Тендер - Поставка запчастей для аппарата Assistina 301 в стоматологию (масло и жидкость, дезинфицирующая жидкость) №240631520

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000038

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Усинск г, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Усинская центральная районная больница», находящееся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Усинск, Больничный проезд, д. 2.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 39040.67 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1952.03 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 5 % начальной (максимальной) цены Договора.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 661

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Информационная карта

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для оснащения стоматологии ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»

Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара: Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

- Посмотреть таблицу с даннымиИнформационная_карта

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Проект контракта

Договор № ________

На поставку запчастей для аппарата Assistina 301 в стоматологию

(масло и жидкость, дезинфицирующая жидкость)

Идентификационный код закупки:

г. Усинск «___» __________ 20__года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Усинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чуркина Максима Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательства поставить в собственность Заказчика запчасти для аппарата Assistina 301 в стоматологию (масло и жидкость, дезинфицирующая жидкость) (далее по тексту – Товар), в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

Место доставки товара: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Усинская центральная районная больница», находящееся по адресу:169710, Республика Коми, г. Усинск, Больничный проезд, д. 2.

Настоящий Договор заключён на основании: ______________________________________.

Остаточный срок годности Товара на момент приемки должен составлять не менее 12 месяцев. В случае предложения Поставщика снизить цену на товар с меньшим сроком годности при наличии потребности у Заказчика в Товаре с меньшим сроком годности, Поставщик вправе поставить Товар с меньшим сроком годности. Согласие на меньший срок годности отражается в заявке Заказчика. В случае поставки товара с остаточным сроком годности менее вышеуказанного без предварительного согласования с Заказчиком, Поставщик осуществляет замену такого товара за свой счет на товар со сроком годности, оговоренным в настоящем пункте, в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим договорам, свободны от прав и притязаний третьих лиц.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

• • Поставлять Товар в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при транспортировке и хранении с наличием предусмотренных законодательством маркировок и аннотаций. Тара, упаковки или их отдельные места, требующие бережного отношения должны иметь соответствующие маркировки.
  • Не производить поставку Товара в возвратной таре (упаковке).
  • Доставить Товар Заказчику, произвести разгрузочные работы.
  • Надлежащим образом (четко, ясно и достоверно) оформить отгрузочные и расчетные документы.
  • Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар, в т.ч. документы, указанные в п. 3.7 настоящего Договора. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность Товара в течение 1 рабочего дня с момента получения соответствующего требования Заказчика.
  • Предоставлять по письменному запросу Заказчика все необходимые отчетные формы и документы, касающиеся исполнения обязательств по договору.
  • направить Заказчику универсальный передаточный документ (далее УПД) в электронной форме подписанный электронной подписью посредством ЕИС в соответствии с положениями раздела «Порядок поставки и приемки товара» Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

• • Производить оплату за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.
  • Осуществлять контроль за исполнением условий Договора.
  • Проводить экспертизу для проверки качества и количества, поставляемого товара, в порядке установленным разделом 3 настоящего Договора.
  • получив от поставщика УПД в электронной форме, подписать его электронной подписью и отправить поставщику.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Запросить у Поставщика документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением Договора.

2.3.2. Проводить экспертизу поставленного Товара и требовать от Поставщика исполнения договорных обязательств.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставка товара Заказчику осуществляется в рабочие дни Заказчика с пн-пт с 08:00 до 16:00, при этом Поставщик обязан известить Заказчика в срок, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки о точном времени поставки посредством электронной почты, факсимильной связи, по номеру, указанному в реквизитах Заказчика в настоящем договоре.

3.2. Поставка товара Заказчику осуществляется согласно Приложению № 1 к Договору и в сроки, указанные в пункте 3.1 Договора. Если в поставленном товаре обнаружатся дефекты, произошедшие по вине Поставщика, Поставщик в течение 10 дней обязан заменить товар с дефектом за свой счет.

3.3. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Приложению №1 к Договору или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

3.4. Транспортировка товара до Заказчика осуществляется с соблюдением установленных требований по хранению.

3.5. Поставляемый Товар должен иметь упаковку без признаков её повреждения и маркировку в соответствии с действующими требованиями.

Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза при погрузочно-разгрузочных работах и при его транспортировке. Все расходы, возникающие из-за ненадлежащей упаковки и/или маркировки, несёт Поставщик. Маркировка груза должна быть произведена соответствующим образом («Осторожно», «Верх», «Не кантовать») и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза.

Транспортная упаковка должна иметь следующую маркировку с 2-х сторон:

а). Обеспечение необходимым товаром

б). Договор № ______________________________________

в). Заказчик: ________________________________________

г). Поставщик (название компании): ____________________

3.6. По окончании разгрузки (выгрузки) товара уполномоченные представители Заказчика в присутствии представителя Поставщика осматривают товар на предмет соответствия его количества требованиям Заказчика, подписывают транспортные накладные, и другие документы, прилагаемые к товару в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором, о соответствии либо несоответствии количества и качества товара, требованиям, установленным в Договоре. В отсутствии представителя Поставщика, груз может быть принят у транспортной организации путем подписания транспортной накладной представителем Заказчика. В этом случае Поставщик обязан обеспечить разгрузку (выгрузку) товара в место (помещение и т.п.), которое указывается представителем Заказчика.

Полномочия всех представителей должны подтверждаться надлежащим образом оформленными доверенностями.

Поставщик направляет документы, связанные с исполнением контракта (универсальный передаточный документ, акт выполненной работы, счет-фактура (счет), другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы) в течение трех дней с даты поступления товара, выполнения работ, услуг.

3.7. Приемка/передача товара производится по факту поставки товара на основании предоставленных Поставщиком следующих документов:

- УПД;

- акт приемки товара;

- копия сертификата или декларацию о соответствии (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации) или копия паспорта качества завода–изготовителя.

Все товарно-сопроводительные документы и документы по качеству на Товар должны содержать информацию на русском языке.

В случае предоставления перевода, Поставщик гарантирует его полноту и точное соответствие оригиналу на иностранном языке.

3.8. После поставки Товара Заказчик проводит экспертизу для проверки соответствия поставленных товаров условиям Договора.

3.9. Заказчик по своему усмотрению вправе провести экспертизу своими силами либо привлечь к ее проведению экспертов и (или) экспертные организации.

3.10. Экспертиза проводится в течение 15 рабочих дней со дня поставки Товара.

3.11. Для проведения экспертизы Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

3.12. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом Заказчика или уполномоченным представителем экспертной организации и предоставляется Заказчику, осуществляющему приемку в течение 10 рабочих дней после завершения экспертизы.

3.13.В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.14. В случае если по результатам экспертизы будет установлено соответствие поставленного товара требованиям Договора, Заказчик подписывает акт приемки Товара и направляет один экземпляр Поставщику.

3.15. В случае если по результатам экспертизы будет выявлено несоответствие поставленного Товара требованиям Договора, Заказчик направляет Поставщику в течение 10 рабочих дней со дня проведения экспертизы мотивированный отказ от подписания акта приемки товара.

3.16. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов и (или) экспертных организаций при принятии решения о приемке товара Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов и (или) экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.17. По результатам проведенной экспертизы Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Поставщика:

- заменить дефектный товар на аналогичные в десятидневный срок;

- устранить выявленные в товаре недостатки в срок, определяемый Заказчиком;

- допоставить недопоставленный товар в сроки, определяемые Заказчиком.

3.18. Стороны Договора по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением Договора (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, счет-фактура, товарная накладная, счет, другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).

3.19. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

3.20. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

3.21. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением Договора, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором.

3.22. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.21. Договора, Сторона в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону.

4. Качество Товара

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать, в том числе по качеству и безопасности требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество товара должно:

- соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим ус­ловиям (ТУ) (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид товара;

- подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации, в т.ч.: регистрационным удостоверением, копией декларации о соответствии, или копией сертификата соответствия и копией паспорта качества завода-изготовителя;

4.2. Качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам, требованиям завода-изготовителя и подтверждаться соответствующими документами (регистрационным удостоверением, копией декларации о соответствии качества и заключением экспертизы качества данного товара) (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по настоящему Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Цена Договора составляет ___________ (____ рублей ____ копеек), в том числе НДС ___ (___ рублей ___ копеек), в том числе НДС / НДС не облагается.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

Цена договора может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

При исполнении договора в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств Министерству здравоохранения Республики Коми на предоставление субсидии по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) количество товара.

• Цена Договора включает стоимость товара, расходы на упаковку, доставку, обеспечение соответствующих условий доставки и хранения до момента передачи товара Заказчику, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3. Непосредственным Плательщиком за поставленный товар является Заказчик.

5.4. Источником финансирования по настоящему Договору являются средства бюджетного учреждения за счет:

- средств фонда обязательного медицинского страхования

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5.5. Оплата поставляемого по Договору Товара производится Заказчиком после завершения экспертизы в срок не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара в соответствии с пунктами 3.8-3.17 договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета-фактуры (счета).

5.6. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.

• В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору, Заказчик перечисляет Поставщику оплату за товар в размере, уменьшенном на размер установленной Договором пени за нарушения сроков исполнения обязательств в соответствии с разделом 6 Договора.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаем, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042: в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктом 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

6.11. Убытки, причиненные Стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, возмещаются другой Стороной согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполне­ния обязательств по Договору.

6.13. Поставщик несёт ответственность за все последствия по приобретению не декларированной или недостоверно декларированной продукции независимо от того, у кого эта продукция приобреталась.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

7.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного или муниципального органа.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору ввиду наступления выше указанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

7.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше одного календарного месяца, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении Договора.

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от НМЦК ________ рублей ______ копеек.

В случае если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ.

8.2. Обеспечение исполнения договора предоставлено в виде ________________.

Исполнение Договора, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств, срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Возврат обеспечения поставщику производится посредством направления письма Заказчику с указанием действующих реквизитов.

8.4. В ходе исполнения договора поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

8.6. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

8.8. Установлено право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.9. Обязательства Поставщика, которые должны быть обеспечены, указаны в п. 2.1, 3.1. – 3.7. и Разделе 4 настоящего Договора.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 года, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

9.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами.
• Предоставление каких-либо гарантий.
• Ускорение существующих процедур.
• Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней со дня получения претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

11.2. Стороны определили, что споры, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. При изменении адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации (в форме преобразования, слияния или присоединения) Поставщик в 10-дневный срок должен письменно известить об этом Заказчика. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика оплата товара по Договору производится по новым реквизитам без внесения изменений в Договор.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями Сторон.

12.3. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

12.4. При исполнении Договора на поставку товаров, указанных в приложении к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 года № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в приложении к приказу, будет являться государство – член Евразийского экономического союза.

13.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, приусловии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

13.3. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

13.4. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

13.5. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

14.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ___ от «__» ______ 2023 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ ___от «__» ______ 2023 г

Акт приема-передачи товара № __

от «____» _________________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Усинская центральная районная больница», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице главного врача Чуркина Максима Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,___________________________________________________________именуемое«Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара (партии товара), а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество поставленного товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Вышеуказанный товар согласно Договору должен быть поставлен «___» __________ 20__ г., фактически поставлен «___» __________ 20__ г.

4. Недостатки поставленного товара выявлены/не выявлены

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора _________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ______ Договора сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций.).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________

(Пункт 6 применяется и заполняется при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по Договору).

7.Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику
с учетом удержания штрафных санкций, составляет _______________________.

(Пункт 7 применяется и заполняется при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по Договору)

Сдал: Принял:

Поставщик ______________________ Заказчик ___________________________

М.П. М.П.