Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №241046806

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение и требования.docx
• Описание объекта закупки дез.средства 2023.doc
• Проект контракта дез.средства.docx
• Расчет НМЦК дез.средства.xlsx
• Спецификация к Контракту.doc

Расчет_НМЦК_дез.средства - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 13.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

454047, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 19

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.82 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1

Извещение_и_требования

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящее извещение об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_дез.средства

Проект КОНТРАКТА № ________

на поставку дезинфицирующих средств

(Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244)

Г. Челябинск __________ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий № 6 г. Челябинск» (сокращенное наименование - ГБУЗ «ДС № 6 г. Челябинск»), в лице Контрактного управляющего Пименовой Людмилы Александровны, действующего на основании Приказа от 09.12.2021г. № 69, с одной стороны, и ______________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Юшковой Инны Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов _____________ от _________ 2023 г. и в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее - Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Характеристики, цена и количество Товара указываются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок поставки Товара: с момента заключения контракта в течение 30 рабочих дней.

1.4. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _________ (________________________) руб. 00 копеек, НДС - (20 процентов) ______________ (______________________________ ) рубля ______ копейки.

2.2. Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта

2.3. Источник финансирования Контракта – бюджет Челябинской области, средства бюджетных учреждений.

2.4. Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата Товара производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик вправе:

3.1.1. Требовать произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара.

3.1.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением третьих лиц, за свой счет, в соответствии с наименованием, характеристиками, ценой и в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), осуществить доставку, разгрузку, подъем на необходимый этаж Товара, своими силами и средствами.

3.2.2. Вместе с поставкой Товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (товарную накладную (или УПД) в 2-х экземплярах, счет и/или счет-фактуру (или УПД) на бумажном носителе подписанные и заверенные печатью со стороны Поставщика, а также документ о приемке формируется и подписывается сторонами контракта с использованием ЕИС.

3.2.3. Поставить Товар свободным от прав третьих лиц. В случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по каким-либо основаниям, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки в полном объеме.

3.2.4. Передать Товар в упаковке, (упаковка не должна быть деформирована), обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке, позволяющей исключить воздействие на Товар высоких и низких температур, влаги.

3.2.5. Выполнить допоставку и (или) замену Товара, не соответствующего Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной (или УПД).

3.2.6. Обеспечить соответствие поставляемого Товара документам, регламентирующим его качество.

3.2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, со дня соответствующего изменения обязан сообщить об этом Заказчику, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Контракте банковские реквизиты, несет Поставщик. Заключение Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту в случае изменения реквизитов Поставщика не требуется.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.2. Отказаться от приемки Товара, если он был доставлен с нарушением срока поставки, а также Товара, не соответствующего требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

3.3.3. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта отказаться от оплаты поставленного Товара.

3.3.4. Требовать допоставки и (или) замены Товара, несоответствующего Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

3.3.5. При поставке Товара Поставщиком с нарушениями условий настоящего Контракта, Заказчик вправе произвести оплату по Акту, товарной накладной (или УПД), счету и/или счету-фактуре (или УПД) за вычетом начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

3.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Произвести приемку поставленного Поставщиком Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

3.4.2. В случае несоответствия поставляемого Товара, по факту поставки Товара, условиям настоящего Контракта, выявленных по результатам проведенной экспертизы и приемки Товара, отказаться от приемки и направить Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

3.4.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4.4. Провести экспертизу Товара, поставленного Поставщиком по настоящему Контракту, в части его соответствия условиям настоящего Контракта.

4. порядок сдачи-приемки товара

4.1. Поставка Товара, в том числе его погрузка, доставка, разгрузка, подъем на необходимый этаж должна быть осуществлена Поставщиком собственными силами и средствами. О готовности осуществить поставку Товара Поставщик обязан известить Заказчика посредством телефонной связи не менее чем за 48 часов с указанием даты и времени.

4.2. По решению Заказчика для приемки поставленного по настоящему Контракту Товара может создаваться приемочная комиссия.

4.3. Приемка поставленного Товара осуществляется в следующей последовательности:

- проверка наименования, цены, количества, комплектности и характеристик поставленного Товара, указанных в спецификации, наличия (отсутствия) внешних повреждений, наличия (отсутствия) документов в соответствии с условиями настоящего Контракта;

Экспертиза результатов поставки Товара осуществляется при приеме Товара Заказчиком путем установления соответствия количества, комплектности и качества Товара требованиям, установленным в настоящем Контракте.

Экспертиза Товара, поставленного Поставщиком по настоящему Контракту, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. В случае отсутствия замечаний у Заказчика по наименованию, цене и количеству поставленного Товара, отсутствия внешних повреждений, наличия документов в соответствии с условиями настоящего Контракта - результаты приемки оформляются товарной накладной (или УПД) и актом приема-передачи в электронном виде с помощью ЕИС.

В случае несоответствия наименования, количества или цене Товара условиям настоящего Контракта, либо наличия внешних повреждений, либо отсутствия документов в соответствии с условиями настоящего Контракта – Товар считается не прошедшим приемку и Заказчик отказывается от подписания товарной накладной (или УПД), акта приема-передачи. Товарно - транспортная накладная (в случае поставки товара транспортной компанией) не является документом, подтверждающим приемку Товара.

4.5. Приемка Товара по наименованию, качеству, комплектности и характеристикам Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Товара в полном объеме (дата подписания товарной накладной (или УПД), Акта.

4.6. В случае отсутствии замечаний у Заказчика по качеству, комплектности и характеристикам Товара, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), результаты приемки Товара в полном объеме оформляются Актом в электронном виде через ЕИС.

4.7. В случае выявления недостатков Товара по качеству, комплектности и соответствию характеристикам Товара, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и составить мотивированный отказ от приемки Товара, который направляется Поставщику в электронном виде. Такой Товар не подлежит оплате до устранения всех недостатков, указанных в мотивированном отказе.

4.8. Датой фактической поставки Товара со стороны Поставщика является дата подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.

Заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Документ о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС)

Документ о приемке в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем его поступления в порядке, установленном п. 4 и п. 5 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, подписывается заказчиком (членами приемочной комиссии (при ее создании)) и размещается в ЕИС, либо формируется с использованием ЕИС, подписанный заказчиком (членами приемочной комиссии) мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически Поставщику, который в случае получения мотивированного отказа вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ (п. 6, п. 7 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком (п. 8 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).

Датой исполнения обязательства по приемке Товара со стороны Заказчика является дата подписания Сторонами документа о приемке, подтверждающего поставку Товара в полном объеме в срок, указанный в п. 4.5. настоящего Контракта.

Итоговым документом, подтверждающим исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Контракту в полном объеме, является подписанный Заказчиком документ о приемке в ЕИС.

Заказчик подписывает документ о приемке только после поставки Товара в полном объеме, в том числе доставки, разгрузки, подъема на необходимый этаж, в соответствии с условиями настоящего Контракта, либо составляет мотивированный отказ от подписания в письменной форме с указанием причин и сроков их устранения Поставщиком.

5. Качество товара.

5.1. В Товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование ее по назначению (механические повреждения-прорывы изготавливаемой продукции или грязь).

5.2. Товар должен быть качественным и безопасным к эксплуатации.

5.3. Товар должен быть в упаковке (упаковка не должна быть деформирована), обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке, позволяющей исключить воздействие на Товар высоких и низких температур, влаги.

5.4. Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, предъявляемым к товарам такого рода, в том числе при нормальных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, должен быть безопасен для жизни и здоровья человека, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчику и (или) третьих лиц.

5.5. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Покупателем условий хранения Товара, либо действий третьих лиц.

5.6. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при его приеме.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

6.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

6.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 6.2 - 6.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 10 (десяти) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей.

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек .

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не установлено.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2023 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

11.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIV настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение N 1 - Спецификация на 1 листах;

14. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Детский санаторий № 6 г. Челябинск»

Юридический, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 19

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3954

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48ГС

Л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48ПЛ

тел./факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контрактный управляющий Л.А. Пименова

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от _____2023г. № __________

Описание объекта закупки (спецификация) находится в отдельном файле.

Описание_объекта_закупки_дез.средства_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Участник может предложить фасовку меньшего объема, пропорционально увеличив количество фасовочных единицдля сохранения общей потребности.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. (Указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения контракта).

*Дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-Ф "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые не предусмотрены в позиции каталога указываются согласно требованиям, предъявляемым к товару согласно законодательства Российской Федерации, указание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара для получения товара соответствующего потребности Заказчика, надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика (основание: п. 6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Спецификация_к_Контракту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к Контракту

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Участник может предложить фасовку меньшего объема, пропорционально увеличив количество фасовочных единицдля сохранения общей потребности.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. (Указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения контракта).

*Дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-Ф "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые не предусмотрены в позиции каталога указываются согласно требованиям, предъявляемым к товару согласно законодательства Российской Федерации, указание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара для получения товара соответствующего потребности Заказчика, надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика (основание: п. 6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").