Тендер - Поставка средства для ЦСО для ГАУЗ "ГКБ №7" №240793060

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• n691075_Информационная_карта.docx
• n691075_Обоснование.xlsx
• n691075_Проект_контракта_СМП_126617_2.docx
• n691075_Требование_НОВОЕ_1.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 Извещение о проведении электронного аукциона от 09.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Квитанция о согласовании

- Посмотреть таблицу с даннымиn691075_’‡ - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 09.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000076

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Товар поставляется по адресам поставки на территории Республики Татарстан в соответствии с Приложением "Описание объекта закупки"

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Закона N 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Победитель закупки, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ЛР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГКлБол7

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование

Проект контракта

1 Проект контракта СМП, 126,617 (2)

Описание объекта закупки

1 ТЗ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование НОВОЕ (1)

Дополнительная информация и документы

1 Информационная_карта

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) и аккредитованный на электронной площадке, участник путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, не включаются участником закупки в заявку. Такая информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС.

5. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

6. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направляет заказчику заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

До окончания срока подачи заявок участник может отозвать поданную заявку (пункт 1 часть 9 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). После отзыва заявки участник вправе подать новую заявку (подпункт «б» пункта 5 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

7. Заявка, направленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной площадки, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

Комиссия не рассматривает документы, не переведенные на русский язык.

8. Электронные документы участника закупки, не являющегося иностранным лицом, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

9. При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (поставляемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком в описании объекта закупки. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и не иметь разночтений и двусмысленных толкований с информацией о наименовании страны происхождения, указанной в приложенных участником закупки файлах, содержащих характеристику показателей товара по каждой товарной позиции.

Указание товарного знака (при наличии) требуется в случае, если предлагаемый участником товар выпускается и реализуется производителем с применением к нему товарного знака.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых товаров.

Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые поставляются при выполнении работ, оказании услуг.

10. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия комиссией решения о признании заявки участника закупки не соответствующей требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___________

г. Казань «____»_________________ 2023г.

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» города Казани, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице главного врача Делян А.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с результатами размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме №___________________, протокол №________________ от ______________, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку средства для ЦСО для ГАУЗ "ГКБ №7", (далее – Товар),на объект,находящийся по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова д. 54.

1.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации и регистрации, должен иметь сертификат соответствия.

1.4. Качество Товара должно соответствовать нормативно-техническим требованиям.

1.5.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц, является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

1.6. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость настоящего Контракта составляет: _____________________________________________________________

_

(указывается сумма цифрами и прописью)

(В случае наличия НДС указывается налогооблагаемая база от общей суммы контракта, величина % НДС и его денежное выражение цифрами и прописью _______________________________________________________________________________).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Стоимость Товара, указанная в спецификации (Приложение № 1), включает в себя НДС (при его наличии), а также стоимость тары, упаковки, маркировки, лицензионные сборы, доставку, разгрузку, транспортные расходы, регистрацию, декларирование, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан.

2.3. Итоговая цена каждой позиции в спецификации рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения аукциона в электронной форме.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением следующих случаев:

а) по соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товаране более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товарастороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

2.5. Источник финансирования: ОМС.

2.6. Оплата расходов по Контракту производится с лицевого счета Заказчика, открытого в органах казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.

2.7. Оплата Товара осуществляется Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки Товара, одновременно с предоставлением счета, заказа-наряда, выставляемых Поставщиком. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписанияруководителем/представителем Заказчика акта сдачи-приемки Товара, но не позднее 31.12.2023г.

Выставленные счета должны в обязательном порядке содержать следующую информацию на русском языке: общая стоимость товара (с учетом НДС, при наличии), с указанием номера и даты Контракта. За правильность предоставления банковских реквизитов ответственность несет Поставщик.

2.8. Оплата Товара по Контракту осуществляется в рублях.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать прилагаемой спецификации, государственным стандартам ГОСТ, ISO (в соответствии со спецификацией),требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.2. Поставляемый Товар должен иметь паспорт производителя, действующий на момент поставки, копию инструкции по применению на русском языке, которые передаются Заказчику одновременно с передачей Товара.Все партии товара должны иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Товар должен быть упакован в соответствии с действующим стандартами, без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки и обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке, отгрузке и хранении.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 7 (семи) календарных дней в количестве по заявке Заказчика.Заявка может быть направлена Поставщику по электронной почте, факсимильной связью по номеру _______________, телеграфным и иным способом с обязательным указанием должности, подписи лица, осуществляющего заказ. Товар поставляется в соответствии с прилагаемой спецификацией (приложение№1), сохранностью от всякого рода повреждений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

а) передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для осуществления поставки Товара для нужд Заказчика и консультировать его по вопросам поставки Товара;

б) контролировать осуществление Поставщиком поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

в) обеспечить приемку Товара в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта;

г) производить оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта;

д) в случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Контракта и требованиям нормативно-технической документации, составить Акт на несоответствие с указанием перечня дефектов и необходимых работ по их устранению и направить его Поставщику.

5.2. Заказчик имеет право:

а) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

б) отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

в) привлекать экспертов, экспертные организации для участия в приеме Товара.

5.3. Поставщик обязан:

а) осуществить поставку Товара до склада Заказчика (а также его разгрузку на склад собственными силами), согласно спецификации (Приложение №1), надлежащего качества, в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) осуществить транспортировку Товара до Заказчика с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению;

в) предоставить Заказчику одновременно с передачей Товара принадлежности этого товара (при наличии), а так же относящиеся к нему документы, Декларации о соответствии (или сертификата соответствия), паспорта производителя, действительные на момент поставки, копию инструкции по применению;

г) предоставить гарантию на поставляемый Товар в соответствии с эксплуатационными документами на данный Товар. Срок действия гарантии Поставщика не менее срока действия гарантии производителя данного Товара. Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком соответствующего документа или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара;

д) передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня фактической поставки Товара счета-фактуры, товарные накладные и (или) акты сдачи-приемки, оформленные надлежащим образом;

е) в случае предъявления Заказчиком требования о выплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту – оплатить ее в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

ж) в случае изменения юридического адреса, почтового адреса, факса, электронной почты, иных реквизитов Поставщика, известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) дней;

з) в случае поставки некачественного Товара в течение не более 5-ти рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные убытки

и) обеспечить присутствие представителя Поставщика при поставке и приёмке товара с надлежаще оформленными полномочиями.

5.4. Поставщик имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для осуществления поставки Товара;

б) требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного Товара в соответствии с настоящим Контрактом.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Товар поставляется непосредственно Заказчику на объект, указанный в п.1.1 настоящего Контракта согласно прилагаемой спецификации (приложение №1). По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек.Отгрузка (приемка) осуществляется в присутствии представителя Поставщика

6.2. Условия транспортировки: доставка Товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению.

6.3. Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

6.4. Заказчик осуществляет приемку товара, включая проведение экспертизы на предмет соответствия товара условиям контракта.

6.5. Стороны контракта определили следующий порядок осуществления приемки и экспертизы товара: Приемка и экспертиза товара производится Заказчиком по количеству, ассортименту, комплектности, качеству, соответствию иным условиям контракта в течение 5 рабочих дней со дня передачи товара Поставщиком.

6.6. Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.7. В случае выявления в ходе проведения приемки и экспертизы ненадлежащего качества, ассортимента, количества, комплектности товара или несоответствия товара условиям контракта Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня передачи товара направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием выявленных недостатков и необходимых мер по устранению недостатков.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки в течение срока, установленного в уведомлении.

6.8. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.9. В случае, указанном в пункте 5.4. Контракта, после устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.10. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

6.11. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

6.12. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара по письменному согласованию с Заказчиком.

6.13. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику принадлежности этого Товара (при наличии), а также относящиеся к нему документы (технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании Товара по его назначению.

6.14. В случаях, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара и потребовать возмещения убытков.

6.15 Риск утраты, повреждения Товара, а также право собственности переходит к Заказчику с момента подписания Акта-сдачи приемки Товара.

6.16.В случаях, не урегулированных Контрактом, при приемке Товара применяется "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7)

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Оплата производится Заказчиком после поставки Товаров, документов, подтверждающих факт поставки Товаров, документов на оплату (счет и/или счет-фактура) в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

7.2. По инициативе любой из сторон, между ними производится сверка взаиморасчетов, с составлением соответствующего акта сверки взаиморасчетов (далее – акт сверки). Для этого инициатор сверки направляет в адрес другой стороны, подписанный со своей стороны акт сверки, который получившая сторона обязана подписать в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения и возвратить инициатору сверки, а в случае наличия разногласий, мотивированный отказ от подписания.

7.3. Акт сверки, подписанный сторонами без разногласий, расценивается ими как доказательство поставкиТовара.

8. Ответственость сторон

8.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренного Контрактом обязательства Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафов) либо удержанием денежных средств в счет подлежащих уплате Поставщиком сумм пени (штрафа) из суммы обеспечения исполнения Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня выплачивается Поставщиком в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика обоснованного требования и (или) претензии.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Правила).

Штраф выплачивается Поставщиком в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика обоснованного требования и (или) претензии.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа составляет _________________________ руб.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет _____________.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом, должны решаться путём переговоров между сторонами. Если стороны не смогут в ходе переговоров прийти к взаимному согласию, то спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9.3. Соблюдение письменного претензионного порядка урегулирования споров до обращения в Арбитражный суд является обязательным для сторон договора.Претензия оформляется в письменном виде, подписывается уполномоченным представителем Стороны, право которой нарушено и скрепляется её печатью, направляется стороне нарушившей обязательства заказным письмом (ценным письмом) с уведомлением о вручении, либо вручается уполномоченному лицу под расписку.

9.4. Рассмотрение претензии осуществляется в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента поступления оригинала претензии и всех необходимых документов. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.1.1 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

10.1.2 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

10.1.3 изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

10.1.4 в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;

10.1.5 в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

10.1.6 если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении;

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно:

- отказа Поставщика передать Заказчику товар (п.1 ст.463 ГК РФ);

- отказа передать или непередачи принадлежностей и документов к товару, которые должны быть переданы в соответствии с законом и настоящим контрактом в назначенный Заказчиком разумный срок (п.2 ст.464 ГК РФ);

- невыполнение требования Заказчика о доукомплектовании товара в разумный срок (п.2 ст. 480 ГК РФ);

- существенное нарушение Поставщиком контракта, а именно:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок (п 2 ст.523 ГК РФ);

- иные основания, прямо предусмотренные ГК РФ.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (п. 15 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ).

10.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно:

- существенное нарушение Заказчиком контракта, а именно:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров (п.2 ст. 523 ГК РФ),

- неоднократной невыборки товаров (п.2 ст. 523 ГК РФ).

10.5. Расторжения контракта в одностороннем порядке должно производиться в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44-ФЗ.

Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложении к приказу Минфина РФ №126н от 04.06.2018 г, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении, будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта, размер которого составляет _____% от цены Контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет: _________ рублей.

В соответствии с ч.6 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ в случае заключения контракта по результатам определения поставщиков в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотренный настоящим пунктом размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт.

11.2. При проведении электронного аукциона в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Закона, участник электронного аукциона с которым заключается контракт по результатам электронного аукциона освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником электронного аукциона информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником электронного аукциона до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

11.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии стребованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

11.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

11.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

11.6. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.7. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта

11.8. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных средств на счет заказчика, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму денежных средств в соответствии с пунктом 11.1. контракта на счет: _______________________________________________________________________________.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

11.9. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, то независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

11.10. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

11.11. Независимая гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих обязательств по уплате неустоек (пени, штрафов) в случаях:

а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков;

в) если принципал поставил некачественный товар, предусмотренные контрактом.

