Тендер - 0583аэф/т Поставка пленки полиэтиленовой №240855370

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85_%8d%8c%96%8a - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 09.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001195

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресам: - Смоленская обл., г. Ельня, ул. Дорогобужская, 83; - Смоленская обл., г. Сафоново, Барановское с/п. Конкретное место поставки указывается в заявке на поставку.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

0.50%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением Независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств (действия контракта), которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 №44-ФЗ. Реквизиты Заказчика для внесения обеспечения исполнения контракта: Получатель: Департамент финансов Смоленской области (СОГБУ «Смоленскавтодор» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80) Банк: Отделение Смоленск Банка России //УФК по Смоленской области г. Смоленск ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Назначение платежа:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьR

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г.Смоленск

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок товара: не менее 12 месяцев со дня поставки.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Погонный метр 88.00 52800.00

Итого: 52800.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

на поставку пленки полиэтиленовой

1. Наименование и количество товара.

- Посмотреть таблицу с данными

2.Функциональные и качественные характеристики товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок товара: не менее 12 месяцев со дня поставки.

Требования_к_составу_заявки_и_инструкция_по_заполнению_-_0583 - Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Заявка на участие в закупке должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки в составе заявки на участие в закупке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. При оформлении заявки участникам закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

7. Характеристики предлагаемого участником закупки товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, должны соответствовать показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

8. Участником закупки в заявке устанавливаются характеристики и показатели товара, подлежащие указанию в заявке, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки.

9. При подаче сведений относительно предложенного товара участником закупки должны применяться обозначения (характеристики и показатели товара, подлежащие указанию в заявке) в соответствии с обозначениями, установленными в описании объекта закупки.

10. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, несет участник закупки.

Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект Контракта

Контракт №_____

на поставку пленки полиэтиленовой

г. Смоленск __________________

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Управление областных автомобильных дорог», далее именуемое "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________ , с одной стороны и , далее именуем "Поставщик", в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________, с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам электронного аукциона (идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4; протокол от " " г. № ) настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить необходимый ему товар в соответствии с заявкой на товар (Приложение № 2 к Контракту) и в соответствии с Приложением № к Контракту ("Спецификация товара") (далее - товар).

Существенными условиями настоящего Контракта являются наименование и количество товара, срок поставки, цена.

Количество и документы на товар

Количество товара указано в Приложении № к Контракту ("Спецификация товара").

В случае предъявления Заказчиком требования о допоставке товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение 5 дней с момента его получения.

Документы на товар

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:

• документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• товарную накладную форма № ТОРГ-12 (УПД, иной документ, подтверждающий передачу товара) (далее – «передаточный документ») в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
• документ, подтверждающий осуществление Поставщиком проверки качества товара (ст. 474 ГК РФ).

- относящиеся к товару иные документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или Контрактом.

Документы на товар оформляются Поставщиком на Грузополучателя - филиал Заказчика, указанный в заявке на поставку конкретной партии товара в графе «адрес/место поставки».

Одновременно с документами на товар Поставщик передает Заказчику счет и счет-фактуру.

2.3.2. Не представление Поставщиком документов, указанных в п. 2.3.1, является основанием для подписания в единой информационной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

Счет, счёт-фактура передаётся Заказчику в течение пяти дней с момента поставки товара. Накладная и другие документы на товар передаются одновременно с товаром (при отсутствии указанных документов Поставщик обязан их предоставить в разумный срок с учётом положения настоящего Контракта об ответственности сторон).

Качество и безопасность товара. Гарантия качества

Качество и безопасность товара

Качество и безопасность товара должны соответствовать обязательным требованиям к качеству, безопасности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, упаковке, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для соответствующего вида товара. Поставляемый товар должен быть новым товаром (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, удостоверяющими качество поставляемого товара, технической документацией, установленной для данного вида товара.

Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантии Поставщика

Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими нормами, утвержденными для данных видов товара и иными документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

Гарантийный срок товара: не менее 12 месяцев со дня поставки.

Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено в течение пяти рабочих дней со дня получения требования.

Подлежащий замене товар возвращается Поставщику (возврат осуществляется самовывозом Поставщика).

Все расходы, связанные с заменой товара (в том числе оплата доставки товара и погрузочно-разгрузочных работ), несет Поставщик.

В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации или условиям контракта, Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, Поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств.

Цена и порядок оплаты

Цена за единицу товара указывается в Спецификации на товар.
Общая стоимость товаров, поставляемых по Контракту (далее - цена товара или цена Контракта), составляет ( ) рублей, включая НДС/НДС не облагается.
Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), погрузочно-разгрузочные работы, прибыль Поставщика.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Заказчик обязуется оплатить каждую партию товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

Заказчик производит оплату поставленного товара в полном объеме, только если Поставщик предоставит ему документы, указанные в п.2.3. настоящего Контракта. Данные документы должны быть предоставлены не позднее чем за пять дней до наступления срока оплаты товара. В случае просрочки предоставления любого из указанных документов срок оплаты увеличивается соразмерно сроку просрочки.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Срок и условия поставки

Поставка товара осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком. Не заявленный товар не поставляется и не оплачивается.

Непосредственная передача товара осуществляется уполномоченным представителем Поставщика (доверенность и(или) приказ, копия которого передаётся представителю Заказчика). Отсутствие уполномоченного представителя Поставщика является основанием для приостановки приемки товара.

Заявка Заказчика направляется Поставщику телефонограммой, факсимильной связью, электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Контракте.
В течение одного рабочего дня со дня направления заявки Поставщик направляет Заказчику уведомление о получении заявки с использованием факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам и адресу Заказчика, указанным в настоящем контракте. В случае если Поставщик не уведомил Заказчика о получении заявки, заявка считается полученной Поставщиком при подтверждении факта ее направления Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик обязан не позднее, чем за 24 часа уведомить Заказчика о дате и времени поставки товара по заявке Заказчика. В случае не оповещения Заказчика, Поставщик несет ответственность за простой транспорта, перевозящего товар.

При нарушении срока поставки товара Заказчик вправе утратить интерес к товару. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика (ст. 457 ГК РФ).

Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресам:

- Смоленская обл., г. Ельня, ул. Дорогобужская, 83;

- Смоленская обл., г. Сафоново, Барановское с/п.

Конкретное место поставки указывается в заявке на поставку.

Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.
Доставка и все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются за счет Поставщика.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара после предоставления им всех указанных в Контракте документов (ст.458 ГК РФ) и приёмке товара Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

Тара (упаковка)

Поставляемый товар должен быть затарен обычным для данного товара способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

Права третьих лиц

Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Контракта, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований.

Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Контракта, предъявит к Заказчику иск об изъятии товара, Заказчик обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Заказчика.

Не привлечение Заказчиком Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Заказчиком, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара.

Поставщик, привлеченный Заказчиком к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Заказчиком.

Если Поставщик не поставил предусмотренное Контрактом количество товара либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о допоставке товара в установленный срок, Заказчик вправе, в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке, приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на счёт Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
Исчисление убытков Заказчика на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика о замене недоброкачественных товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.
Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до их замены.

Поставщик обязан до истечения срока поставки товара предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Указанная информация предоставляется в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.11. Поставщик не вправе приостанавливать передачу новых товаров до полной оплаты Заказчиком всех ранее переданных товаров.

Приёмка товара

Приемка поставленного товара (отдельных этапов исполнения контракта) осуществляется в течение 23 (рабочих) дней с момента поставки товара.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара (отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств).

При приемке товара (отдельных этапов исполнения контракта) Заказчик проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям Контракта, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в сопроводительных документах.

Количество поставленного товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено Контрактом.

Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «ж» части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.8. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.9. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов

6.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6.12. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6.14. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6.15. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.16. Экспертиза поставленного товара проводится в срок, не превышающий срок приемки товара, установленный в п. 6.8. Контракта. По итогам проведенной экспертизы комиссией составляется и утверждается руководителем структурного подразделения заключение о соответствии/несоответствии поставленного товара всем условиям контракта.

6.17. Если для определения соответствия качества товара требованиям Контракта необходимо сделать отбор проб, данный отбор осуществляется в момент доставки товара. Представителями Заказчика и Поставщика совместно отбирается три арбитражные пробы, которые после упаковки опечатываются и скрепляются подписью с указанием даты отбора. Один экземпляр передаётся представителю Поставщика под роспись. В случае отсутствия представителя Поставщика при приемке по количеству (качеству) товара, Поставщик утрачивает право обжалования порядка отбора проб и их результатов.

6.18. Несоответствие сведений о наименовании, количестве, качестве, иных сведений, содержащихся в документах, указанных в пп. 2.3.1. Контракта фактическим данным, либо отсутствие указанных сведений, является основанием для размещения в единой информационной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

6.19. Заказчик уведомляет Поставщика телефонограммой, факсимильной связью, электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Контракте о необходимости явиться для составления двустороннего акта о выявленных при приёмке несоответствиях и дефектах. Сроки прибытия представителя Поставщика для составления двустороннего акта составляет не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления для иногороднего Поставщика, не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления для одногороднего Поставщика.

6.20. Иногородний Поставщик обязан не позднее чем на следующий день после получения вызова сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества. Неполучение ответа на вызов в установленный срок даёт право Заказчику осуществить приёмку до истечения установленного срока явки представителя иногороднего Поставщика.

Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приёмке товара.

При неявке Поставщика для составления двустороннего акта, данный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В акте о выявленных дефектах товара указываются: дата, место, участвующие лица, сведения о Контракте, товаре, а также выявленные дефекты. Данный акт подписывается всеми лицами, участвующими в приёмке товара, и утверждается Заказчиком.

6.21. При наличии скрытых недостатков в товаре, т.е. таких недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования, хранения товара акт о скрытых недостатках составляется в 5-дневный срок с момента их обнаружения.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7.1.1. Исполнение Поставщиком обязательств, указанных в настоящем Контракте обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств.

7.1.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____% цены, по которой заключается контракт, что составляет ________ (_______________) рублей __копеек.

Обеспечиваются следующие обязательства Поставщика: выполнение настоящего Контракта в полном соответствии с его условиями, в т.ч. уплата пени и штрафа, взыскание убытков.

7.1.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.1.4. В случае предоставления независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции, со средствами, поступающими Заказчику;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

7.1.5. В случае внесения денежных средств в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, Поставщик перечисляет денежные средства по следующим реквизитам Заказчика:

Получатель: Департамент финансов Смоленской области (СОГБУ «Смоленскавтодор» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Счет получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банк: Отделение Смоленск Банка России //УФК по Смоленской области г.Смоленск, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кор.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0611, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, назначение платежа:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьR.

7.1.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, расторжения Контракта по соглашению сторон или внесения Поставщиком нового обеспечения исполнения Контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит возврат обеспечения по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.1.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта, Заказчик вправе взыскать с Поставщика размер неустойки (штрафа, пени), убытков из суммы обеспечения исполнения Контракта. Денежные средства внесённые в качестве обеспечения по настоящему Контракту, переходят во внесудебном и бесспорном порядке в распоряжение Заказчика в размере начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков с момента направления Поставщику уведомления об удержании обеспечения Контракта. Оставшаяся сумма обеспечения, за вычетом неустойки (штрафа, пени), убытков подлежит возврату Поставщику, в соответствии с условиями Контракта.

7.1.8. В случае полного неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе направить гаранту требование по независимой гарантии в размере всей суммы представленного обеспечения.

7.1.9. Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.

7.1.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 30 ст. 34, п. 9 ч. 1 ст. 95, ч. 7 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.1.11. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона о контракт-ной системе, пунктами 7.1.10., 7.1.11. настоящего Контракта.

Уменьшение в соответствии с ч. 7 - 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной ч. 7.2 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов.

7.1.12. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по Контракту или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

7.1.13. Предусмотренное ч. 7 и 7.1 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса.

7.1.14. Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки.

Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и ме-нее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7.1.15. В случае если по каким-то причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же объеме.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от неуплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе отдельных этапов исполнения обязательств, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №402, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

8.14. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

8.15. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту (независимой гарантии, денежных средств).

8.16. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.1.9 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном пунктом 8.6 Контракта.

8.17. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. Расторжение Контракта. Изменение Контракта 9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

- если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9.2. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.4. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 9.9. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта. 9.10. По предложению Заказчика может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара 9.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику. 10. Разрешение споров 10.1. Претензионный порядок разрешения споров 10.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 10.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение пяти дней с момента получения претензии. 10.2. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Смоленской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения 11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания. 11.2. Контракт действует по 31 декабря 2023 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения. 11.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Поставщик обязан в течение трех дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

11.4. Если иное не предусмотрено законом, уведомления, требования и другие документы, связанные с Контрактом, за исключением случаев, указанных в п. 8.16 настоящего Контракта, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

• с нарочным (уполномоченным лицом отправителя) или курьерской доставкой (оператор почтовой связи);
• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• телеграммой;
• электронной почтой, факсимильной связью или телефонограммой с обязательным условием о передаче документа одним из вышеперечисленных способов.

11.5. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 11.6. Приложения к Контракту: - Приложение № к Контракту «Спецификация товара»

- Приложение № 2 к Контракту «Заявка Заказчика»

12. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14-а, тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Департамент финансов Смоленской области (СОГБУ «Смоленскавтодор» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80), Банк: Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области, г. Смоленск, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик: ______________________ эл. почта __________

Заказчик: Поставщик:

_____________________ ___________________

М.П. М.П.

к контракту № ________ от «___»_______20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Функциональные и качественные характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_____________________ ___________________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к контракту № ________

от «____»___________20___г.

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

по контракту № _____ от «___» ________ 20__ г.

г. _______________ "___"____________ ____ г.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Срок поставки товара: ______________________________

2. Время поставки: _________________________________

3. Ответственное лицо Заказчика за приемку товара: _______________________________________

4. Контактный телефон: ____________________________________

"___"____________ ____ г.

Заказчик

________ "___________________________"

_______________/_____________________

М.П.