Тендер - Краска черная Эмаль НЦ-132 №240595121

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ГК_-краска-на_Березку-15196,00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Стерлитамак _____________ 2023г

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 21 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан», сокращенное наименование: ФКУ ИК-21 УФСИН России по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступая от имени Российской Федерации, в лице начальника Ахметова Салавата Гаязовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

_______________________________________, сокращенное наименование: ООО _____________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать товар Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Предметом настоящего Контракта является прочая закупка товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок Товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.5. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда и в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте, своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, в том числе о техническом регулировании, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

2.3.3. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.5. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

2.3.6. Производить замену некачественного Товара.

2.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.8. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.9. Обеспечивать соответствие продукции обязательным требованиям, установленным Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом;

2.3.10. Обеспечить соответствие в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

2.3.11. Представлять по запросу Государственного заказчика информацию о затратах по исполненному Контракту.

2.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременную оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки, а также возмещения убытков, согласно положениям Контракта.

2.4.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту (при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой продукции).

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Сумма настоящего контракта составляет _______(_____________)рублей ______ копеек, без учета НДС.

3.2. Общая цена настоящего Государственного контракта включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке до места назначения Государственного заказчика, предусмотренные законодательством Российской Федерации акцизы, налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с отгрузкой товара и выполнением обязательств Поставщиком по настоящему контракту.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

3.4. Расчеты за поставленный товар производится Государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета (дополнительного источника бюджетного финансирования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (либо иным незапрещенным законом способом) после доведения предельного объема финансирования на 2023г и с момента поступления финансирования ,в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи товара и после предоставления Поставщиком Государственному заказчику документов на оплату (товарной накладной на Товар с указанием наименования товаров, указанием цены единицы и общей суммы, с отметкой о приеме Товара в 2 (двух) экземплярах;

б) счет-фактуры;

в) копий сертификатов соответствия (иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставленного товара).

3.5. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом за счет Поставщика на склад Государственного заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гайдара 2.

4.2. Срок поставки 20.03.2023г

Поставка товара до Государственного заказчика осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок указанных видов грузов на данном виде транспорта.

4.3. Обязанность Поставщика передать товар Государственному заказчику считается исполненной в момент получения товара на складе Государственного заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Государственному заказчику.

4.4. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц принадлежащий Поставщику на праве собственности, незаложенный и не являющийся предметом исков третьих лиц.

4.5. Доставка товара производится Поставщиком автомобильным транспортом в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов, исключая перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов (время MSK+2).

5. Качество и безопасность товара, порядок приемки

5.1. Качество Товаров должно соответствовать обязательным требованиям нормативных документов законодательства Российской Федерации для соответствующего вида товара, ГОСТа, ТУ, в том числе технических регламентов.

Документация на продукцию должна сопровождаться документами, подтверждающими ее безопасность и качество, обеспечивающими ее прослеживаемость, а также информацией об условиях ее хранения и о сроках годности копии (оригиналы), которых Поставщик предоставляет Государственному заказчику при поставке товара.

5.2. Приемка Государственным заказчиком поставляемого Товара осуществляется в месте поставки Товара и включает в себя следующие этапы:

а) проверка Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям настоящего Контракта;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего Контракта;

в) приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и на соответствие Товара иным условиям Контракта. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству (утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15июня 1965 г. № П-6 и от 25 апреля 1966 г. № П-7 соответственно, с последующими дополнениями и изменениями)

5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы по проведению экспертизы при этом возлагаются на Поставщика при условии подтверждения экспертизой несоответствия товара.

5.4. Для проведения экспертизы поставляемого товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставляемого товара в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставляемого товара Государственный заказчик должен учитывать отраженные в Заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.5. Для проведения экспертизы Государственный заказчик вправе взять от каждой (любой) партии товара образцы на экспертизу. В данном случае, в случае обнаружения скрытых недостатков товара после его приемки и в иных случаях, когда Государственным заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара после его приемки Государственный заказчик уведомляет Поставщика об отборе образцов для проведения экспертизы и необходимости прибытия представителя Поставщика, путем направления телеграммы. Представитель поставщика обязан прибыть не позднее чем через 1 рабочий день со дня получения уведомления от Государственного заказчика.

5.6. Поставщик имеет право не направлять представителя, уведомив об этом Государственного заказчика в течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления от Государственного заказчика об отборе образцов и необходимости прибытия представителя Поставщика, в данном случае, а так же в случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок, Государственный заказчик производит отбор образцов в одностороннем порядке. По результатам отбора образцов составляется акт об отборе образцов, при составлении Государственным заказчиком акта об отборе образцов в случае неприбытия представителя Поставщика или наличии уведомления Поставщика о не направлении своего представителя для участия в отборе образцов, такой акт считается надлежаще оформленным.

5.7. В случае обнаружения несоответствия качества продукции нормативным документам в течение срока годности, при соблюдении Государственным заказчиком условий хранения, Государственный заказчик обязан вызвать для составления двустороннего акта представителя Поставщика.

5.8. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается неисполненным. При этом Государственным заказчиком составляется мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляется Поставщику в течении 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.9. Подтверждением ненадлежащего качества поставленного Товара (несоответствия требованиям, указанным в п. 5.1. служит акт экспертизы).

5.10. В случае подтверждения экспертной организацией факта поставки некачественных Товаров Государственному заказчику, Поставщик возмещает Государственному заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы. Размер ущерба и стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально подтвержденными.

5.11. Товары считаются переданным Поставщиком и принятым Государственным заказчиком по качеству в соответствии с условиями настоящего Контракта, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки Товаров Государственный заказчик не заявит претензии по качеству. К претензии обязательно предоставление акта экспертизы.

5.12. Общий срок приемки одной партии 3 (три) рабочих дня.

5.13. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема-передачи товара, по факту приемки товара

6. Гарантийные обязательства

6.1.Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей __________ рублей.

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, предусмотренных в статье 95 Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и оказанной Услуги, предусмотренного Контракта.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 2 дней (за исключением претензий, указанных в п. 5.11. настоящего Контракта) с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны.

В претензии должны быть указаны следующие данные:

основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии; сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения); подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее; список прилагаемых документов; реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств; дата составления претензии.

К претензионному заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих претензию.

Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных настоящим Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в течение 5 (пяти) дней со дня ее получения.

При невозвращении в течение 5 (пяти) дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного настоящим Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного настоящим Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 15 (пятнадцать) дней.

10.3. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного п. 10.2. настоящего Контракта, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае не получения ответа на претензию в установленный Договором срок.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания.

12.2. Настоящий Контракт действует по 31 декабря 2023 года включительно или до получения Товаров на сумму, предусмотренную настоящим Контрактом, в зависимости от того, что наступит ранее; а в части исполнения обязательств по взаиморасчетам - до полного их выполнения. Истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными