Тендер - Смола эпоксидно-диановая неотвержденная ЭД-20, высший сорт №240713180

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу Проект_договора_(смола_эд-20)

Договор поставки

город «___» ___________ 20__года

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Агапова Сергея Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - вещи, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка Смолы эпоксидно-диановой неотвержденной ЭД-20, высший сорт, далее Товар в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием № 16/2198-рд от 28.05.2018 (приложение № 3 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, цена, способ и сроки поставки Товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Место доставки Товара определено Сторонами в Спецификации.

2.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.5. Настоящий Договор заключен по итогам закупочной процедуры__________, в соответствии с ________ № от _____________г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора [1] составляет - __________________в том числе включая НДС ____________________________ по ставке 20 % _____________________.

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в Спецификации, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

• Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
• Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и требованиям технического задания (приложение № 3 к настоящему Договору).

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в Спецификации.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
• Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).
• Товар должен быть сертифицированным и иметь сертификат (паспорт) качества изготовителя. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия Госстандарта России, дающий право его использования в условиях Российской Федерации, соответствовать предъявляемым к нему действующим государственным стандартам.

При поставке каждой партии Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) сертификаты, подтверждающие качество Товара;

б) паспорт безопасности химической продукции;

в) паспорт качества продукции. Паспорт должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак,

- юридический адрес предприятия-изготовителя,

- наименование документа о качестве и его номер,

- наименование продукта,

- номер партии,

- вид тары,

- массу нетто,

- дату изготовления,

- марку,

- срок хранения,

- знаки опасности,

- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям нормативного документа,

- обозначение стандарта или нормативно-технической документации;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

е) акт приема-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

ж) сведения о контрагентах, участвовавших в процессе приобретения поставляемого Товара, начиная с покупки на заводе изготовителе и дальнейших перепродажах. Сведения предоставляются в свободной форме заверенной печатью и подписью руководителя организации Поставщика.

• Поставщик обязан предоставить оригиналы документов о качестве (сертификат качества, паспорт качества или иной документ подтверждающий соответствие характеристик поставляемого Товара, установленным в НД требованиям) или заверенные должным образом копии («Копия верна», дата, должность, ФИО лица, заверяющего документ) с оттиском фирменных печатей организации, осуществляющих производство и перепродажу Товара и с оттиском «мокрой» фирменной печати Поставщика. По данным оттискам печатей Покупатель должен иметь возможность отследить всю цепочку перепродаж, начиная от завода изготовителя.
• Поставщик обязан указывать объем/количество отгруженного Товара, если он отличается от объема, указанного в документе о качестве на поставляемый Товара (Поставщик рукописно на документе о качестве в свободном месте указывает данную информацию).
• Все сопроводительные документы должны быть оформлены на русском языке. Если документ оформлен на иностранном языке, то Поставщик должен предоставить перевод на русский язык, выполненный уполномоченной на это организацией. Перевод осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

6.8. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.9. В случае поставки Товара без предусмотренных настоящем разделе документов, а также товаросопроводительных документов/информации предусмотренных 6 разделом настоящего Договора или их части Товар считается недоукомплектованным, и Покупатель/Грузополучатель вправе не принимать Товар до получения недостающей документации/информации, и взыскать с Поставщика штраф в соответствии с пунктом 10.3 Договора, а также поместить Товар на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика до получения недостающей документации/информации с правом выставления счетов и счетов фактур за хранение, с правом взимания соответствующей платы за хранение.

Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем/Грузополучателем не переданной вместе с Товаром документации/информации при условии подписания Акта-приема передачи Товара. Плата за хранение перечисляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления ему счета-фактуры по факсу/электронной почте. Покупатель вправе удержать сумму за хранение указанного Товара из суммы, подлежащей к перечислению в качестве окончательного расчета за поставленный Товар.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Покупатель осуществляет проверку Товара по количеству, качеству и комплектности на своем складе путем внешнего осмотра, пересчета, обмера. При необходимости, Покупатель проводит проверку качества с применением иных имеющихся в распоряжении Покупателя методов (проведение испытаний, тестирование и т.п.). Срок приемки Товара по количеству - 10 (десять) календарных дней, по качеству и комплектности - 20 (двадцать) календарных дней с даты поступления Товара на склад Покупателя.
• Если на момент приемки несоответствий (недостатков) Товара по количеству, качеству, комплектности не выявлено, Покупатель принимает Товар без замечаний. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью.
• Приемка Товара без замечаний не исключает выявления в дальнейшем скрытых недостатков, которые существовали на момент поставки, но не могли быть выявлены путем внешнего осмотра, пересчета, обмера либо проявились после приемки, в том числе в процессе эксплуатации Товара и т.д.
• В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности Покупатель составляет односторонний комиссионный акт, в котором указывается количество недостающего, некачественного, некомплектного Товара, дается описание несоответствий (недостатков).
• Если Покупателем составлен акт, согласно которому обнаружены несоответствия Товара, Покупатель обеспечивает сохранность Товара и вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта.
• Полномочия представителя Поставщика должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью на право подписания акта (оригинал либо надлежаще заверенная копия).
• В случае явки уполномоченного представителя Поставщика Сторонами составляется двухсторонний акт, в котором указываются количество недостающего, некачественного, некомплектного Товара, дается описание несоответствий (недостатков), а также разногласия Сторон (при наличии). В акте могут быть указаны сроки, а также способы устранения Поставщиком выявленных несоответствий. Для урегулирования разногласий Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию (расходы, связанные с привлечением экспертной организации, возлагаются на Поставщика).
• При неявке уполномоченного представителя Поставщика в пятидневный срок (не считая времени на дорогу) с даты доставки ему сообщения о вызове или при получении Покупателем уведомления Поставщика о неявке своего представителя, а также при уклонении представителя Поставщика от подписания двухстороннего акта, односторонний акт, составленный Покупателем, является надлежащим доказательством несоответствия Товара условиям Договора по количеству, качеству, комплектности, а также основанием для предъявления Поставщику требований (претензии).
• Поставщик обязан по требованию Покупателя заменить некачественный и/или некомплектный Товар на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки Товара, доукомплектовать Товар, поставить недостающее количество Товара в приемлемый для Покупателя срок, а именно не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, если иной срок не указан в приложении к Договору или не определен соглашением Сторон.
• Все расходы (транспортные, складские и прочие), связанные с заменой некачественного и/или некомплектного Товара, устранением недостатков, доукомплектованием Товара, возлагаются на Поставщика. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами обеспечивать вывоз несоответствующего Товара, доставку его, при необходимости, до места ремонта и т.д.
• Покупатель вправе самостоятельно организовать вывоз, возврат Поставщику, доставку до места ремонта несоответствующего Товара. В этом случае Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Покупателя и копий документов, подтверждающих размер расходов.
• Если в ходе приемки Товара, поступившего взамен некачественного и/или некомплектного, а также в ходе повторной приемки Товара после устранения недостатков и/или доукомплектования Покупателем будут обнаружены несоответствия (недостатки) Товара по количеству, качеству, комплектности, составляется акт (акты) в порядке, установленном пунктами 7.4 -7.8 Договора.
• В случае неисполнения Поставщиком требования Покупателя о замене некачественного и/или некомплектного Товара, об устранении недостатков, доукомплектовании, допоставке Товара в установленный срок Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и, если Товар оплачен, потребовать возврата денежных средств.
• При обнаружении недостатков поставленного Товара после приемки (в том числе, при обнаружении скрытых недостатков), а также недостатков, возникших и/или проявившихся в процессе эксплуатации Товара, в том числе в течение гарантийного срока, порядок действий Сторон, их права и обязанности, сроки устранения несоответствий (недостатков) Товара, последствия неисполнения требований Покупателя определяются положениями раздела 7 настоящего Договора.
• Покупатель вправе устранить недостатки своими силами либо поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8. ГАРАНТИЯ

• Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), изготовленным не ранее 2023 года. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).
• Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 10 месяцев со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

• При обнаружении недостатков поставленного Товара после приемки (в том числе при обнаружении скрытых недостатков в период гарантийного срока), Поставщик в сроки, установленные в разделе 7 настоящего Договора обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества качественным, при этом все расходы оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.
• Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Порядок оплаты указан в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами г), д), е) п. 6.4 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________________________ Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора, направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ___________________ Покупателя.

9.6. Обмен электронными данными [2]

9.6.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке

товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

9.6.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

9.6.3. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.6.4. Положения пунктов 9.6.1, 9.6.2 настоящего Договора не ограничивают стороны в возможности выставления и получения указанных в пункте 9.6.1. настоящего Договора документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

9.6.5. В случае, если поставляемая по настоящему Договору Продукция (часть Продукции), входит в утвержденный Правительством РФ Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации, положения пункта 9.6.4 настоящего Договора не подлежат применению, а использование электронного документооборота при выставлении и получении электронных документов, указанных в пункте 9.6.1 настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости не поставленного в срок Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
• В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.
• Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
• Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
• В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

11.1 Обеспечение возврата аванса предоставляется лицом, с которым заключается договор, не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, при этом:

- обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты аванса;

- размер обеспечения возврата аванса устанавливается в размере суммы выплачиваемого аванса.

Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

11.2 Обеспечение возврата аванса может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, денежными средствами, перечисляемыми Покупателю или в форме поручительства или независимой гарантии.

11.3 В случае выбора обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии, банки должны соответствовать следующим требованиям:

банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

наличие в системе страхования вкладов (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации);

объем собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равен 5 млрд. руб. или их эквиваленту в иностранной валюте; при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123 и/или иные формы отчетности, предусмотренные Банком России) (для банков-резидентов Российской Федерации).

Участники закупки и контрагенты, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут предоставить в качестве обеспечения заявок на участие в закупке и договорных обязательств банковские гарантии от банков-нерезидентов.

11.4 В дополнение к требованиям, указанным в п.11.3, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

или

банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является.

11.5 Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в пунктах 11.3 и 11.4, является:

- резкое (на 30% и более) ухудшение численных параметров деятельности банка (кроме финансового результата) по сравнению с результатом за прошлый отчетный период;

- информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации),

- отсутствие в открытом доступе отчетности банка (ф. 101, 102, 123, 135 и/или иных форм отчетности, предусмотренных Банком России для раскрытия на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

11.6 Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в виде поручительства и независимой гарантии.

Поручительства и независимые гарантии принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим кредитным рейтингом не ниже уровня "AА(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и (или) не ниже уровня "ruAА" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", и (или) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com), и (или) Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного юридического лица рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного юридического лица в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Срок действия поручительства и независимой гарантии должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

Поручительства и независимые гарантии принимаются в рамках свободных лимитов, установленных Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату принятия обеспечения.

Поставщик, не являющийся резидентом Российской Федерации, предоставляет в качестве обеспечения договорных обязательств по возврату авансовых платежей поручительства и независимые гарантии только от соответствующих требованиям настоящего пункта юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации.

11.7 Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

11.8 В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более 10 рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

11.9 Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара – Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением заверенных бенефициаром – Покупателем копий договора, доверенности лица, подписавшего требование, и платежного поручения, подтверждающего выплату аванса (если предусмотрен договором).

11.10 В случае, если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант/поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным пунктами 11.3, 11.4, 11.6, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

11.11 В случае предоставления Поставщиком обеспечения в форме денежных средств, Поставщик обязан предоставить обеспечение в виде денежных средств (далее - «Обеспечительный платеж») и перевести Обеспечительный платеж на расчетный счет Покупателя в срок, указанный в п.11.1 настоящего Договора.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по настоящему Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязанностей Поставщика, принятых им по настоящему Договору.

11.12 В случае предоставления Поставщиком обеспечения в виде Обеспечительного платежа, Покупатель вправе при нарушении обязательств, в обеспечение которого было получено обеспечение и отказа Поставщика вернуть полученную сумму аванса, удержать из суммы Обеспечительного платежа суммы неустойки, ущерба, убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

Удержание суммы задолженности по неустойке и/или ущерба из суммы Обеспечительного платежа считается уплатой задолженности по неустойке и/или покрытием ущерба или их соответствующей части. Удержание из Обеспечительного платежа неустойки, ущерба возможно, если неустойка не была уплачена (либо ущерб не был возмещен) Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения им письменного требования Покупателя об уплате неустойки/возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

Покупатель, в течение 5 (пяти) рабочих дней после удержания всей или части суммы Обеспечительного платежа, направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с обязательным указанием суммы, которая взыскана из Обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть Обеспечительного платежа к Покупателю.

В случае если Покупатель взыскал (удержал) всю сумму Обеспечительного платежа или его часть в счет погашения обязательств Поставщика, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления и счета перечислить соответствующую сумму Обеспечительного платежа полностью или частично согласно реквизитам, указанным в Договоре.

11.13 Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее выполнение Поставщиком всех обязательств перед Покупателем по настоящему Договору до момента их полного прекращения.