11.12. Независимая гарантия, выданная гарантом должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и требованиям Постановления Правительства РФ, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.13. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц.

11.14. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок.

11.15. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.16. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в соответствии ч.3.1. ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ).

11.17. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Поставщику в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в соответствии с ч.27 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013).

12.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов.

12.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

12.4. Если указанные в п.12.1. Контракта обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении Контракта.

13.УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

13.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу, электронной почте с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.

13.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

13.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, по электронной почте, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в день после отправки телекса или телефакса, письма по электронной почте.

13.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения.

14. СРОК ДЕЙСтВИЯ КОНТРАКТА, Гарантийные обязательства

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу, становится обязательным для сторон после подписания его сторонамии действует по 31.12.2022г.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

14.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

14.4. Поставщик гарантирует, что качество поставленного Товара соответствует нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждается документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

15. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВЩИКОМ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

Поставщик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что:

15.1. Не ограничиваясь требованиями аукционной документации Заказчика, именно Поставщик несет полную ответственность за поставку Товара по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

15.2. Поставщик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с поставкой Товара и принимает на себя все расходы, риск и трудности поставки Товара.

15.3. Поставщик изучил все материалы Контракта, Регламенты Заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество Товара.

15.4. Никакие другие обязательства Поставщика по поставке Товара не являются приоритетными в ущерб поставки Товара по Контракту.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

16.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

16.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

16.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Контракту, за исключением случаев, если новые Заказчик и Поставщик являются правопреемниками Сторон по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны.

16.5. Настоящий Контракт в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в 3х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ___________ от «__» _________2023 года

(является неотъемлемой частью контракта)

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________________________________________________________________

(Сумма прописью, включая НДС при его наличии)

Заказчик: Поставщик:

_________________/А.М. Делян/ ________________/___Ф.И.О.__/

М.П. М.П.

Часть 5

Форма № 1

(Форма является рекомендуемой для заполнения,

форма предоставляется по желанию

участника размещения заказа)

Предложение на участие в аукционе

(соответствие технических характеристик техническому заданию заказчика)

- Посмотреть таблицу с данными

При указании технических характеристик предлагаемого товара необходимо указывать конкретные технические параметры товара и конкретные числовые значения параметров (за исключением случаев, когда возможно указание только диапазонов), с соблюдением порядковой нумерации характеристик технического задания. Предложения должны быть представлены по лоту в целом. В случае представления лота в неполном объеме заявка отклоняется.

Форма №2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Для юридических лиц

- Посмотреть таблицу с данными

Для физических лиц

- Посмотреть таблицу с данными*- Заполнение настоящей Формы носит исключительно рекомендательный характер, не заполнение не влечет принятие аукционной комиссией решение о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации. Форма №3

(Форма является рекомендуемой для заполнения)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки установленным требованиям

_____________________________________ сообщает, что соответствует следующим требованиям:

(наименование участника закупки)

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; (при наличии таких требований)

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения илиунитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

Участник закупки /

уполномоченный представитель _________________ _______________________

(подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Форма №4

Декларация

соответствия участника требованиям, установленным статьей 4

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации"

Участник закупки _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель

Участника закупки _______________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

«___» ______________________ 201 г.

* - Заполнение настоящей Формы носит исключительно рекомендательный характер.

Форма №5

Декларация

соответствия участника требованиям, установленным

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ

"О некоммерческих организациях"

Участник закупки _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки), учредителями которой ______________ (указать "является" или "не является") Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, осуществляет в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях":

Руководитель

Участника закупки _______________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

«___» ______________________ 201 г.

* - Заполнение настоящей Формы носит исключительно рекомендательный характер.

*- Заполнение настоящей Формы носит исключительно рекомендательный характер, не заполнение не влечет принятие аукционной комиссией решение о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации.