Тендер - ЗП-042-2023 Масла и Материалы смазочные №240622990

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор поставки товара + ОБС оплата 120.docx

Приложение к Приказу

№ ___________/_____ от __ _________2023 года

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___-ПБГ/___

г. Щелково от ___ _______ 202__г.

Публичное акционерное общество «Подзембургаз» (ПАО «Подзембургаз»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Дерягина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ******************************** ***************************** (*****************), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице *************************************** **************************************, действующего на основании ****** с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в обусловленный срок производимую или закупаемую им продукцию производственно-технического назначения (далее – МТР, Товар) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить указанные товары, ассортимент, наименование, количество и иные требования к которым определены в технических условиях и/или приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Настоящий договор заключен с условием его исполнения к срокам поставки, определенным сторонами, или установленным в Спецификации. При нарушении сроков поставки более чем на 10 (десять) календарных дней Покупатель вправе заявить об утрате интереса к поставке, в отношении которой были нарушены сроки или потребовать от Поставщика исполнить настоящий договор после истечения сроков, определенных в Спецификациях, определив новые сроки поставки и отгрузочные реквизиты без увеличения цены Товара и транспортных расходов.

1.3. Настоящий договор заключается с целью приобретения Товара для строительства разведочных и эксплуатационных скважин (далее – объекты строительства), в том числе для строительства скважин в районах с временным ограничением или прекращением движения автомобильных транспортных средств или водного транспорта (в т.ч. районы Крайнего Севера).

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Общая сумма настоящего договора окончательно определяется в зависимости от фактического количества поставленного Товара по согласованным сторонами спецификациям и компенсации транспортных расходов, на момент заключения договора ориентировочно составляет ************ рублей (************************************************************ рубля ** копеек), в том числе НДС по ставке 20%.

Установление общей суммы договора не обязывает Покупателя приобрести Товар на указанную сумму и не предоставляет Поставщику права требовать закупки Товара на неё (а равно требовать возмещения убытков при закупке Товара на меньшую сумму).

2.2. Транспортные расходы, стоимость невозвратной тары, упаковки и маркировки, расходы по страхованию груза, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи входят в цену товара, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Спецификациях.

Прочие расходы, связанные с доставкой Товара до места назначения или оказанием иных услуг подлежат предварительному письменному согласованию сторонами (в Спецификациях).

2.3. Сроки оплаты за поставляемый по настоящему договору товар оговариваются по каждой партии товара отдельно и согласовываются сторонами в соответствующей Спецификации. При отсутствии в Спецификации согласованного срока оплаты, оплата стоимости Товара, производится через 120 (Сто двадцать) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара в полном объеме, согласованном в соответствующей Спецификации, оригинала счета-фактуры, товарной накладной и иных документов, указанных в п.п. 3.3. настоящего Договора. Все копии документов, предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора, и оригинала счета-фактуры срок оплаты поставленного МТР увеличивается соразмерно времени просрочки предоставления документов.

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. В соответствии с настоящим пунктом платежи по Договору перечисляются Покупателем на текущий расчетный счет Поставщика либо на Отдельный банковский счет Поставщика, открытый Банком ГПБ (АО) (далее – Отдельный счет) в целях Банковского сопровождения.

Поставщик в порядке и сроки, установленные Условиями Банковского сопровождения (Приложение № 4 к Договору) обязан открыть Отдельные счета в Банке ГПБ (АО) для целей расчетов по настоящему Договору и осуществлять все расчеты по настоящему Договору только с Отдельных счетов. Неисполнение или несвоевременное исполнение Поставщиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Покупателя от обязательства по оплате по настоящему Договору, а также от ответственности за нарушение сроков оплаты до даты получения уведомления от Поставщика об открытии Отдельного счета.

Поставщик обязуется соблюдать Условия Банковского сопровождения, установленные в Приложении № 4 к Договору.

Поставщик открывает Отдельный счет в рамках каждого сопровождаемого договора с условиями банковского сопровождения (указывается в спецификации). Под сопровождаемым договором, стороны понимают Договор между ООО «Газпром бурение» и его Заказчиком, который содержит условия банковского сопровождения, имеет идентификатор сопровождаемого договора (ИСД).

Поставщик предоставляет Заказчику реквизиты Отдельного счета в рамках каждого сопровождаемого договора не позднее 3-х рабочих дней с момента его открытия.

Если поставка производится не в рамках сопровождаемого договора с условиями банковского сопровождения, либо общая сумма фактического количества поставленного Товара в рамках одного ИСД не превышает лимита существенности, установленного параметрами банковского сопровождения, а также если Поставщик является Производителем/Официальным дилером/дистрибьютором производителя, что подтверждено документально, то оплата может производиться на текущий расчетный счет Поставщика.

Условия настоящего пункта стороны являются существенными для сторон.

2.4. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественного или некомплектного Товара, Покупатель имеет право приостановить оплату Товара до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований.

2.5. При отсутствии отдельных частей (когда поставка предусмотрена отдельными частями), комплектующих товара, оплата производится Покупателем после поставки последней части, всех комплектующих в сроки, согласованные в Спецификации.

2.6. Поставщик не вправе приостановить поставку Товара до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по настоящему договору.

2.7. Несвоевременная оплата Товара, поставленного в одном периоде, не является основанием для переноса сроков последующих периодов поставки.

2.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или недопоставки Товара соразмерная часть ранее уплаченного аванса, должна быть возвращена Покупателю в течение 7 (Семи) банковских дней с момента получения уведомления.

2.9. Несоответствующий ассортименту Товар, а также Товар в большем количестве, чем это предусмотрено Спецификацией, принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. При этом допускается отклонение при отгрузке металлопроката, жидких и сыпучих товаров в пределах, установленных нормативными актами или заводом-изготовителем.

2.10. На каждую Спецификацию Поставщиком оформляется отдельные счета-фактуры. Не допускается включение в счет-фактуру перечня МТР из разных Спецификаций.

Если стоимость транспортных расходов по доставке Товара не включается в цену, то она компенсируется Покупателем на основании отдельного счета-фактуры и копий документов, подтверждающих фактические расходы: счета-фактуры транспортной организации, транспортной накладной, платежного поручения по оплате транспортных услуг, а также иных документов по требованию Покупателя.

2.11. Счет-фактура, два экземпляра подписанной товарной накладной и иных документов, указанных в п.п. 3.3. настоящего Договора, направляются Поставщиком в адрес Покупателя: г. Щелково, ул. Буровая, 20, не позднее 5 (пяти) дней со дня отгрузки Товара. В строке «Грузоотправитель и его адрес» указываются достоверные данные грузоотправителя согласно железнодорожной квитанции о приемке вагона, контейнера, либо акту приема-передачи товарно-материальных ценностей при доставке автотранспортом. Вместе со счетом-фактурой Покупателю предоставляется копия транспортного документа.

Копии документов, указанных в части первой настоящего пункта, направляются Поставщиком с Товаром по адресу доставки, а их скан-образы по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно в счете-фактуре и товарной накладной указываются номер настоящего Договора, номер Спецификации.

2.10. Не позднее 30 (Тридцати) дней с момента получения Товара Покупатель возвращает Поставщику один экземпляр подписанной товарной накладной № ТОРГ-12, а в случае установления расхождений при приемке Товара – акт о несоответствии товара и акт об устранении расхождений при приемке Товара.

2.11. Поставщик обязан соблюдать Особые условия (Приложение № 2 к настоящему договору).

3. Требования по качеству, упаковке и маркировке товара

3.1. Технические характеристики, комплектность, поставляемого по настоящему Договору Товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства) должны соответствовать национальным стандартам, техническим регламентам, сводам правил, применимым к данной категории Товара, а также требованиям, указанным в Спецификации или в Технических условиях (техническом задании, исходных технических требованиях), которые Стороны могут согласовать письменно. Несоблюдение технических характеристик Товара и его комплектности, дает право Покупателю, как отказаться от приемки Товара, технические характеристики которого не соответствуют условиям Договора, так и заявить односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или Спецификации.

3.2. Согласование между сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных требований к качеству Товара, не предусмотренных настоящим договором, осуществляется путем подписания соответствующего приложения к настоящему договору/спецификации, или акта уполномоченными представителями сторон по результатам испытания образцов или опытных партий.

3.3. Если иное не установлено в Спецификации, с каждой партией товара Поставщик обязан предоставить в зависимости от номенклатуры поставляемого МТР:

1) акт о приеме-передаче объектов основных средств формы № ОС-1;

2) транспортный документ по унифицированной форме для соответствующего вида перевозки;

3) упаковочный лист на каждое грузовое место;

4) экологический паспорт (где требуется);

5) копия сертификата соответствия, в случаях, когда товар подлежит обязательной сертификации, либо сторонами оговорена добровольная сертификация, надлежащим образом заверенная изготовителем;

6) паспорт Товара (транспортного средства) на русском языке;

7) инструкция по эксплуатации на русском языке;

8) инструкция по технике безопасности на русском языке;

9) документы, необходимые для перевозки опасных и взрывоопасных грузов;

10) копию экспертизы промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства (обязательная сертификация или декларирование соответствия), применяемого на опасном производственном объекте.

Если Поставщиком предоставляется копия документа, то она должна быть заверена с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности и полномочий на заверение.

3.4. Упаковка и консервация Товара должны обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений при перевозке с учетом перегрузок в пути. Тара должна гарантировать сохранность Товара на весь период транспортировки и хранения.

Товар должен быть упакован в контейнеры, ящики, коробки, связки и т.п., таким образом, чтобы габариты и масса одного грузового места соответствовали правилам и нормативной документации по перевозке грузов, принятых в авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте.

3.5. Упаковка товара должна содержать маркировку, включающую следующие сведения:

- наименование и ИНН Покупателя/Грузополучателя;

- адрес Грузополучателя;

- номер и дату настоящего Договора;

- номер и дату Спецификации;

- температуру хранения (если требуется);

- вес нетто, вес брутто;

- наименование, ИНН и адрес Поставщика;

- наименование, ИНН и адрес завода-изготовителя.

3.6. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный ярлык, составленный по форме № ТОРГ-9, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998.

3.7. Поставляемый товар должен быть новым, т.е. изготовлен не позднее 6 месяцев, предшествующих дате поставки (моменту передачи права собственности Покупателю).

3.8. Товар, на который законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или другими обязательными правилами определен срок годности, а также товар с ограниченным сроком хранения (менее одного года), должен быть поставлен таким образом, чтобы он мог быть использован по назначению в течение двух месяцев с момента поставки.

3.9. Поставщик гарантирует, что поставленный МТР ранее не находился в эксплуатации, не подвергался ремонту и переконсервации, а также свободен от прав третьих лиц на него.

3.10. Гарантийный срок на поставленный МТР указывается в техническом паспорте, талоне Покупателя, ином документе, устанавливающем обязанности завода – изготовителя и/или Поставщика по гарантийному обслуживанию Товара.

3.10.1. Если начало гарантийного срока определяется с момента продажи МТР первому Покупателю, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате первой продажи.

3.10.2. Гарантийный срок на все МТР, поставляемые Поставщиком, составляет 24 (двадцать четыре) месяца, с момента поставки МТР, если иное не установлено в Спецификации или в гарантийных обязательствах завода изготовителя. Если гарантийный срок в отношении Товара не установлены, требования, связанные со скрытыми и внутренними дефектами Товара могут быть предъявлены в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, когда такой скрытый дефект мог быть обнаружен.

3.10.3. Если на технически сложный МТР установлен гарантийный срок, Покупатель вправе предъявить к Поставщику претензии по качеству в пределах всего установленного соответствующим документом гарантийного срока эксплуатации.

4. Доставка товара

4.1. Ассортимент, количество, сроки, способ доставки и место назначения (базис поставки) указываются Сторонами в Спецификации. Покупатель оставляет за собой право изменить (перенести на более позднюю дату) срок поставки, указанный в Спецификации, уведомив Поставщика путем направления письменного уведомления до получения сообщения от Поставщика об отгрузке.

4.2. Стороны вправе согласовать другие условия поставки Товара в Спецификации.

4.3. Порядок доставки товара железнодорожным транспортом:

4.3.1. Отгрузка осуществляется на условиях франко-вагон станция назначения. Поставщик обязан заключить договор перевозки с Перевозчиком от станции отправления до станции назначения.

4.3.2. Отгрузка товара производится железнодорожным транспортом в вагонах грузовой скоростью. Минимальная норма загрузки указана в Спецификации.

4.3.3. Поставщик в день сдачи соответствующей партии товара железной дороге обязан одновременно уведомить Покупателя и Грузополучателя о наименовании товара, номере настоящего договора и номере спецификации, дате отгрузки, номере железнодорожной накладной, номерах отправленных вагонов, количестве отгруженных мест и уполномоченном представителе Перевозчика по электронной почте и факсу, указанным в реквизитах Покупателя в п. 9 настоящего договора.

4.4. Порядок выборки товара на складе Поставщика:

4.4.1. Выборка товаров производится Покупателем либо Грузополучателем со склада, указанного Поставщиком, в течение 10 дней с момента получения Грузополучателем уведомления о готовности товара к отгрузке по электронной почте или факсу, указанному в реквизитах Грузополучателя в п. 9 настоящего договора.

4.4.2. В месте передачи товара Покупатель либо Грузополучатель осуществляет осмотр и проверку комплектности передаваемых товаров.

4.4.3. Покупатель (Грузополучатель) подает транспортное средство к погрузке. Погрузка осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.4.4. Покупатель несет все риски за организацию перевозки до места назначения.

4.5. Порядок доставки товара автомобильным транспортом на склад Грузополучателя:

4.5.1. Отгрузка товара производится Поставщиком (Грузоотправителем) на склад Грузополучателя.

4.5.2. Право выбора вида автомобильного транспорта и определенных условий доставки товаров принадлежит Поставщику.

4.5.3. Автомобильный транспорт применяется, как правило, в закрытом исполнении.

4.5.4. Минимальная норма загрузки указывается в Спецификации.

4.5.5. Поставщик в день сдачи соответствующей партии товара перевозчику обязан одновременно уведомить представителя Покупателя и Грузополучателя о наименовании товара, наименовании и номере настоящего договора, дате отгрузки, номере транспортного документа и количестве отгруженных мест по электронной почте и факсу, указанных в реквизитах Покупателя в п. 9 настоящего договора.

4.5.6. Поставщик несет все риски за организацию перевозки до места назначения.

5. Приемка товара

5.1. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной, а равно право собственности на Товар и все связанные с этим риски переходит от Поставщика к Покупателю в момент: при выборке со склада Поставщика – в момент погрузки на транспортное средство, при доставке Товара Поставщиком - с даты передачи Товара Покупателю (Грузополучателю). Подтверждением факта передачи Товара является подписание представителями Сторон товарных накладных, товарно-транспортных накладных.

При оказании Поставщиком услуг по монтажу (шефмонтажу), пуско-наладке, испытаниям в месте передачи товара или другом месте, указанном Покупателем, обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной с даты принятия товара Покупателем по результатам монтажа (шефмонтажа), пуско-наладки, испытаний, что подтверждается актом (актом об окончании монтажа, пуско-наладочных работ), подписанным Сторонами Договора.

5.2. При обнаружении несоответствия полученного Товара условиям Договора, запись об этом делается в товарной накладной формы № ТОРГ-12 или акте о приеме-передаче объектов основных средств формы № ОС-1 или ином передаточном документе. При перевозке Товара железной дорогой, авиатранспортом, водным транспортом, составляются акты соответствующей формы. Допустимо составление акта по унифицированной форме № ТОРГ-2 или произвольной формы с перечислением несоответствий, подписываемого Грузополучателем (Покупателем) и перевозчиком (Поставщиком), при этом при отказе какой-либо из Сторон от подписания акта в нём делается отметка об этом..

Об обнаруженных несоответствиях Поставщик уведомляется по электронной почте в течение суток, кроме того Покупатель направляет Поставщику по электронной почте все составленные в связи с выявленными недостатками акты. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Покупатель не обязан до прибытия представителя Поставщика приостанавливать дальнейшую приемку или перемещение Товара.

5.3. Приемка Товара по количеству производится в следующие сроки:

5.3.1. Товара, поступившей без тары, в открытой или поврежденной таре - в момент получения ее от Поставщика или перевозчика, либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров;

5.3.2. Товара, поступившего в исправной таре по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней с момента ее вскрытия.

5.4. Приемка Товара по качеству производится при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков.

5.5. Покупатель вправе не принимать Товар, поставленный в нарушенной упаковке, с нарушением товарного вида, а также без соответствующего комплекта сопроводительных документов, подтверждающих качество Товара.

5.6. При выявлении скрытых недостатков Товара в гарантийный период Покупатель вправе вызывать по электронной почте представителя Поставщика для совместного осмотра Товара, определения и фиксирования недостатков. Поставщик должен направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Представитель должен прибыть не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления вызова, а в случае, если Товар находится в одном регионе с местом нахождения Поставщика (его филиала или представительства) – не позднее, чем на следующий рабочий день. Стороны совместно, а при не прибытии представителя Поставщика в установленный срок – Покупатель в одностороннем порядке, составляют акт произвольной формы с указанием недостатков, обстоятельств их обнаружения, вероятных причин возникновения. В случае, если Стороны не сходятся во мнении, в акте указывается позиция каждой из Сторон. В этом случае Покупатель предъявляет требования к Поставщику с соблюдением пунктов 3.10.2., 3.10.3.

Расходы на проезд и проживание представителя Поставщика несет Поставщик, независимо от того, подтвердится ли несоответствие/недостатки Товара.

5.7. В случае отказа от поставленного товара в случаях предусмотренных настоящим договором или законодательством Покупатель обязан об этом уведомить Поставщика по электронной почте, или по факсу, указанным в настоящем договоре. При этом Покупатель обязуется принять товар на ответственное хранение сроком не более чем 30 календарных дней с момента уведомления об этом Поставщика.

5.8. В срок, предусмотренный п.п.5.7. настоящего договора, Поставщик обязан вывезти указанный товар или распорядится им иным образом. Если Поставщик сам не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар, а вырученные от реализации товара денежные средства за вычетом расходов, понесенных Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение и последующую его реализацию, неустоек, штрафов в соответствии с настоящим Договором, перечислить на расчетный счет Поставщика, поименованный в настоящем договоре. Кроме того, Покупатель вправе в любое время возвратить Товар Поставщику с отнесением на него соответствующих расходов.

5.9. В случае несогласия Поставщика с претензиями Покупателя к качеству и комплектности поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет провести независимую проверку (или экспертизу) качества Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 5.1. В случае отказа Поставщика от проведения независимой проверки (экспертизы), претензии Покупателя считаются признанными Поставщиком. Поставщик освобождается от ответственности, если докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения последним правил его хранения, транспортировки или эксплуатации.

6. Ответственность сторон

6.1. Поставщик по требованию Покупателя уплачивает ему неустойку из расчета 0,005 стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день нарушения сроков поставки в течение первых десяти дней просрочки, и 0,01 стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день нарушения сроков поставки начиная с одиннадцатого дня просрочки. Убытки Покупателя взыскивается сверх договорной неустойки. Отказ от исполнения Договора полностью или в части, а равно расторжение или окончание срока действия Договора не прекращают обязанности уплатить неустойку и возместить убытки. Просрочка предоставления документов Поставщиком (п. 2.11, 3.3. Договора и др.) приравнивается к просрочке поставки Товара и влечет ту же ответственность Поставщика.

6.2. За поставку некомплектного МТР и/или ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % стоимости некомплектного и/или некачественного товара (партии, в составе которой обнаружены некачественные МТР).

6.3. За нарушение условий маркировки товара, предусмотренных п.3.5. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3% (Три процента) от стоимости неправильно маркированного товара, если выявленное нарушение не было устранено Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

6.4. За нарушение условий упаковки товара, предусмотренных п.3.4. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 2 % (Два процента) от стоимости товара, поставленного с нарушением упаковки, если выявленное нарушение не было устранено Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

6.5. В случае, если в связи с действиями (бездействиями) Поставщика или его контрагентов Покупателю будет отказано налоговым органом в вычете НДС, уплаченных (или подлежащих уплате) Покупателем Поставщику в составе стоимости Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере суммы НДС, в вычете которого отказано

6.6. За нарушение сроков уведомления Покупателя о готовности товара к отгрузке, предусмотренных п.п. 4.3.3, 4.5.5 настоящего договора Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05 % от стоимости отгруженного товара.

6.7. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе выставлять неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) % от общей суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от суммы задолженности.

6.8. В случае, если просрочка поставки Товара составляет 10 (десять) и более дней, Покупатель вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в части поставки такого Товара (либо всей партии Товара по соответствующей Спецификации, либо от исполнения Договора в целом). При этом Поставщик возвращает Покупателю сумму предоплаты за Товар, от поставки которого Покупатель отказался, и уплачивает проценты на сумму предоплаты за каждый день, начиная со дня произведения предоплаты, по день её возврата Покупателю (либо по день, когда Стороны достигли соглашения о зачислении этой предоплаты в счет оплаты другой партии Товара) из расчета ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.

6.9. В случае нарушения сроков поставки Товара, предназначенного для строительства скважин в районах с временным ограничением или прекращением движения автомобильных транспортных средств или водного транспорта (в т.ч. районы Крайнего Севера), Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт доставить Товар на объект строительства (в том числе воздушным транспортом), или возместить убытки Покупателя по его требованию, рассчитываемые как стоимость доставки Товара с использованием воздушного транспорта.