При прекращении действия настоящего Договора и при условии надлежащего выполнения Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, Покупатель возвращает Поставщику Обеспечительный платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока действия обеспечения путем перечисления Обеспечительного платежа на расчетный счет Поставщика, согласно банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

Для возврата денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, Поставщик направляет Покупателю письмо с требованием возврата ранее перечисленного обеспечения. Письмо должно содержать реквизиты Договора, сумму, подлежащую возврату, причину возврата. Письмо может быть подписано лицом, подписавшим настоящий Договор, либо другим уполномоченным лицом с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Сумма обеспечения, подлежащая возврату, не может превышать сумму, ранее предоставленную в качестве обеспечения по Договору.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

13. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

13.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ___________ 20__ года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений по электронной почте:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________________ на адреса электронной почты Покупателя ______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

14.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

15.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

15.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

16. УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

16.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта/подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

УСЛОВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

18.1 Управление несоответствиями [3] , выявленными в процессах [4] и продукции при осуществлении деятельности по размещению, проектированию (включая изыскания), конструированию, производству (изготовлению), сооружению или строительству (включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию), эксплуатации в пределах гарантийного срока, реконструкции, капитальному ремонту, выводу из эксплуатации (закрытие), транспортированию (перевозка), обращению, хранению, с учетом существующих федеральных норм и правил, - осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее - Порядок по управлению несоответствиями) (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству), документами Покупателя, разработанными на его основе и уточняющими его требования,

Поставщик [5] , взаимодействуя с Покупателем, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в поставляемой им продукции и осуществляемых процессах, влияющих на качество этой продукции.

Деятельность по управлению Несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством (далее - «ЕОС-Качество»), расположенной по адресу eosk.rosatom.com. О вводе в действие (постоянную эксплуатацию) «ЕОС-Качество», разрешенной к обработке информации, а также порядке доступа к ней Покупатель известит Поставщика путем направления соответствующего уведомления. После ввода в действие «ЕОС-Качество» и получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя стороны обязуются использовать «ЕОС-Качество» при взаимодействии в рамках процесса управления Несоответствиями. Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным ресурсам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 27.06.2017 № 1/577-П.

Пошаговая Инструкция по подключению Поставщика системе «ЕОС-Качество» размещена на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (https://rosatom.ru/vendors/).

О реализации в «ЕОС-Качество» механизма электронной подписи Покупатель известит Поставщика путем направления соответствующего уведомления. После реализации в «ЕОС-Качество» механизма электронной подписи и получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя Стороны обязуются определить порядок ее использования и проверки в рамках отдельного договора (соглашения). Если в указанном договоре (соглашении) Сторонами не будет предусмотрено иное, подписанные в «ЕОС-Качество» Сторонами посредством электронной подписи документы признаются ими равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

В случае выявления Несоответствия Покупателем, Покупатель посредством «ЕОС-Качество» уведомляет Поставщика выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.

Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия на рассмотрение Несоответствия Покупатель вправе осуществлять посредством функционала «ЕОС-Качество» либо с электронной почты Покупателя на электронную почту Поставщика, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Поставщика.

Поставщик обязан в течение 1 рабочего дня после получения уведомления рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием.

В случае направления уведомления о Несоответствии Покупателем, Поставщик по запросу Покупателя обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если Покупатель не определил иной срок, с момента получения от Покупателя уведомления о Несоответствии, выявленном в продукции и процессах Поставщика.

В случае если по решению Поставщика необходимо привлечение к участию в рассмотрении Несоответствия субпоставщика, указанный срок может быть изменен по согласованию с Покупателем.

Поставщик обязан включать в договоры с субпоставщиками, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, условия по управлению Несоответствиями, указанные в настоящем разделе.

19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

19.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме заверенных Стороной копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

19.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные

с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4) в Арбитражном суде Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных статьей 38 «Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (исключительная подсудность).

19.4. Поставщик должен учесть:

– Покупатель находится на территории ЗАТО г. Новоуральск;

– ЗАТО г. Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании»;

– Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии;

– на территории ЗАТО г. Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территории;

– для въезда в ЗАТО г. Новоуральск, Поставщик обязан своевременно (не менее чем за 15 суток для граждан РФ) оформлять документы на въезд в город, в соответствии с установленными правилами (телефон для справок (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Поставщик в течение двух недель с момента заключения договора должен оформить документы на въезд в город.

19.5. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

19.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Образец акта приема-передачи Товара;

Приложение № 3: Техническое задание № 16/2198-рд от 28.05.2018 (отдельный файл);

Приложение № 4: Образец заявки.

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными21. ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

КГ

37 000

ИТОГО

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

Способ и место доставки Товара: терминал ТК в г. Екатеринбург, либо склад Поставщика г. Екатеринбург, либо склад Покупателя г. Новоуральск, ул. Дзержинского д.2, за счет Поставщика.

Срок поставки Товара: Поставка осуществляются партиями в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки (Приложение № 4 к Договору) Покупателем, направленной с адреса электронной почты Покупателя ______________ на адрес электронной почты Поставщика. Поставка всего объема продукции – в течение 12 месяцев с момента заключения Договора.

Условия оплаты Товара: 100% предоплата каждой партии Товара. Оплата за Товар будет осуществляться путем перечисления 100% от стоимости продукции Покупателем на расчетный счет Поставщика, в течение 10 рабочих дней с момента получения счёта на продукцию, при условии предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса.

Качество Товара должно соответствовать: условиям настоящего договора и требованиям Технического задания № 16/2198-рд от 28.05.2018 г. (приложение № 3 к настоящему Договору).

Объёмы поставки могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более ± 10% от заявленного. Оплата осуществляется за фактически поставленное количество Товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

========================================================================

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)

№ __________________ от «____»_________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору):

(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

(сумма за поставленный Товар)

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарную накладную по форме ТОРГ-12

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

=======================================================================

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Заявка № _____ от «____» ___________ 202__ г.

Прошу Вас согласно договору поставки № _____________ от _____________ произвести отгрузку партии Товара в следующем количестве и ассортименте:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения заявки от Покупателя, направленной с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае использования данной типовой формы договора для работы с контрагентом, не являющимся резидентом РФ (в терминологии п.7 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"), с 14.05.2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2017 № 325-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" следует указывать конкретные сроки исполнения сторонами обязательств, а именно:

• конкретные сроки получения от нерезидентов иностранной валюты или валюты РФ за исполнение обязательств по внешнеторговому договору (контракту);

• конкретные сроки исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путём передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности в счёт осуществленных резидентами авансовых платежей;

• конкретные сроки возврата авансовых платежей, осуществленных в пользу нерезидентов (если они имели место), в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов). ↑

Данный пункт применяется только при условии ввода в постоянную эксплуатацию процесса обмена юридически значимыми электронными документами (ЮЗ ЭДО). ↑

«Несоответствие» – невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), ошибка, неисправность, дефект, недоделка, упущение, нарушения требований технической документации, стандартов, отступления от требований действующей нормативной и конструкторской документации, в том числе от требований к качеству Оборудования. ↑

Согласно ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ↑

Поставщик/Подрядчик/Проектировщик/др.-указывается требуемое в соответствии с условиями договора, далее по тексту термин указывается единообразно. ↑

Запрос_(смола)

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Общество с ограниченной

ответственностью

«Научно-производственное объединение

«Центротех»

(ООО «НПО «Центротех»)

ул. Дзержинского, д. 2, г. Новоуральск,

Свердловская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 14-00

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0690

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе коммерческого

предложения

Уважаемые руководители!

В целях формирования начальной цены для организации закупки в интересах

ООО «НПО «Центротех» прошу предоставить коммерческое предложение на

смолу ЭД-20.

Количество закупаемой продукции и технические характеристики описаны в

техническом задании и проекте договора.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к

заключению по результатам закупки являются:

1) оплата: 100% предоплата каждой партии Товара. Оплата за Товар будет

осуществляться путем перечисления 100% от стоимости продукции

Покупателем на расчетный счет Поставщика, в течение 10 рабочих дней с

момента получения счёта на продукцию, при условии предоставления

Поставщиком обеспечения возврата аванса;

2) место поставки продукции: терминал ТК в г. Екатеринбург, либо склад

Поставщика г. Екатеринбург, либо склад Покупателя г. Новоуральск, ул.

Дзержинского д.2, за счет Поставщика;

3) срок поставки: Поставка осуществляются партиями в течение 30

календарных дней с момента подачи заявки Покупателем, направленной с

адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты

Поставщика. Поставка всего объема продукции – в течение 12 месяцев с

момента заключения Договора.

В случае заинтересованности прошу Вас в течение семи рабочих дней

направить коммерческое предложение в соответствии с техническим заданием.

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны.

Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции в

рублях с НДС, общая цена договора в рублях с НДС, а также срок действия ценовой

2

информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней

с даты подачи предложения).

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос коммерческого

предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для

ООО «НПО «Центротех».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения,

но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 3 и приложении настоящего запроса, Ваш ответ будет рассматриваться

ООО «НПО «Центротех» как Ваше согласие со всеми существенными условиями

данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для

ООО «НПО «Центротех», отдельно указав их в тексте коммерческого

предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: 1. Техническое задание № 16/2198-рд от 28.05.2018г.;

2. Проект договора.

И.о. заместителя

генерального директора

по закупкам и логистики

Алексеева Анна Олеговна

(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 17-45

Е.В. Завражнов

’‡

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора НПО

ЦЕНТРОТЕХ

операционный директор ООО «Н110 «Центротсх»

d ~

-у#г

« .у ' »

АЛ. Павелонец

s - 'Г

_______2018 г.

Гсхничсекос задание X*

на поставку смолы ллоксидно-диановой ЭЛ-20 высший copi

у т лут

Предмет закупки: смола >покенд! tо -д и а но вин неотвержденпая ЭД -20

высший сорт

Новоурал век

2018

Техническое задание

на поставку химической продукции

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Смола эпоксидно-диановая неотвержденная ЭД-20, высший сорт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Все товарно- материальные ценности должны быть новыми, изготовленными не ранее

2023г.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, связующих

для армированных пластиков.___________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

Смола эпоксидно-диановая неотвержденная ЭД-20, высший сорт.

Наименование показателя

1. Внешний вид

2. Цвет по железокобальтовой шкале, не

более

3. Массовая доля эпоксидных групп, %

4. Массовая доля иона хлора, %, не более

5. Массовая доля омыляемого хлора, %, не

более

6. Массовая доля гидроксильных групп, %, не

более

7. Массовая доля летучих веществ, %, не

более

8. Динамическая вязкость, Па-с, при: (25 ±

0,1) °С

10. Время желатинизации, ч, не менее

Норма для марки

ЭД-20

Высший сорт ОКП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть201

Без видимых механических включений

3

2 0 ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3

0,001

0,3

1,7

0,2

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1 2 ,0

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Ярлыки завода-изготовителя, либо с копии ярлыков завода-изготовителя, заверенные синей

печатью Поставщика, на которых должны быть указаны следующие данные:

- обозначение стандарта или нормативно-технической документации;

- размер/ объем/ масса;

- марка;

- номер партии;

- товарный знак или наименование предприятия изготовителя;

- штамп технического контроля.

Данные на ярлыках должны соответствовать сертификатам.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Поставка смолы ЭД-20 во флягах 1A2-40 по ГОСТ 5799. и ФА-40 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в

барабанах БТ01А2-50 и БТ01А1-50 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Между посадочными кромками крышек и капсюлей лючков барабанов исполнения А1

необходимо проложить уплотняющий материал, обеспечивающий герметичность, не

вступающий в реакцию со смолой и не допускающий попадания влаги.

Допускается упаковка эпоксидно-диановых смол марок ЭД-20 в барабаны, изготовляемые

из оцинкованной стали исполнения А1 типа II по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи герметизированные

дополнительной промазкой продольного и обоих закатных швов мастикой на основе

эпоксидной смолы.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочныхработах до конечного места доставки.

Не допускается одновременная поставка смолы одной партии в разных емкостях.__________

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с договором на поставку

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

________________ документов при поставке товаров________________

В соответствии с договором на поставку

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.______________________________

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить в упаковке.

В крытых, вентилируемых, сухих и отапливаемых в зимнее время складских помещениях.

Не допускается воздействие прямых солнечных лучей.__________________________________

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Остаточный гарантийный срок годности Товара на дату подписания товарной накладной

по форме ТОРГ-12 должен составлять не менее 10 месяцев от заявленного изготовителем

(согласно сертификату качества или другому соответствующему документу).

Если в течение срока гарантии выявляются дефекты товара, Поставщик обязуется в

течение 20 календарных дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет

устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного товара

и/или частей. Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на

устранение этого дефекта._______________________________________________________________

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должны выполняться требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.3.002, ГОСТ

12.1.007, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям подраздела 3.1

настоящего Технического задания, подтверждаться паспортом приёмки ОТК или

сертификатом качества на поставляемую партию смолы ЭД-20.

Покупатель вправе проверить любую партию товара на соответствие характеристик

подраздела 3.1.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Объём: Согласно приложения № 1 настоящего Технического задания.

2. Срок поставки и место: В соответствии с договором на поставку.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИИ

№ п/п

1

Наименование приложения

Приложение 1. Перечень номенклатуры

Номер страницы

6

к Техническому заданию №

№

п/п

1

Н аименование

Смола эпоксидно-диановая неотвержденная ЭД-20,

высший сорт

от

Приложение 1

2023 г.

Ед. изм.

Кол-во

кг

37000