Тендер - Поставка противогололедных материалов №240663300

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Тверская облМесто поставки (адрес):В соответствии с проектом договора
Информация о документации по закупкеМесто предоставления документации:Данная процедура закупки не предусматривает предоставление документацииПорядок предоставления документации:Данная процедура закупки не предусматривает предоставление документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: ст.4.2.2 ч.1 п.1а) проведение закупок стоимостью до 2-х миллионов рублей с НДС (включительно) для любых видов продукции.

Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Калининская АЭС-Сервис"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Тверская обл., Удомельский р-н, Удомля г, Тверская ул., д. 7.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Тверская обл., Удомельский р-н, Удомля г, Тверская ул., д.7.
Контактное лицо: Кокорин Александр Александрович
Контактный телефон/факс: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка противогололедных материалов (ГПЗ 20554/173).

Состав, объем и количество товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).

Срок (период) поставки товара: в соответствии с техническим заданием (раздел 13).

Условия поставки товара: в соответствии с условиями, предусмотренными договором и техническим заданием.

Место поставки товара: Калининградская область, Неманский р-н, пос. Маломожайское, ул. Центральная, д.1А АО Концерн «Росэнергоатом» дирекция строящейся Балтийской АЭС.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (п.п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).

Соответствующие коды в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.59, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.59.43.130

Требования к качеству, техническим характеристикам товара к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара: в соответствии с условиями, предусмотренными договором и техническим заданием.

Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с проектом договора.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): включая все расходы связанные с исполнением договора.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: - Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не предусмотрено.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент: Индивидуальный предприниматель Мазуренко Олег Григорьевич

Финансовые реквизиты: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть234, ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть500143

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калининград, ул. Ефремова, д.12, кв. 57

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: Проект договора

Приложение 2: Техническое задание

Техническое_задание

Общество с ограниченной ответственностью

«Калининская АЭС-Сервис»

(ООО «Калининская АЭС-Сервис»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по транспорту

______________ С.Л.Насонов

«____» ____________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Поставка противогололёдных материалов»

г. Удомля

2022

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Инженер АТЦ А.А. Кокорин

Приложение №1

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки

№ ______

г. Удомля «______» ___________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС-Сервис» (ООО «Калининская АЭС-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Седова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Мазуренко Олег Григорьевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Свидетельства от 13.07.2004 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть500143, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить согласно заявок противогололёдные материалы, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее – Товар) технические условия и цена, которой определены в Спецификации (Приложение №1). Спецификация, составленная к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью. Товар должен соответствовать требованиям Технического задания, включенного в состав закупочной документации.

Договор заключен способом «Мелкая закупка» на основании ст. 4.2.2 ч. 1 п.1А) ЕОСЗ.

2. КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ

2.1. Продукция должна соответствовать нормативно-технической или иной согласованной сторонами документации, указанной в Спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставленного Товара ГОСТ, ТУ.

2.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с техническим описанием производителя. В случае ухудшения качества Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно, за свой счет произвести замену некачественного Товара.

2.3. Гарантийный срок на Товар согласно ГОСТ выпускаемого Товара.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора определяется в Спецификации (Приложение № 1) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тринадцать тысяч) руб. 00 коп, без НДС (упрощенная система налогообложения, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). Цена, указанная в Спецификации к настоящему Договору, является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

3.2. В цену Товара входит: стоимость товара, все расходы, связанные с погрузкой, доставкой Товара, уплатой таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Товара и другие платежи, которые поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Оплата по договору производится с даты подписания документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств в течение 7-ми (семи) рабочих дней).

3.4. Моментом оплаты по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку расчетов по Договору с составлением акта сверки.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение в течении 10-ти (десять) рабочих дней с момента подачи заявки (Приложение № 3) по электронной почте в течении срока действия договора.

4.2. Доставка Товара на склад Покупателя производится силами Поставщика по адресу: Калининградская область, Неманский р-н, пос. Маломожайское, ул. Центральная, д.1А АО Концерн «Росэнергоатом» дирекция строящейся Балтийской АЭС.

4.3. Поставщик по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьуведомляет Покупателя о готовности Товара к отправке и, после получения подтверждения о готовности принять Товар, доставляет в адрес Покупателя.

4.4. Датой поставки Товара является дата получения его Покупателем от Поставщика с оформлением товарной накладной или УПД.

4.5. Поставщик обеспечивает на момент поставки Товара предоставление Покупателю следующих документов: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура (или упрощенно-передаточный документ УПД), счет, сертификат соответствия, паспорт качества, руководство по эксплуатации. Доставка товара на склад Покупателя осуществляется в течение рабочего дня с 8-00 до 15-00.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

5.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

5.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.7. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

5.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора он вносится в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

а) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков поставки по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

б) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товара;

в) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

г) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара;

д) подтвержденные судебными актами, факты передачи Покупателю Поставщиком товара по настоящему договору, нарушающих права третьих лиц;

е) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Так же Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

5.9. В момент подписания настоящего Договора, Поставщик обязуется предоставить Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), согласно Приложению № 2 настоящего Договора.

5.10. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

5.11. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

5.12. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.13. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны вправе сдвигать сроки исполнения своих обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Стороны договорились считать форс-мажорными обстоятельствами явления природы стихийного характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

. Необходимым и достаточным доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат справки, выдаваемые торгово-промышленными палатами сторон.

6.4. Все споры и разногласия сторон разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Тверской области.

7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

7.1. Приемка продукции Покупателем по количеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

7.2. Приемка продукции Покупателем по качеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

8.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 марта 2023 года, а в части исполнения сторонами своих взаимных обязательств – до полного их выполнения.

9.2. Изменение условий настоящего договора возможны только по взаимному согласию сторон.

9.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением договора:

- в случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции в соответствии с п. 4.1.;

- в случае нарушения Поставщиком качества поставляемой продукции согласно п. 2;

- в случае нарушения Поставщиком условий Договора;

- в случае несоблюдения Поставщиком нормативных документов;

- в случае проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации, введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.4. В части неурегулированной настоящим договором отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

9.5. Полномочия Покупателя в части подписания приложений к настоящему договору предоставлены заместителю Генерального директора по транспорту Насонову Сергею Леонидовичу на основании доверенности от 22.03.2021г.

9.5. Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______

от «____» _______________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тринадцать тысяч) руб. 00 коп, без НДС (упрощенная система налогообложения, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору поставки от «_____» ___________202_ № __________

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: ИП Мазуренко О.Г.

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________О.Г. Мазуренко

М.П.

Приложение № 3

к договору № _______

от «___» ________202_

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый(ая) !

На основании заключенного договора от «___» _______202_г. № _______ прошу Вас осуществить _____________________________:

- Посмотреть таблицу с даннымиАналитическая_записка