6.10. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции.

6.11. Взыскание и оплата штрафов, неустоек за нарушение обязательств принятых Сторонами по настоящему договору и выполнение других требований и претензий в связи с настоящим договором не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя по настоящему Договору обязательств.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 202_ года, а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора - до полного выполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все переговоры и переписка, предшествовавшие заключению настоящего Договора и связанные с исполнением Договора, теряют силу с момента его подписания.

7.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления соответствующего уведомления Поставщику в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

- нарушения Поставщиком сроков поставки товаров с отклонением от графика поставки более чем на 10 календарных дней;

- по иным основаниям, установленным договором.

7.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

7.5. В случае нахождения персонала Поставщика или привлеченных им третьих лиц объекте Покупателя Поставщик обязуется выполнять требования Покупателя, изложенные в Соглашении в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, размещенном в сети «Интернет» по адресу: https://www.podzemburgaz.ru.

7.6. Поставщик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Покупателя от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Поставщиком Договора, а также нарушением Поставщиком действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Покупателю каких-либо претензий или исков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Поставщик обязан по первому требованию предоставить Покупателю всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также участвовать в разбирательствах таких претензий и исков.

Если, несмотря на положения настоящего пункта, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Поставщик обязан незамедлительно компенсировать их Покупателю на основании письменного требования последнего.

7.7. Уступка права денежного требования Поставщиком третьим лицам без согласия Покупателя не допускается. В случае нарушения этого условия Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 15% (пятнадцать процентов) от суммы уступленных требований (включая обеспечительные требования, если таковые передаются), независимо от того будет ли такая уступка действительной.

7.8. Претензии, направленные одной стороной в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, рассматриваются другой Стороной не позднее 30 календарных дней с момента их получения.

Неурегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

7.9. Условия настоящего договора о цене договора и товара являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

7.10. Об изменении местонахождения, названия, банковских реквизитов и т.д., сторона обязана в течение 15 дней письменно известить об этом другую сторону. Оригинал указанного письма за подписью уполномоченного представителя, удостоверенной печатью организации является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.11. Копии настоящего Договора, спецификаций, дополнительных соглашений и приложений к нему, полученные по факсу, электронной почте, или иным видом связи, в том числе с использованием сети Интернет, признаются Сторонами и имеют юридическою силу подлинника до получения оригинала. Сторона, направившая копию документа, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить другой Стороне почтой (экспресс-почтой) оригинал документа.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. Приложение № 1 - Спецификация (образец).

8.4. Приложение № 2 - Особые условия.

8.5. Приложение № 3 – Заявление о присоединении.

8.6. Приложение № 4 - Условия Банковского сопровождения.

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. Поставщик: 9.2. Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ___-ПБГ/___ от ___.___.20__г..

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Заверения и гарантии Сторон

1.1. Каждая из Сторон заверяет, что:

1.1.1. Является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора.

1.1.2. Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом.

1.1.3. Совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

1.1.4. Соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов.

1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 1.2.1. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2.2. Предоставит в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - Несформированный источник вычета НДС) в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно.

1.2.3. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.

1.3. (КОНТРАГЕНТ) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

1.3.1. Не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения.

1.3.2. Подписывая Договор, дает свое согласие (ПАО «Подзембургаз») на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (КОНТРАГЕНТ), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

1.3.3. (КОНТРАГЕНТ) стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи.

1.3.4. Привлекаемые (КОНТРАГЕНТОМ) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (далее - Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается.

1.3.5. Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. (КОНТРАГЕНТ) получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости.

1.3.6. Соисполнители не являются лицами, подконтрольными (КОНТРАГЕНТУ).

1.3.7. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом (КОНТРАГЕНТ) гарантирует, что все его действия по привлечению Соисполнителей будут оформлены документально, соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора. (КОНТРАГЕНТ) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

1.3.8. По операциям с участием (КОНТРАГЕНТА), а также Соисполнителей, не имеется и не будет иметься признаков Несформированного источника вычета НДС.

1.3.9. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить представление Соисполнителями Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) Несформированного источника вычета НДС в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно.

1.3.10. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения настоящего Договора, включить следующее обязательное условие: «Соисполнитель, подписывая договор, представляет (КОНТРАГЕНТУ) Согласие на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителя, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно».

1.3.11. Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах (КОНТРАГЕНТА) и Соисполнителей, привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

1.3.12. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) (ПАО «Подзембургаз») достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения настоящего Договора.

1.3.13. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию (ПАО «Подзембургаз»), органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора.

1.4. В случае непредоставления (КОНТРАГЕНТОМ) Согласия в соответствии с пп. 1.2.2 (ПАО «Подзембургаз») вправе требовать от (КОНТРАГЕНТА) уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от цены Договора. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает (КОНТРАГЕНТА) от исполнения предусмотренных обязательств и в случае дальнейшего их неисполнения влечет применение положений п. 1.5.

1.5. Нарушение (КОНТРАГЕНТОМ) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа (ПАО «Подзембургаз») от Договора путем письменного уведомления, при этом (КОНТРАГЕНТ) не вправе требовать от (ПАО «Подзембургаз») возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом (ПАО «Подзембургаз») от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает (ПАО «Подзембургаз») права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков

2.1. (КОНТРАГЕНТ) возместит (ПАО «Подзембургаз») полностью все имущественные потери и (или) убытки (ПАО «Подзембургаз»), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения (ПАО «Подзембургаз») налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с (КОНТРАГЕНТОМ) и (или) Соисполнителями, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь (ПАО «Подзембургаз») в независимости от факта его обжалования.

По требованию (ПАО «Подзембургаз») (КОНТРАГЕНТ) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении (ПАО «Подзембургаз»), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (КОНТРАГЕНТА) и (или) Соисполнителей.

(ПАО «Подзембургаз»), по запросу (КОНТРАГЕНТА), окажет содействие (КОНТРАГЕНТУ) в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне (ПАО «Подзембургаз») Акта государственного органа, вынесенного в отношении (ПАО «Подзембургаз»), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (КОНТРАГЕНТА) и (или) Соисполнителей.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь и (или) убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате (ПАО «Подзембургаз») сумм налогов, в вычете которых (ПАО «Подзембургаз») было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате (ПАО «Подзембургаз») вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначислений налогов, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке, и суммы соответствующих штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов, предъявленных налоговыми органами.

2.2. (КОНТРАГЕНТ) возместит (ПАО «Подзембургаз») полностью все имущественные потери (ПАО «Подзембургаз»), которые возникнут в случае неустранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (КОНТРАГЕНТА) и (или) Соисполнителей по настоящему Договору, если вследствие такого неустранения (ПАО «Подзембургаз») отказалось от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

• В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, (КОНТРАГЕНТ) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения (ПАО «Подзембургаз») вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от (ПАО «Подзембургаз») доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа (ПАО «Подзембургаз») в применении вычета.

• Добровольный отказ (ПАО «Подзембургаз») в применении вычета по НДС выражается в подаче (ПАО «Подзембургаз») в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных по настоящему Договору с (КОНТРАГЕНТОМ).

• Устранение признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (КОНТРАГЕНТА) и (или) Соисполнителей осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения (ПАО «Подзембургаз») вычета по НДС в сумме, уплаченной (КОНТРАГЕНТОМ) по настоящему Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № (N+1) к настоящему Договору, далее - Уведомление) от (ПАО «Подзембургаз»), сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (КОНТРАГЕНТОМ) и (или) Соисполнителей, (КОНТРАГЕНТ) обязуется обеспечить устранение таких признаков в срок, указанный в Уведомлении.

2.2.2. В случае неустранения/частичного неустранения (КОНТРАГЕНТ) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в Уведомлении, что подтверждается полученным (ПАО «Подзембургаз») Информационным письмом от территориального налогового органа, (КОНТРАГЕНТ) обеспечивает обязательство, указанное в
пп. 2.2.1, залогом в размере суммы НДС по операциям по Договору за налоговый период, в котором выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС.

Залог формируется путем удержания (ПАО «Подзембургаз») соответствующей суммы залога из суммы, подлежащей оплате (ПАО «Подзембургаз») (КОНТРАГЕНТ) и остается в распоряжении (ПАО «Подзембургаз») до устранения (КОНТРАГЕНТОМ) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС без применения к (ПАО «Подзембургаз») какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

2.2.3. В случае необеспечения (КОНТРАГЕНТОМ) по истечении месяца с даты, указанной в Уведомлении, устранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (КОНТРАГЕНТ) и (или) Соисполнителей, вследствие чего (ПАО «Подзембургаз») отказалось от применения вычета по НДС за соответствующий период, залог покрывает требование (ПАО «Подзембургаз») о возмещении имущественных потерь, понесенных (ПАО «Подзембургаз») ввиду такого отказа.

2.2.4. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые (КОНТРАГЕНТ) обязуется возместить (ПАО «Подзембургаз») в случае добровольного неприменения (ПАО «Подзембургаз») налоговой выгоды по операциям с (КОНТРАГЕНТОМ) в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен в составе стоимости товаров (работ/услуг) по настоящему Договору, за налоговый период, в котором были выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке.

2.2.5. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность (КОНТРАГЕНТА) возместить имущественные потери (ПАО «Подзембургаз»), согласно п. 2.2. Особых условий, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи, о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора считается урегулированной для (ПАО «Подзембургаз») в связи с подачей (ПАО «Подзембургаз») уточненной налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с (КОНТРАГЕНТОМ). При этом для (КОНТРАГЕНТА) ситуация считается неурегулированной.

2.3. (КОНТРАГЕНТ) обязуется возместить (ПАО «Подзембургаз») имущественные потери и (или) убытки (ПАО «Подзембургаз») в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (КОНТРАГЕНТОМ) соответствующего требования (ПАО «Подзембургаз»), подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 2.1. и пп. 2.2.5. Особых условий. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным (КОНТРАГЕНТОМ) по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

2.4. (ПАО «Подзембургаз») вправе удовлетворить требования к (КОНТРАГЕНТУ) о возмещении имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате (КОНТРАГЕНТУ) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете (КОНТРАГЕНТУ).

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

3.1. Уплаченная (КОНТРАГЕНТОМ) сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков подлежит возврату (ПАО «Подзембургаз»), без применения к (ПАО «Подзембургаз») какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке.

3.2. ПАО «Подзембургаз» возвращает денежные средства (КОНТРАГЕНТУ) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (ПАО «Подзембургаз») приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1. Особых условий.

Прочие условия.

4.1. Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящих Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящих Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

4.2. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении.

4.3 Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону об изменении срока действия Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, предоставленного в соответствии с пп.1.2.2 и пп.1.3.9.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Приложению № 2

к Договору № ___-ПБГ/___ от **.**.20__г...

Директору

(Контрагент)

(ФИО)

Уведомление

О наличии признаков Несформированного источника вычета НДС

(ПАО «Подзембургаз») (далее ПАО «Подзембургаз») уведомляет, что согласно письму (Наименование налогового органа) от (дата и номер) (Приложение), в отношении предоставленной ПАО «Подзембургаз» налоговой декларации по НДС за (номер квартала) квартал (год) года выявлено наличие признаков Несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия ПАО «Подзембургаз» к вычету сумм НДС.

В соответствии с п. 2.2.1 «Особых условий» к договору (дата и номер), сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до (дата).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору № ___-ПБГ/___ от ___.___.20__г.

Заявление о присоединении

г. Щелково от ___.___.20__.

************************************************************* (*****************), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице *************************************** **************************************, действующего на основании ****** в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Соглашению в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности ПАО «Подзембургаз» и приложениям к нему, размещенным в сети «Интернет» по адресу: https://www.podzemburgaz.ru:

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности.

Экологическая Политика.

Политика в отношении алкоголя и наркотиков.

Ключевые правила производственной безопасности.

Форма акта о приостановке проведения работ.

Форма сообщения о происшествии.

Форма ежемесячного отчета по производственной безопасности.

Положение «Порядок и методика проведения внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности».

Требования по обеспечению транспортной безопасности в ПАО «Подзембургаз».

Инструкция «Порядок применения видеорегистраторов, установленных на транспортном средстве для фиксации дорожной обстановки и аудио- и видеозаписи внутри автомобилей, организации хранения и использования полученной аудио и видеоинформации».

Программа мероприятий по устранению нарушений требований производственной безопасности.

Положение «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах ПАО «Подзембургаз».

Форма Плана производственной безопасности при выполнении работ на объектах.

Положение «Управление рисками в области охраны труда и промышленной безопасности в ПАО «Подзембургаз».

Форма акта предписания в области производственной безопасности.

Перечень медицинских организаций для прохождения предварительных, периодических и предвахтовых медицинских осмотров работниками подрядных организаций.

Подписанием настоящего Заявления Поставщик подтверждает, что он ознакомился со всеми упоминаемыми в настоящем Заявлении стандартами, положениями, инструкциями и другими документами Заказчика/ ПАО «Подзембургаз» и обязуется соблюдать их при исполнении своих обязательств по Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору № ___-ПБГ/___ от ___.___.20__г.

Условия Банковского сопровождения

Исполнение Договора ___-ПБГ/__ от ___.___.20__г. (далее – Договор) осуществляется с применением банковского сопровождения.

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

1.1. Банковское сопровождение – для целей Договора - обеспечение Банком с использованием Отдельных счетов контроля за целевым расходованием денежных средств и мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора и договоров, заключаемых Участниками исполнения/реализации Договора, в соответствии с Параметрами банковского сопровождения и режимом работы Отдельного счета, с доведением результатов проведенных мероприятий до Покупателя.

1.2. Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru.

1.3. Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

1.4. Отдельный счет (ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Поставщику и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.

1.5. Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/ оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.

1.6. Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Участников исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности.

1.7. Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.

1.8 Предмет контроля за целевым расходованием денежных средств - соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора.

1.9. Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке.

1.10. Участники исполнения/реализации Договора – субподрядчики, исполнители, поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов.

1.11. Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов.

2. Поставщик обязан:

2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка.

2.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.

2.3. С даты заключения Договора обеспечить осуществление всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета, а также перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке.

2.4. Представлять Покупателю Реестры контрагентов.

2.5. Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов

2.6. Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, когда такие лица являются Участниками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов.

