Тендер - Средство от насекомых и вредителей №241052875

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_контракта_отрава Проект ГК 44 ФАС

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №____

г. Ростов-на-Дону «___» ________ 20___ г.

Выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, государственный заказчик ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Ростовской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Голицына Евгения Юрьевича действующего на основании Устава,с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующей на основании ________, с другой стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Заказчикусредство против насекомых и грызунов (далее – Товар) в количестве, комплектности, ассортименте, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Заказчику на условиях, установленных Контрактом.

1.2. Поставляемый Товар по своему качеству, количеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Товару, должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Товар должен поставляться Заказчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации контракта. Качество товара должно соответствовать Контракту. Срок поставки является существенным условием контракта.

2.2. Доставка Товара в место поставки осуществляется транспортом Поставщика. Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара посредством выполнения требований Контракта, нормативно-технической документации, в том числе регламентирующих условия перевозки Товара, и требований Заказчика. Все транспортные расходы относятся на Поставщика.

2.3. К Товару в обязательном порядке прилагаются:

• счета, счет-фактура в 1 (одном) экземпляре;
• товарная накладная в 2 (двух) экземплярах по форме ТОРГ-12 (код формы

по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

• акт приема-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту;

2.4. Поставщик несет перед Заказчиком полную ответственность за правильность оформления отгрузочных документов. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов, все расходы, связанные с переоформлением и задержкой в пути следования, оплачиваются Поставщиком. При этом изменение срока поставки Товара не допускается.

2.5. Приемка Заказчиком поставляемого Товара осуществляется в месте поставки Товара по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,9А.

2.6. Приемка Товара по количеству и качеству производится комиссией Заказчика в соответствии с действующим законодательством. При этом Заказчик проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Контракт) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству. По окончании приемки составляется Акт приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту. Срок приемки товара в течение 2 (двух) рабочих дней после поставки товара Заказчику.

2.7. Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.).

2.8. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.9. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту.

2.10. Досрочная поставка Товара производится только с письменного согласия Заказчика.

2.11 Товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным, не принимается Заказчиком, в том числе на ответственное хранение, и оплате Заказчиком не подлежит.

2.12. Право собственности на Товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту.

2.13. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по настоящему Контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.14. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неисправности и дефекты Товара, если они произошли в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

2.15. Замена поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется в течение 2 дней, с момента письменного уведомления Заказчиком, за счет сил и средств Поставщика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет________ (________________) рублей __ копеек, НДС __ % (при необходимости).

3.2. Цена Контракта устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость Товара, стоимость транспортных расходов на доставку Товара до установленного Контрактом места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товара.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств Федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в 2023 году (ЦС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244).

3.6. Оплата за поставленный Товар осуществляется с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Контракте. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.7. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания Поставщиком и Заказчиком без замечаний:

- счета;

• товарной накладной (каждую партию Товара) с отметкой Заказчика о приеме Товара в 2 (двух) экземплярах;
• счетов-фактур на каждую партию Товара в 1 (одном) экземпляре;
• Акта приема-передачи товара по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту в 2 (двух) экземплярах.

На всех документах, указанных в настоящем разделе, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

3.8. Документы на оплату поставленного Товара передаются Поставщиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Заказчику заказным письмом по адресу Заказчика.

3.9. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Контрактом, Товар не оплачивается до устранения недостатков.

3.10. Авансирование Поставщика по настоящему Контракту не предусмотрено.

3.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик производит оплату поставленного Товара за вычетом соответствующей суммы неустойки.

4.5. В случае получения Грузополучателем товара, несоответствующего требованиям контракта по срокам изготовления, срокам годности (хранения), а также ненадлежащего качества и/или с нарушением требований ГОСТ (ТУ) и т. П. Поставщик возмещает все затраты, связанные с его приемкой, экспертизой, хранением и возвратом, с обязательной заменой товаром надлежащего качества в течение 10 дней с момента возврата. Возврат товара, не соответствующего требованиям контракта, не освобождает Поставщика от ответственности за неисполнение обязательств по поставке товара в указанные сроки замены.

4.6. Поставщик, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Контракта, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, связанный с повреждением (утратой переданного Поставщику) имущества Заказчика или третьих лиц, как движимому, так и не движимому.

4.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, урагана, тайфуна и других стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, эпизоотий, действий органов государственной власти Российской Федерации, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. О прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5.5. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне соответствующий документ компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 1 (одного) календарного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения обязательств по Контракту или решения вопроса о его расторжении и проведении взаимных расчетов.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

6.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.

6.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ростовской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

6.4. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

6.5. Расторжение Контракта допускается по согласованию сторон по решению суда, в случаи одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

6.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от Исполнения Контракта.

6.9. Если до расторжения Контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного Товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Контракту.

6.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с момента его регистрации Сторонами и действует до31 декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных ст. 95 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных услуг».

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех)

рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

8.2. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в условия Контракта (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

№ 1 - Форма Акта приема-передачи Товара;

№ 2 – Спецификация;

№3 – Техническое задание.

9. Адреса (местонахождение) и банковские реквизиты Сторон на момент

заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» __________ года №___

ФОРМА АКТА

приема-передачи товара

по государственному контракту от «___» _______20__г. № ______

от «____» ___________ 20__г. № ______

ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Ростовской области в лице начальника Голицына Евгения Юрьевича действующего на основании Устава,с одной стороны стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующей на основании _________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар, соответствующий условиям Контракта, на сумму _________________(____________) рублей копеек, в том числе НДС 20% __________ (при необходимости).

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

а) счет-фактура от «____» ___________ 20__г. № ______;

б) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) от «____» ___________ 20__г. № ______;

в) документы, подтверждающие качество Товара и иные документы, поставляемые вместе с Товаром _____________________ (со ссылкой на дату и номер документа).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «___» __________ года №___

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я № _____

к государственному контракту от «____» _________ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации государственного контакта.

Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 9А.

Итого цена контракта составляет:___________(_____________________) рублей___ копеек, НДС __ % (при необходимости).

- Посмотреть таблицу с данными