Тендер - Имитаторы №240852221

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_ГК_на_имитаторы_ИК-7

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ №______

химических имитаторов запаха взрывчатых веществ.

пгт. Тюбе «____»_______2023г.

Федеральное казенное учреждение Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице и начальника учреждения Мажидова Арслана Арсеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику химические имитаторы запахов Взрывчатых веществ для кинологической службы (далее продукция), а Заказчик принять и оплатить продукцию в соответствии со Спецификацией (приложение №2 к настоящему Договору).

2. Сумма договора и порядок расчетов.

2.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источника ми выделенных бюджетных ассигнований по ценам, отраженным в протоколе согласования договорной цены (приложение №1 к настоящему Договору).

2.2. Сумма настоящего Договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней на основании: счета, товарной накладной, подтверждающих выполнение поставки.

2.4. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и пересмотру ­не подлежит.

2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость
продукции по настоящему Договору.

2.6. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

3. Условия и сроки поставки.

3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией (приложение № 2 к на­стоящему Договору);

3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение 30 дней со дня подписания данного Договора;

3.3. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ТУ. с набором продукции поставляется паспорт.

3.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

3.5. Продукция по настоящему договору пересылается Поставщиком Заказчику услугами ФГУП "Почта России". Местом передачи продукции по настоящему договору считается почтовое отделение по месту нахождения Заказчика.

3.5. Возврат и повторная отправка невостребованного груза, по истечению срока хранения на Почтовом отделении Заказчика, осуществляется за счет Заказчика.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку продукции.

4.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны

.

5. Порядок приемки продукции

5.1. Дата поставки продукции до 30.05.2023 года.

5.2. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение принятых в настоящем договоре обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контрактом.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа). Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042, что составляет 10 процентов от цены контракта.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что просрочка обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения обязательств по Контракту.

6.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по договору, возмещается за его счет.

6.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем на­правления письменного уведомления другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, по настоящему Договору или в связи с ним решаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о таком намерении другой Стороне не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

10. Прочие условия

10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие перегово­ры и переписка по нему теряют силу.

10.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 20 декабря 2023 года или до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Поставщика, один – для Заказчика.

10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

-Приложение 1: «Протокол согласования договорной цены»;

-Приложение 2: «Спецификация на поставку продукции».

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору №____

от «___»____________2023

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика в лице начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по РД Мажидова Арслана Арсеновича и от лица Поставщика в лице ___________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на набор химических имитаторов запахов Взрывчатых веществ для кинологической службы за единицу продукции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору №____

от «____»___________2023

Спецификация на поставку продукции

- Посмотреть таблицу с данными