефона/ факса: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(отдел закупок),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(приемная). Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Контактное лицо: Фоминых Антон Юрьевич, тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Предмет договора: поставка моющих и дезинфицирующих средств.

4. Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг: В соответствии с приложением № 1 «Техническое задание» к документации.

5. Место поставки товара: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей 121.

6. Срок поставки товара: поставка осуществляется в течение 7 (семь) рабочих дней с даты заключения договора. Допускается поставка партиями.

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тридцать тысяч триста сорок два) рубля 00 коп.

9. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Источник финансирования – средства от приносящей доход деятельности. Оплата осуществляется в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок:

10.1. Любой участник процедуры закупки относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства вправе подать только одну котировочную заявку. Участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать котировочную заявку на участие в запросе котировок в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Котировочная заявка на участие в запросе котировок является отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве котировочной заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.

10.2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о запросе котировок, документации о проведении запроса котировок. Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной торговой площадке https://etp.gpb.ru. Документы и информация, направляемые участником процедуры закупки в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки.

Место подачи заявок: Заявка подаётся оператору электронной площадки по адресу: https://etp.gpb.ru.

Начало подачи котировочных заявок: «13» марта 2023 года 16:30 (время московское)

Окончание подачи: «20» марта 2023 года до 09:00 (время московское)

11. Требования к участникам закупки:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы) - не требуется;

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты - не требуется;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора - не требуется;

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Национальный режим:

12.1. В соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г.№925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".

Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). Приоритет применяется к товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных условиях с товарами российского происхождения.

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Условием предоставления приоритета является:

а) указание (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, ответственность несет участник закупки подавший такие сведения;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом "г" пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) заключение договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

13. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок:

Участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок и (или) документации о проведении запроса котировок. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о проведении запроса котировок и размещает его в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой процедуры закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил к Заказчику позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос на разъяснение подается в соответствии с функционалом электронной площадки.

Дата начала подачи запросов разъяснений: «13» марта 2023 года с момента размещения документации на электронной площадке.

Дата окончания подачи запросов: «15» марта 2023 года до 00 ч. 00 мин (время московское)

14. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:

Со дня размещения в единой информационной системе извещения о запросе котировок, документации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию о проведении запроса котировок в порядке, указанном в извещении о запросе котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о запросе котировок, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса котировок в форме электронного документа. Предоставление документации о проведении запроса котировок в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

Заявление в письменной форме подается Заказчику по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, корпус № 4, 3 этаж, кабинет № 4.

Место предоставления: в письменной форме по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, корпус № 4, 3 этаж, кабинет № 4. В электронной форме на электронную почту участника закупки указанную в заявлении.

Плата за предоставление документации запроса котировок в письменной форме и в форме электронного документа не требуется

15. Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников процедуры закупки «20» марта 2023 года 13 часов 00 минут (время московское). По адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, корпус № 4, 3 этаж, кабинет № 10.

16. Содержание заявки на участие в запросе котировок, требование к информации и документам:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части – не требуется;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке – не требуется:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств – не требуется;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия – не требуется;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям установленным частью 11 настоящей документации - декларация, представляется в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром – копии свидетельства о государственной регистрации о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона - за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, ответственность несет участник закупки подавший такие сведения. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги) - сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

17. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке:

Обеспечение заявки не требуется.

18. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения:

Обеспечение исполнения договора не требуется.

19. Срок подписания победителем запроса котировок или иным его участником договора со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

19.1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня размещения указанного протокола.

19.2. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

19.3. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

20. Приоритет в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения": не установлен.

21. Обоснование начальное (максимальной) цены договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Дата подготовки обоснования НМЦД: 13.03.2023 г.

В цену договора включаются стоимость товара, услуги по доставке с разгрузкой с транспортного средства в складское помещение заказчика расположенное на 1-м этаже, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к документации

запроса котировок в электронной форме

Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, действующим в России межгосударственным стандартам, техническим регламентам и национальным стандартам Российской Федерации, и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

2. Условия поставки товара

2.1. Место доставки: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

2.2. Срок и периодичность поставки: поставка осуществляется в течение 7 (семь) рабочих дней с даты заключения договора. Допускается поставка партиями.

2.3. На товаре не должно быть следов механических повреждений, дефектов, а так же иных не соответствующих официальному техническому описанию.

2.4. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, иметь необходимую маркировку и обеспечивать сохранность товара от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом погрузочно-разгрузочных работ. При поставке должны соблюдаться условия хранения и транспортировки, указанные в нормативной документации на Товар.

2.5. Маркировка товара должна обеспечивать идентификацию товара при его приемке и хранении.

2.6. Наличие инструкции по использованию на русском языке на каждую позицию обязательно.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к документации

запроса котировок в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к заявке:

1) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

2) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром – копии свидетельства о государственной регистрации о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

Договор поставки товара №

г. Йошкар-Ола «___»__________ 2023 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Попцовой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны

и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________ действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Марий Эл» по итогам размещения заказа путем проведения запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании протокола подведения итогов от ____________ г. № __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить моющие и дезинфицирующие средства (далее - товар), указанные в Приложении № к Договору ("Спецификация товара").

Комплектность и документы на товар

Комплектность товара определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Передача некомплектного товара

Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, если только Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления не доукомплектует товары либо не заменит их комплектными.

В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - доукомплектования товара в разумный срок.

Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору: - потребовать замены некомплектного товара на комплектный; - отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Документы, передаваемые Покупателю

Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- товарную накладную (№ ТОРГ-12), и/или иной документ о приемке товара в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем);

- Свидетельства о государственной регистрации о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).заверенные поставщиком.

Накладная и другие документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему одновременно с товаром.

Качество товара

Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара.

Передача товара ненадлежащего качества

Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в срок, предусмотренный Договором;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору;

Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что они возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента.

Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в срок 10 (десять) рабочих дней с момента его получения.

Цена и порядок оплаты

4.1. Цена договора составляет ______________________________

4.2. В цену договора включаются стоимость товара, услуги по доставке с разгрузкой с транспортного средства в складское помещение заказчика расположенное на 1-м этаже, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Источник финансирования - средства от приносящей доход деятельности.

4.4. Оплата осуществляется в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Срок и условия поставки

Поставка осуществляется в течение 7 (семь) рабочих дней с даты заключения договора. Допускается поставка партиями.

Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей 121.

Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.
Доставка осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Покупателю.

Тара (упаковка)

Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку).

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.

Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему товара.

Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.

Приемка товара

6.1. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику принадлежности и комплектующие, а также относящиеся к Товару документы, в случае не предоставления Заказчик вправе приостановить приемку до их получения.

6.2. Датой поставки считается дата поступления Товара в адрес Заказчика, что подтверждается отметкой Заказчика в транспортной накладной.

6.3. Заказчик при приемке Товара проверяет ассортимент, количество, комплектность Товара и подписывает товарную накладную унифицированной формы № ТОРГ-12 и/или иной документ о приемке товара.

6.4. Приёмка Товара, проверка его по количеству, ассортименту и комплектности производится Заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты поставки товара.

6.5. При обнаружении в процессе приемки Товара несоответствия полученного Товара по количеству, комплектности и ассортименту согласованной Спецификации, и качеству (видимые недостатки), Покупатель имеет право по своему усмотрению мотивированно отказаться от приемки Товара, или потребовать допоставки Товара и (или) замены Товара ненадлежащего качества другим Товаром, соответствующим Договору.

6.6. В случае принятия Товара с расхождением по количеству и ассортименту, согласованным Спецификацией, Заказчик обязан сделать отметку в товарной накладной и/или ином документа о приемке о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

О нарушении условий Договора, выявленном после приемки товара, Покупатель обязан известить Поставщика в течение 5 (пять) рабочих дней с момента приемки товара .

Ответственность сторон

В случае недопоставки или просрочки поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком,

В случае нарушения сроков оплаты товара Поставщик вправе потребовать взыскания с Покупателя неустойки (пеней). Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Сторона, право которой нарушено, не может требовать возмещения причиненных ей убытков.

Изменение и расторжение договора

Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: - поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; - неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях: - при существенном нарушении Договора другой стороной; - в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

Разрешение споров

Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 (десять) рабочих дней со дня направления претензии.

Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом по адресу истца.

Заключительные положения

Договор действует до 31 мая 2023 г.

Направление юридически значимых сообщений

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

• нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• по электронной почте;
• по факсимильной связи.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.6. Договор заключен в форме электронного документа и подписан электронными подписями Сторон на электронной торговой площадке __________. По соглашению сторон договор может быть подписан в письменной форме в 2-х (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика.

Приложения к договору:

Приложение № Спецификация товара

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № к договору поставки № от " " 20 г.

Спецификация товара

Заполняется на основании сведений содержащихся в заявке участника закупки с которым заключается договор.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.03.2023 по 20.03.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется