Тендер - Поставка чистящих средств для оргтехники №240823979

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_договора_на_поставку_чистящих_средств_для_оргтехники ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

на поставку чистящих средств для оргтехники

г. Самара «____» марта 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив в г. Самаре» (РГА в г. Самаре), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сафонова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ (___________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением положений п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить чистящие средства для оргтехники (далее по тексту - товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) ,Спецификацией (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что товар передается Заказчику свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Условия поставки и приемки товара
2.1. Товар поставляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора Сторонами.
2.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика по адресу Заказчика: г. Самара, ул. Мичурина, д. 58, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 08.00 до 16.30, в пятницу – с 08.00 до 15.30, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 (время местное).
2.2.1. Допускается досрочная поставка товара в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать условиям ГОСТа или ТУ производителя, техническим регламентам, принятым для данного вида товара, полностью соответствовать описанию и требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. Поставщик обязан при поставке товара предоставить техническую и сопроводительную документацию на русском языке. Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2022 г. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
2.3.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
2.3.2. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
2.4. Право собственности на товар, риск гибели и порчи товара переходит к Заказчику с момента передачи товара и подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).
2.5. Поставщик передает вместе с товаром следующие документы:
- Счёт;
- Cчет-фактура (при наличии НДС);
- Товарная накладная или УПД;
- Товарно-транспортная накладная (в случае доставки товара компанией-перевозчиком);
- Иные необходимые документы (при их наличии).
2.6. Приемка товара по количеству и качеству ведется Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) и действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в полном соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору в течение одного рабочего дня с даты фактического осуществления поставки товара Заказчику.

Сумма Договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость настоящего Договора в соответствии со Спецификацией (Приложением № 2 к Договору) составляет: ______________ (________________________________) рублей ________ копеек, в т.ч. НДС 20 % (НДС не облагается). Цена настоящего Договора является твёрдой и определяется на весь срок его исполнения.
3.2. Цена сформирована с учетом накладных, транспортных расходов, налогов, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, затрат по доставке товара по адресу Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3.3. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. Оплата производится по факту поставки товара. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД. Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии НДС) товарную накладную или УПД, товарно-транспортную накладную (в случае доставки товара компанией-перевозчиком) по факту поставки товара.
Авансирование не предусмотрено.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
3.6. Стороны согласовали возможность получения Заказчиком от Поставщика электронных документов/пакетов электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. При этом, Заказчик обязуется обеспечить техническую возможность для приема и обработки им пакетов электронных документов и осуществить иные необходимые действия в соответствии с порядком выставления и получения счетов, счетов-фактур, актов, товарных накладных, УПД и условиями обслуживания оператора электронного документооборота, размещенными на его сайте. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
Выставление и получение электронных документов/пакетов электронных документов по телекоммуникационным каналам связи допускается при обязательном использовании Сторонами сертифицированных в соответствии с законодательством РФ средств криптографической защиты информации, позволяющих однозначно идентифицировать владельца сертификат ключа проверки электронной подписи.

Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик вправе:
4.1.1. Обращаться к Заказчику с запросами о возможности согласования досрочной поставки товара, порядке приёмки поставленного товара, иным вопросам, связанным с исполнением Договора;
4.1.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. В соответствии с п. 1.1. настоящего Договора поставить Заказчику товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору, с учётом всех значимых для Заказчика параметров товара;
4.2.2. Предоставлять Заказчику данные о платёжных реквизитах, уставных и иных документах, порядке поставки товара, иную информацию, необходимую для исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Запрашивать у Поставщика сопутствующую документацию на товар, сведения о потребительских и эксплуатационных характеристиках товара в случае, если это необходимо для установления соответствия поставленного товара параметрам, указанным в настоящем Договоре;
4.3.2. Использовать предусмотренные законодательством Российской Федерации досудебные методы урегулирования споров и разногласий с Поставщиком в случае их возникновения.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1 В срок принять и оплатить поставленный товар с оформлением всех необходимых отчётных и платёжных документов, обязанность оформления и предоставления которых возложена Договором и законодательством Российской Федерации на Заказчика;
4.4.2. Выполнять иные обязательные требования законодательства Российской Федерации в части, касающейся поставки товара, являющегося предметом Договора.

Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
5.3. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены Договора: _________ (____________________________) рубля 00 копеек.
5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.8. Заказчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Поставщиком требования об их уплате.
5.9. Поставщик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об их уплате.
5.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по причине наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, пожары, наводнения, иные чрезвычайные обстоятельства, упомянутые в изданных в соответствии с федеральным законодательством Указах Президента РФ и Постановлениях Правительства РФ, прочих нормативно-правовых актах), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договорных обязательств. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения обязательств продлеваются на время действия указанных обстоятельств.
6.2. Если указанные обстоятельства сохраняются в течение более одного месяца, каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, и в таком случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от другой Стороны компенсации любых возможных убытков.
6.3. Сторона, для которой становится невозможно выполнять свои обязательства по настоящему Договору, должна немедленно поставить в известность другую Сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые мешают выполнению обязательств.
6.4. Непредставление/несвоевременное предоставление документов, подтверждающие факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также не уведомление/несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, в отношении которой возникли данные обстоятельства, права ссылаться на их существование.

Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 30 июня 2023 г., а в части выполнения обязательств – до полного их исполнения.

Разрешение споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению Сторонами путем досудебных переговоров (претензионный порядок).
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации предусмотренной законодательством Российской Федерации процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все дополнения и изменения настоящего Договора производятся путём оформления Сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлимой частью Договора. Дополнительное соглашение заключается по той же форме и в том же порядке, что и первоначально подписанный сторонами Договор.
9.3. Изменение условий настоящего Договора допускается на основании ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место либо по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном п. 8-23 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Дополнительные условия

10.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.2. Финансирование настоящего Договора за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику лимитов бюджетных обязательств, о чем Заказчик письменно уведомляет Поставщика. При этом, в случае необходимости, Стороны должны согласовать новые сроки и другие условия поставки товара.

10.3. Ни одна из Сторон не вправе полностью или частично передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

К настоящему Договору прилагается:

Приложение №1: Техническое задание;

Приложение №2: Спецификация.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон: - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____

от «____» _______ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку чистящих средств для оргтехники

Краткое описание сущности заказа в целом: поставка чистящих средств для оргтехники для федерального казенного учреждения «Российский государственный архив в г. Самаре» (РГА в г. Самаре).

Количество и наименование поставляемого товара, требования к товару, ОКПД-2 поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Источник финансирования: средства федерального бюджета РФ, выделенные на 2023 год.

Условия и форма оплаты:

оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств;

оплата производится по факту поставки товара;

Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД (универсальный передаточный документ);

Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии НДС) товарную накладную или УПД, товарно-транспортную накладную (в случае доставки товара компанией-перевозчиком) по факту поставки товара;

авансирование не предусмотрено.

Порядок формирования цены договора: цена сформирована с учетом накладных, расходов, налогов, расходов на доставку товара по адресу Заказчика – РГА в г. Самаре, страхованию, уплате таможенных пошлин и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору.

Место поставки товара: Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив в г. Самаре» (РГА в г. Самаре): ул. Мичурина, д. 58, г. Самара,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Сроки (периоды) поставки товара:

начало поставки: со дня подписания договора;

окончание поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора.

Краткое описание самого Заказчика и его деятельности в целом: заказчик – Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив в г. Самаре» (РГА в г. Самаре) является юридическим лицом, осуществляющим хранение документов Архивного фонда Российской федерации, их учет, комплектование и использование.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется в указанный срок одной партией, в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика. Частичная поставка товара не допускается. Все риски, связанные с доставкой товара до места его поставки – РГА в г. Самаре, возлагаются на Поставщика. Переход ответственности и риска по поставке товара осуществляется от Поставщика к Заказчику после подписания последним товарной накладной или УПД.

Порядок (последовательность, этапы) поставки товара: поставка осуществляется одним этапом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора. Допускается досрочная поставка товара в сроки, согласованные с Заказчиком.

Требования к качеству товара: качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, полностью соответствовать описанию и требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. Поставщик обязан при поставке товара предоставить сопроводительную документацию на русском языке. Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2022 г. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к безопасности товара:

безопасность окружающих при использовании – весь товар должен быть безопасен для применения на территории Российской Федерации;

защита товара при доставке – упаковка должна предохранить товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранении.

Требования к маркировке товара: маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам маркировки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Требования к упаковке товара: упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке товара: вся требуемая документация (в том числе сопроводительная документация на русском языке и т.д.) должна быть передана Заказчику одновременно с доставкой товаров. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы счета, счетов-фактур (при наличии НДС), товарных накладных или УПД, подписанных и скрепленных печатью Поставщика в 2-х экземплярах, товарно-транспортную накладную (при доставке товара компанией-перевозчиком).

Порядок сдачи и приемки товара: Поставщик обязан известить Заказчика (РГА в г. Самаре) о точном времени и дате поставки по телефонной связи не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты поставки. По прибытию товара Заказчик его принимает, проверяет его соответствие сведениям, указанных в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, иным требованиям. Заказчик имеет право отказаться полностью или частично от приемки товара в случае некомплектности, а также в случае наличия механических повреждений, что оформляется актом наличия дефектов товара. По окончании сдачи-приемки поставки товара Заказчик подписывает товарные накладные или УПД.

Требования по объему гарантий качества товара: в случае повреждения товара в течение гарантийного срока по причине несоответствия поставленных товаров заявленным характеристикам (в том числе по качеству и сроку гарантии), Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все материальные затраты.

Требования к сроку гарантии качества: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на исправный аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

Ответственность сторон: Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к Поставщику: Требования, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ, а также отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Критерии оценки товара: В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____

от «____» _______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего: 3 (три) наименования на общую сумму __________ (______________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% (НДС не облагается) - _______ (_____________________________) рубля _______ копейки.

- Посмотреть таблицу с данными