Тендер - Поставка моющих, чистящих и хозяйственных товаров №241009273

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требование_к_подаче_офертыxx

Согласие на участие в закупке

Настоящим организация __________, сведения о которой (ом) указаны в предоставленной оферте, подтверждает ознакомление с документацией закупки (техническим заданием, проектом договора) и выражает согласие на поставку товаров и (или) выполнение работ и (или) оказание услуг, соответствующих количеству, качеству и комплектности, на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией закупки.

Объект закупки:

Директор

Место печати

Дата

Единые_требования_к_участникам_закупкиxx

Единые требования к участникам закупки

В составе оферты участник закупки должен представить:

Декларацию о соответствии следующим единым требованиям к участнику закупки:

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (п.7 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.7.1 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

• а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
• б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
• в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества (п.9 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества (п.10 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);

- участник закупки не является иностранным агентом (п.101 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации (п.11 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ), в том числе:

- участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

• Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

%8f%90%8e%85%8a%92_%8a%8e%8d%92%90%80%8a%92%80_%8f%8e%91%92%80%82%8a%80_%92%8e%82%80%90%80 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ____

на поставку моющих, чистящих и хозяйственных товаров

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Тольятти «____» ________ 20____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф.Карацупы» (МБУ «ШКОЛА № 73»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Грошевой Татьяны Рудольфовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________действующего на основании _______, в соответствии с п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие, чистящие и хозяйственные товары (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.
1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена составляет ____________(________________ ) рублей ______ копеек., в том числе НДС – (НДС не облагается) и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

стоимость Товара;

стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

стоимость доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара,

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

стоимость гарантийных обязательств (при необходимости);

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа(ов) о приёмке (товарная накладная либо универсально передаточный документ (УПД) без замечаний на основании счета (счета-фактуры) и товарной накладной (товарным накладным).

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в ч.ч.1 или 2 ст.37 Закона 44-ФЗ, не допускается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россиской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

2.5. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщиком.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Заказчику товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к контракту), осуществляется Поставщиком партиями, на основании заявки Заказчика, поданной не позднее, чем за три рабочих дней до момента поставки, посредством факсимильной связи, электронной почты, а также иным любым доступным способом по согласованию с Поставщиком, в том числе лично.

Заказчик по согласованию с Поставщиком может внести изменения в заявку. Заказчик вправе указать в заявке время, в течение которого необходимо осуществить поставку товара.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место доставки Товара:

445057, Самарская область, г. Тольятти улица Юбилейная, 81

445057, Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар,17 (корпус 1)

445057,Самарская область, г. Тольятти, улица Юбилейная, 71 (корпус 2)

3.4. Срок поставки Товара: с момента заключения контракта по 31.03.2023г.

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо передает Товар Заказчику в день поставки по товарной накладной. При передаче Товара Поставщик с товарной накладной предоставляет Заказчику следующие документы:

копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов Поставщик несет ответственность, предусмотренную п.7.7 Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.5 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

4.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4.4.2. Представить документы, указанные в п.3.5 Контракта.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Контрактом.

4.4.5. Поставщик гарантирует, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным в соответствии с ч.1 и 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, изложенным в приложении № 2 к настоящему контракту

5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации, условиям Контракта и действующему законодательству РФ, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик не позднее, чем за два дня до момента доставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке.

6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п.3.5 Контракта.

6.3. Поставщик не позднее одного рабочего дня, следующего за днём поставки Товара предоставляет Заказчику документ о приёмке (товарная накладная либо УПД).

6.4. Заказчик осуществляет приёмку Товара (ИЛИ этапов исполнения контракта) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения документа о приёмке товарной накладной либо УПД.

6.5. По окончании приёмки Товара Заказчик подписывает документ о приёмке товарную накладную либо УПД, либо направляет мотивированный отказ от подписания документа о приёмке.

6.6. Товарная накладная либо УПД подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передаётся Поставщику, а второй - Заказчику. Оформление документа о приёмке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийного обязательства.

6.10. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара (гарантийного срока).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3-х рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

6.11. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены контракта (этапа).

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.12. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту считается нарушение сроков:

- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п.3.4 Контракта;

- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;

- гарантийных обязательств;

- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

7.13. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту считается:

- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных спецификацией, п.4.4 Контракта;

- иные отступления (не соблюдения) от условий Контракта, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Законом 44-ФЗ.

9.2. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренной п.7.12 Контракта, более чем на 15 дней.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

Обстоятельством непреодолимой силы признается введение органом власти ограничения из-за коронавирусной и (или) иной инфекции.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами документа о приёмке. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

11.3. В пределах гарантийного срока Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3-х рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2023г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства РФ и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями обеих сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с ч.6 ст.95 Закона 44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. В случае изменения реквизитов стороны письменно уведомляют друг друга о таких изменениях в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня соответствующего изменения.

12.8. Исполнением Контракта в полном объеме является приемка Товара (в том числе экспертиза) и итоговая оплата поставленного Товара.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложение № 1 Спецификация.

13.2. Приложение № 2 Декларация о соответствии требования к участникам закупки

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту № ______от «____»_______20____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту от _____ №______

Декларация о соответствии требования к участникам закупки,

установленным заказчиком

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие в закупке

___________________________________________________

соответствует требованиям, установленным заказчиком в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 и части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (п.7 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);
  - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.7.1 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);
  - отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
• а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
• б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
• в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества (п.9 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);
  - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества (п.10 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);
  - участник закупки не является иностранным агентом (п.101 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ);
  - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации (п.11 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ), в том числе:
  - участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
• отсутствие реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

_____________________________/____________________/