2.7. Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:

• осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;
• перечисления денежных средств в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке;
• в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;
• в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка;
• предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Участниках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);
• учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
• включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации Договора).

3. Покупатель осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Поставщика, открытого в Банке.

4. Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком Отдельного счета в Банке освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_Приложение.docx

Приложение №

к Договору от_____ №___

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Заверения и гарантии Сторон

1.1. Каждая из Сторон заверяет, что:

1.1.1. Является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора.

1.1.2. Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом.

1.1.3. Совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

1.1.4. Соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов.

1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 1.2.1. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2.2. Предоставит в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - Несформированный источник вычета НДС) в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно.

1.2.3. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.

1.3. (Контрагент) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

1.3.1. Не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения.

1.3.2. Подписывая Договор, дает свое согласие (ПАО «Подзембургаз») на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Контрагента), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

1.3.3. (Контрагент) стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи.

1.3.4. Привлекаемые (Контрагентом) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (далее - Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается.

1.3.5. Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. (Контрагентом) получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости.

1.3.6. Соисполнители не являются лицами, подконтрольными (Контрагенту).

1.3.7. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом (Контрагент) гарантирует, что все его действия по привлечению Соисполнителей будут оформлены документально, соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора. (Контрагент) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

1.3.8. По операциям с участием (Контрагента), а также Соисполнителей, не имеется и не будет иметься признаков Несформированного источника вычета НДС.

1.3.9. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить представление Соисполнителями Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) Несформированного источника вычета НДС в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно.

1.3.10. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения настоящего Договора, включить следующее обязательное условие: «Соисполнитель, подписывая договор, представляет (Контрагенту) Согласие на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителя, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно».

1.3.11. Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах (Контрагента) и Соисполнителей, привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

1.3.12. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) (ПАО «Подзембургаз») достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения настоящего Договора.

1.3.13. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию (ПАО «Подзембургаз»), органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора.

1.4. В случае непредоставления (Контрагентом) Согласия в соответствии с пп. 1.2.2 (ПАО «Подзембургаз») вправе требовать от (Контрагента) уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от цены Договора. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает (Контрагента) от исполнения предусмотренных обязательств и в случае дальнейшего их неисполнения влечет применение положений п. 1.5.

1.5. Нарушение (Контрагентом) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа (ПАО «Подзембургаз») от Договора путем письменного уведомления, при этом (Контрагент) не вправе требовать от (ПАО «Подзембургаз») возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом (ПАО «Подзембургаз») от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает (ПАО «Подзембургаз») права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков

2.1. (Контрагент) возместит (ПАО «Подзембургаз») полностью все имущественные потери и (или) убытки (ПАО «Подзембургаз»), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения (ПАО «Подзембургаз») налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с (Контрагентом) и (или) Соисполнителями, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь (ПАО «Подзембургаз») в независимости от факта его обжалования.

По требованию (ПАО «Подзембургаз») (Контрагент) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении (ПАО «Подзембургаз»), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Контрагента) и (или) Соисполнителей.

(ПАО «Подзембургаз»), по запросу (Контрагента), окажет содействие (Контрагенту) в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне (ПАО «Подзембургаз») Акта государственного органа, вынесенного в отношении (ПАО «Подзембургаз»), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Контрагента) и (или) Соисполнителей.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь и (или) убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате (ПАО «Подзембургаз») сумм налогов, в вычете которых (ПАО «Подзембургаз») было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате (ПАО «Подзембургаз») вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначислений налогов, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке, и суммы соответствующих штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов, предъявленных налоговыми органами.

2.2. (Контрагент) возместит (ПАО «Подзембургаз») полностью все имущественные потери (ПАО «Подзембургаз»), которые возникнут в случае неустранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Контрагента) и (или) Соисполнителей по настоящему Договору, если вследствие такого неустранения (ПАО «Подзембургаз») отказалось от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

• В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, (Контрагент) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения (ПАО «Подзембургаз») вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от (ПАО «Подзембургаз») доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа (ПАО «Подзембургаз») в применении вычета.

• Добровольный отказ (ПАО «Подзембургаз») в применении вычета по НДС выражается в подаче (ПАО «Подзембургаз») в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных по настоящему Договору с (Контрагентом).

• Устранение признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Контрагента) и (или) Соисполнителей осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения (ПАО «Подзембургаз») вычета по НДС в сумме, уплаченной (Контрагенту) по настоящему Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № (N+1) к настоящему Договору, далее - Уведомление) от (ПАО «Подзембургаз»), сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Контрагента) и (или) Соисполнителей, (Контрагент) обязуется обеспечить устранение таких признаков в срок, указанный в Уведомлении.

2.2.2. В случае неустранения/частичного неустранения (Контрагентом) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в Уведомлении, что подтверждается полученным (ПАО «Подзембургаз») Информационным письмом от территориального налогового органа, (Контрагент) обеспечивает обязательство, указанное в
пп. 2.2.1, залогом в размере суммы НДС по операциям по Договору за налоговый период, в котором выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС.

Залог формируется путем удержания (ПАО «Подзембургаз») соответствующей суммы залога из суммы, подлежащей оплате (ПАО «Подзембургаз») (Контрагенту) и остается в распоряжении (ПАО «Подзембургаз») до устранения (Контрагентом) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС без применения к (ПАО «Подзембургаз») какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

2.2.3. В случае необеспечения (Контрагентом) по истечении месяца с даты, указанной в Уведомлении, устранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Контрагента) и (или) Соисполнителей, вследствие чего (ПАО «Подзембургаз») отказалось от применения вычета по НДС за соответствующий период, залог покрывает требование (ПАО «Подзембургаз») о возмещении имущественных потерь, понесенных (ПАО «Подзембургаз») ввиду такого отказа.

2.2.4. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые (Контрагент) обязуется возместить (ПАО «Подзембургаз») в случае добровольного неприменения (ПАО «Подзембургаз») налоговой выгоды по операциям с (Контрагентом) в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен в составе стоимости товаров (работ/услуг) по настоящему Договору, за налоговый период, в котором были выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке.

2.2.5. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность (Контрагента) возместить имущественные потери (ПАО «Подзембургаз»), согласно п. 2.2. Особых условий, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи, о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора считается урегулированной для (ПАО «Подзембургаз») в связи с подачей (ПАО «Подзембургаз») уточненной налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с (Контрагентом). При этом для (Контрагента) ситуация считается неурегулированной.

2.3. (Контрагент) обязуется возместить (ПАО «Подзембургаз») имущественные потери и (или) убытки (ПАО «Подзембургаз») в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (Контрагентом) соответствующего требования (ПАО «Подзембургаз»), подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 2.1. и пп. 2.2.5. Особых условий. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным (Контрагентом) по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

2.4. (ПАО «Подзембургаз») вправе удовлетворить требования к (Контрагенту) о возмещении имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате (Контрагенту) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете (Контрагенту).

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

3.1. Уплаченная (Контрагентом) сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков подлежит возврату (ПАО «Подзембургаз»), без применения к (ПАО «Подзембургаз») какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке.

3.2. ПАО «Подзембургаз» возвращает денежные средства (Контрагенту) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (ПАО «Подзембургаз») приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1. Особых условий.

Прочие условия.

4.1. Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящих Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящих Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

4.2. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении.

4.3 Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону об изменении срока действия Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, предоставленного в соответствии с пп.1.2.2 и пп.1.3.9.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № N+1

к Договору от _______

№ _________________

Генеральному директору

(Контрагент)

(ФИО)

Уведомление

О наличии признаков Несформированного источника вычета НДС

(ПАО «Подзембургаз») (далее ПАО «Подзембургаз») уведомляет, что согласно письму (Наименование налогового органа) от (дата и номер) (Приложение), в отношении предоставленной ПАО «Подзембургаз» налоговой декларации по НДС за (номер квартала) квартал (год) года выявлено наличие признаков Несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия ПАО «Подзембургаз» к вычету сумм НДС.

В соответствии с п. 2.2.1 «Особых условий» к договору (дата и номер), сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до (дата).

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_Согласие налогоплательщика.pdf

Приложение № 1

к приказу ФНС России

от ''____''

2016 г. № ММВ-7-17/615@

___________

15 ________

11

ИНН

!8650-babj!

КПП

Стр.

001

Форма по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов)

на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными

Представляется в налоговый орган (код)

1

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:

Код вида документа

Серия и номер

.

Дата выдачи

.

Дает согласие на признание следующих сведений, составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса

Российской Федерации налоговую тайну, общедоступными:

1 - все сведения

2 - часть сведений

2

Период, за который сведения, составляющие налоговую тайну, признаются общедоступными

.

с

.

по

.

.

3

Согласие составлено на

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных

в настоящем согласии, подтверждаю:

1 - руководитель организации

2 - индивидуальный предприниматель

3 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

4 - представитель налогоплательщика (плательщика страховых взносов)

листах

Заполняется работником налогового органа

Сведения о получении настоящего согласия

Настоящее согласие представлено

(код способа представления)

на

страницах

с приложением подтверждающих документов

3

или их копий на

1

(фамилия, имя, отчество руководителя организации либо уполномоченного представителя

налогоплательщика (плательщика страховых взносов)

Номер контактного телефона

Подпись

Дата

.

.

листах

Дата представления

настоящего согласия

.

.

Зарегистрировано

за №

Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

(плательщика страховых взносов)

Ф.И.О.

1

2

3

1

Подпись

Отчество указывается при наличии.

Понятие "общедоступные сведения" определяется в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,

№ 31, статья 3448; 2016, № 28, статья 4558).

Прилагается документ (или его копия), подтверждающий полномочия представителя налогоплательщика (плательщика страховых взносов).

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

!8650-bacg!

ИНН

КПП

Стр.

002

Коды сведений, составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации

налоговую тайну 4

Настоящим даю свое согласие на признание сведений общедоступными:

2

Для кода 1400:

4

Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Порядку заполнения формы согласия налогоплательщика на признание сведений,

составляющих налоговую тайну, общедоступными.

(подпись)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(дата)

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ.docx

Обязательно к предоставлению документы, если Вы являетесь :

Производителем - цветной скан лицензии;

Оф. диллером - цветной скан сертификат диллера

Памятка для подачи документов.docx

В целях ускорения тендерных процедур при проведении технической оценки прошу обратить внимание, что при формировании пакета документов в обязательном порядке должно присутствовать по умолчанию:
1. Заполнение в Форме 2 Столбцов- Статус заявителя ( производитель, дилер, посредник, официальный представитель ) и др. информация и Завод-Производитель и соответственно официальный документ, подтверждающий право на распространение (реализацию) предлагаемой продукции (дилерское соглашение и т.д.), если завод-производитель - Сертификат на изготовление (Лицензия на данный вид деятельности).
2. Сертификат соответствия (Декларация) на предлагаемую продукцию, при его отсутствии Копию письма от Органа пор сертификации " О том, что продукция не попадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.
3. Чертеж (с линейными размерами и спецификацией) на оборудование и узлы для согласования, а также на ТМЦ, предлагаемые в качестве замены (аналогов), для проверки совместимости с оригиналом
4. Гарантированная наработка на втулки, поршня, клапана к буровым насосам.

В случае не предоставления вышеуказанных документов мы вправе не допускать Вас для дальнейшего участия в тендерных процедурах

Форма спецификации (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьv1).xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение о проведении запроса предложений.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса предложений

Номер запроса предложений:

№ ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Масла и Материалы смазочные»

2023г.

Извещение о проведении запроса предложений

№ ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «06» марта 2023г.

Общие сведения о предмете закупки:

Заключение договора на поставку «Масла и Материалы смазочные»

Инициатор закупки Начальник управления по подготовке производства – Кокорев Артем Юрьевич

Расчетная (максимальная) цена закупки: закрытая информация

- Посмотреть таблицу с данными

Участник обязуется представить в составе Предложения подписанный договор, являющийся частью документации о запросе предложений или подписанный протокол разногласий к этому договору.

Отсутствие в составе Предложения подписанного договора (при согласии Участника со всеми его условиями) и/или протокола разногласий к нему дают право Заказчику отклонить Предложение.

Общие требования к Участникам

В Запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель [условие может быть отменено], получившее Извещение в установленном порядке.

Общий порядок проведения Запроса предложений

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

Подготовка Участниками Предложений и разъяснение Заказчиком положений Извещения (по мере необходимости).

Подача Участниками Предложений.

Вскрытие конвертов с Предложениями Участников.

Оценка и сопоставление Предложений (Заказчик получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет квалификационную оценку Участников и поступивших Предложений Участников, проводит переговоры с Участниками (при необходимости), а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления организации, способной обеспечить исполнение обязательств по договору в соответствии с предметом Запроса предложений).

Принятие решения Закупочной комиссией о результатах Запроса предложений.

Уведомление Участников об итогах Запроса предложений.

Права и обязанности Заказчика и Участников

Заказчик примет к рассмотрению все представленные в срок Предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящего Извещения.

Лица, получившие Извещение, независимо от того, представляют они Предложения или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать дополнительную информацию, полученную в рамках Запроса предложений, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного согласия Заказчика.

Заказчик имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами. Заказчик незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от проведения Запроса предложений.

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в Извещении. Все условия, содержащиеся в настоящем Извещении, рассматриваются как принятые Участником, подающим Предложение. Предполагается, что Участник на основании Извещения получил всю необходимую информацию для подготовки и подачи своего Предложения.

Участнику до подачи Предложения необходимо иметь полную и достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки Предложения надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по Договору и не могут служить основанием для изменения цены его Предложения.

Неполное представление информации, запрашиваемой Заказчиком, или же подача Предложения, не отвечающего всем требованиям Заказчика, представляют собой риск Участника, и дают право Заказчику отклонить Предложение.

Предложение, сформированное Участником в соответствии с настоящим Извещением, должно быть действительным до момента заключения Договора с таким Участником, право на заключение которого может быть присуждено по итогам Запроса предложений в случае признания такого Участника победителем. В таком случае Договор по итогам настоящего Запроса предложений должен содержать все существенные условия, представленные в Предложении.

Заказчик вправе вносить изменения и уточнения в настоящее Извещение в срок не позднее 1 рабочего дня до дня окончания срока подачи Предложений, такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью Извещения.

Общие требования к Предложению:

Все Предложения должны быть представлены в электронном виде. Не допускается представление одного сканированного файла, содержащего весь объем запрашиваемой информации. Каждому файлу должно быть присвоено наименование сканированного документа.

Порядок оформления Предложения

Участник в обязательном порядке составляет опись предоставляемых документов в составе своего Предложения.

Все документы, входящие в состав Предложения составляются на русском языке.

Все документы, представляемые Участниками в составе Предложений, должны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Если в документах, входящих в состав Предложений, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Все суммы денежных средств в Предложении и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением тех случаев, когда российский рубль не является валютой договора в соответствии с законодательством. К Предложению могут быть приложены документы, выданные Участнику третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

Состав Предложения

Участник предоставляет Заявку на участие в запросе предложений (Форма № 1). Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в тексте Заявки на участие в запросе предложений, однако в любом случае этот срок не должен быть менее срока, указанного в Информационной карте. Предложение, имеющее более короткий срок действия, может быть отклонено Заказчиком, как не отвечающее условиям Запроса предложений.

Коммерческое предложение (Форма №2).
Расценки, указываемые в Форме № 2, являются окончательными, формируются с учетом всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации.

Техническое предложение (Форма № 3).

Квалификационная документация (приложения к Предложению, составляющие его неотъемлемую часть):

• Формы №4-11;
• иная документация, подтверждающая квалификацию Участника, предоставляемая в соответствии с пунктом 8.1.2. настоящего Извещения.

Документы, подтверждающие правоспособность Участника, предоставляемые в соответствии с пунктом 8.1.1. настоящего Извещения.

Опись документов Предложения (Форма № 12). [может быть иное количество форм] [условие может быть отменено]

Подписанный Участником договор, являющийся частью документации о запросе предложений или подписанный протокол разногласий к этому договору.

Требования и критерии, предъявляемые к Участнику

Требования к Участникам

Обязательные требования к Участникам:

• Участник должен обладать общей правоспособностью (способность иметь все права и обязанности, необходимые для осуществления любого вида деятельности, не противоречащего действующему законодательству), а также иметь разрешения (лицензии) на отдельные виды деятельности, если законодательством предусмотрено их наличие;

• На имущество Участника не должен быть наложен арест,

• Предпринимательская деятельность Участника не должна быть приостановлена;

• Участник не является несостоятельным или банкротом, не находится в процессе ликвидации или реорганизации;

• Участник не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам;
• Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение;
• Участник не должен иметь судебных споров или неурегулированных претензий с Обществом.

Дополнительные требования к Участникам

• Участник должен иметь квалифицированные кадры для выполнения Договора, в том числе, имеющие соответствующий опыт работы;

• Участник должен обладать соответствующим опытом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) по предмету Запроса предложений;

• Участник должен иметь достаточные материально-технические ресурсы, резервы и условия для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) [выбрать] по предмету Запроса предложений;
• Степень загруженности Участника действующими договорными обязательствами перед третьими лицами не должна препятствовать поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) по итогам Запроса предложений, в случае заключения договора по результатам Запроса предложений.

Критерии выбора Победителя указано в ТЗ

Обеспечение Предложения

Обеспечение предложения не требуется

Обеспечение по Договору

Обеспечение по Договору не требуется

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Настоящая Информационная Карта содержит конкретные данные о проведении Запроса предложений. В случае противоречий между положениями Информационной Карты и других пунктов Разделов Извещения Информационная Карта имеет преобладающую силу.

- Посмотреть таблицу с даннымиТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

ФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1

Все формы должны быть заполнены на фирменном бланке Участника

Форма 1 Заявка на участие в запросе предложений

Заявка на участие в запросе предложений

________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника)

Зарегистрированное_______________________________________________________

(орган, зарегистрировавший организацию – Участника)

ОГРН_________________________, ИНН ____________________________________

Фактический адрес: _______________________________________________________

Изучив Извещение на участие в запросе предложения № _______________ от «___» __________ по предмету: __________________________________, и принимая установленные в нем требования и условия, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном Запросе предложений.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) [выбрать] в соответствии с требованиями Извещения, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Настоящим документом подтверждаем, что против ___________________________

(наименование организации Участника)

не возбужденно дело о несостоятельности (банкротстве), не проводится процедура ликвидации, на имущество не наложен арест и хозяйственная деятельность не приостановлена. Мы не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи предложения.

В случае, если наше Предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать Договор с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) [выбрать] по предмету: ___________________________ в соответствии с установленными требованиями и принятыми Заказчиком условиями нашего Предложения в течение 20 рабочих дней со дня предоставления договора нам на подпись.

Подтверждаем также готовность начать исполнение обязательств с нашей стороны по гарантийному письму со стороны Заказчика.

Мы признаем, что Вы не обязаны принимать наше Предложение или вообще какое-либо предложение, полученное Вами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ___________________ (Ф.И.О., телефон, e-mail работника организации – Участника)

Настоящее Предложение действует в течение __ календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

Настоящее Предложение дополняется документами в соответствии с описью на _____ листах. [условие может быть отменено]

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 2 Коммерческое предложение Заполняется отдельным файлом Форма 3. Техническое предложение Заполняется отдельным файлом Форма 4. Общие сведения об Участнике - Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 5. Опыт организации поставок/выполнения работ/оказания услуг [выбрать]

[ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ]:

Общий опыт выполнения поставок/выполнения работ/оказания услуг [выбрать]

аналогичных требуемым по Запросу предложений за ____ - ______ гг.

- Посмотреть таблицу с данными

Опыт выполнения поставок/выполнения работ/оказания услуг [выбрать], аналогичных требуемым по Запросу предложений

(Не менее трех, но не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих Участника)

- Посмотреть таблицу с данными

Текущие договоры

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 6. Кадровые возможности Участника

Ключевой персонал, ответственный за реализацию проекта 2

- Посмотреть таблицу с данными

В произвольной форме представить справку о численности с разделением по категориям персонала.

Расчет персонала для выполнения работ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 8. Показатели по охране труда [условие может быть отменено если предмет ЗП не требует оценки данного показателя] - Посмотреть таблицу с данными

* включая персонал субподрядных организаций

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 9. Деловая репутация

Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах за последние три года)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника - Посмотреть таблицу с данными

К предложению Участника так же должны быть приложены заполненные субподрядчиком Формы 4-9 с приложением копий лицензий и сертификатов, требуемых по предмету Запроса предложений.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 11. Заявление о безусловном подписании договора

Заявление о безусловном подписании договора

__________________________________________________настоящим письмом

(наименование организации)

Гарантирует безусловное подписание договора ________________________________________________________________________

(указать вид договора, право на заключение которого, является предметом Запроса предложений)

в редакции Заказчика, направленного в составе Извещения.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 12. Опись документов, входящих в состав Предложения

(указать документы, входящие в состав предложения, подготовленные в соответствии с требованиями Извещения)

- Посмотреть таблицу с данными

Общее количество __________ листов

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

^ Формы уточняются в зависимости от предмета Запроса предложений.

^ Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте работников, предлагаемых на должности с целью реализации проекта.

Приложение Котировочная_спецификация_ПБГ_01185_От_25_февраля к заявка на тендер МТР №0052 от 25.02.2.xlsx - Посмотреть таблицу с данными