Тендер - Средства моющие для стекол и зеркал №240732412

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

I.Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Проект ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______

На поставка средств моющих для стёкол и зеркал

для нужд ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1»

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Пашнина Евгения Егоровича, действующего на основании приказа № 527-к от 22.11.2021г. и Устава, с одной стороны,

и _____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку средств моющих для стёкол и зеркал (далее по тексту – Товар) для нужд ГБУЗ РК «Сыктывкарская больница № 1», в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании проведенной закупки в Электронном магазине Республики Коми на сайте http://komimarket-app.rts-tender.ru (Протокол рассмотрения заявок № _______ от ____2023г).

1.3. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации), а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставлять Товар в таре и упаковке, обеспечивающих их сохранность при транспортировке и хранении с наличием предусмотренных законодательством маркировок и аннотаций. Тара, упаковки или их отдельные места, требующие бережного отношения должны иметь соответствующие маркировки.

2.1.2. Не производить поставку Товара в возвратной таре (упаковке).

2.1.3. Доставить Товар Заказчику в объеме и сроки, предусмотренные договором, произвести разгрузочные работы на склад Заказчика.

2.1.4. Надлежащим образом оформить отгрузочные и расчетные документы.

2.1.5. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар, в т.ч. подтвердить качество и безопасность Товара сертификатами соответствия (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации).

2.1.6. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности товара, установленного производителем.

2.1.7. Исполнять иные обязанности предусмотренные настоящим Договором.

Заказчик обязуется:

2.2.1. Производить оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.

2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Договора, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.

2.2.4. Для проверки соответствия предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) либо привлечь к ее проведению экспертов и (или) экспертные организации.

2.3 Заказчик имеет право:

2.3.1 В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика

требовать у него соответствующего возмещения убытков.

Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара в порядке, определенном Разделом 3 настоящего Договора.

Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1.Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Гаражная, дом 4, тел/факс.8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Товар поставляется единовременно в полном объеме в течение 20 календарных дней со дня заключения договора.

Доставка Товара производится по рабочим дням (понедельник-пятница) с 9.00 часов до 15.00 часов, доставка товара в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается, если иное письменно не согласовано с Заказчиком. О дате и времени поставки Товара Поставщик предупреждает Заказчика не менее чем за 1 рабочий день телефонограммой или по факсимильной связи. Заказчик вправе не принимать товар, прибывший в неустановленный день или время.

3.3.Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с помощью автотранспортной организации и за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы по заносу Товара внутрь помещения больницы на 3-й этаж с применением грузоподъемных средств или без таковых, осуществляются Поставщиком.

3.4. Поставка Товара Заказчику осуществляется согласно Приложению № 1 Договора и в сроки, указанные в пункте 3.2. Договора. Если в поставленном Товаре обнаружатся дефекты, произошедшие по вине Поставщика, Поставщик в течение 10 дней обязан заменить Товар с дефектом за свой счет. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Приложению №1 к Договору или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

3.5. Поставляемый Товар должен иметь упаковку без признаков её повреждения и маркировку в соответствии с действующими требованиями.

3.6. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза при погрузочно-разгрузочных работах и при его транспортировке. Все расходы, возникающие из-за ненадлежащей упаковки и/или маркировки, несёт Поставщик. Маркировка груза должна быть произведена соответствующим образом («Осторожно», «Верх», «Не кантовать») и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза.

Транспортная упаковка должна иметь следующую маркировку:

а). Договор № ______

б). Заказчик: ГБУЗ РК «СГБ №1».

в). Поставщик (название компании): ____________________

3.7. По окончании разгрузки (выгрузки) Товара уполномоченные представители Заказчика в присутствии представителя Поставщика осматривают Товар на предмет соответствия его количества требованиям Заказчика, подписывают транспортные накладные, и другие документы, прилагаемые к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором, о соответствии либо несоответствии количества и качества товара, требованиям, установленным в Договоре. В отсутствии представителя Поставщика, груз может быть принят у транспортной организации путем подписания транспортной накладной представителем Заказчика. В этом случае Поставщик обязан обеспечить разгрузку (выгрузку) Товара в место (помещение и т.п.), которое указывается представителем Заказчика.

3.8. Полномочия всех представителей должны подтверждаться надлежащим образом оформленными доверенностями.

3.9. Приемка/передача Товара Заказчику осуществляется в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня поставки Товара в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Передача Товара осуществляется в месте поставки, с подписанием Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

3.10. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с момента окончания приемки товара по количеству и качеству и подписания обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 .

3.11. Поставщик должен на момент поставки Товара представить следующие документы:

- счет-фактуру (счет), оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) в двух экземплярах;

- копию сертификата или декларацию о соответствии (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации).

3.12.Все товарно-сопроводительные документы и документы по качеству на Товар должны содержать информацию на русском языке.

3.13.В случае предоставления перевода, Поставщик гарантирует его полноту и точное соответствие оригиналу на иностранном языке.

3.14.В случае расхождения по количеству и (или) по качеству между Товаром, указанным в товарной накладной и фактически поставленным Товаром, составляется Акт об установлении расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ-2).

4. Качество Товара

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать, в том числе по качеству и безопасности требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество Товара должно:

- соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим ус­ловиям (ТУ) (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара;

- подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации, в т.ч.: копией декларации о соответствии, или копией сертификата соответствия и копией паспорта качества завода-изготовителя;

4.2. Качество, маркировка, упаковка поставляемой продукции должны соответствовать государственным стандартам, требованиям завода-изготовителя и подтверждаться соответствующими документами (копией декларации о соответствии качества и заключением экспертизы качества лекарственных средств) (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по настоящему Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

• Цена Договора составляет ______________ рублей (сумма прописью ________________) (с НДС/без НДС).
• Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
• Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

Цена договора может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

• Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с хранением, доставкой Товара до Заказчика, а также стоимость соответствующей упаковки, расходы на страхование, обеспечение и подтверждение качества Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

• Источником финансирования по настоящему Договору являются средства бюджетного учреждения за счет средств обязательного медицинского страхования (средства ОМС).
• Оплата поставляемого по Договору Товара производится Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке товара.
• Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.
• В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Договором неустойки (штрафа, пеней) за нарушения сроков исполнения обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Ответственность Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042, и составляет 1000 рублей.

6.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.2.Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042, и составляет 3 % цены Договора (этапа);

6.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в соответствии с пунктом 10 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. Убытки, причиненные стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, возмещаются другой стороной согласно действующему законодательству.

6.4. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Обеспечение исполнения договора не установлено.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

• Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года, а в части оплаты до полного исполнения заказчиком своих обязательств по данному Договору.
• Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами.
• При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Договора продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и календарных дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.
• Если указанные в п. 9.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, Договор может быть расторгнут полностью или в части в порядке, предусмотренном п.8.2. настоящего договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ущерба.
• Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• . При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации (в форме преобразования, слияния или присоединения), Поставщик в течение 10 календарных дней должен письменно известить об этом Заказчика. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния, присоединения стороной по Договору будет являться его правопреемник на основе передаточного акта или разделительного баланса.
• Все уведомления в рамках настоящего Договора должны посылаться сторонами в письменном виде, или по телеграфу, или телексу/факсу с последующим отправлением по почте.
• . Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями сторон.
• . Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.
• . Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.
• . Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к договору №______

от «____» _____________ 2023 года

на поставку средств моющих для стёкол и зеркал

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_Средство_для_стёкол ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание).

Наименование объекта закупки: Поставка средств моющих для стёкол и зеркал - Посмотреть таблицу с данными