Тендер - химические реагенты для бассейна №240551986

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 5

.sub

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

Договор_на_поставку_хим._реагентов_на_бассейн_(проект)

ДОГОВОР № _________________

поставки товара

г. Калининград «____» марта 2023 г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Светлогорский» (сокращенно – МАУ «ФОК «Светлогорский»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черникова Владимира Анатольевича, действующего на основании устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Основание для заключения Договора

Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании подпункта 2 пункта 327 Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ «ФОК «Светлогорский», утвержденного протоколом наблюдательного совета МАУ «ФОК «Светлогорский».

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в согласованные с Заказчиком сроки поставить и передать в собственность Заказчика химические реагенты для бассейна (далее – Товар) в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.

Ассортимент, количество и цена Товара согласовываются Сторонами и указываются в прилагаемых счетах-фактурах и накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

На поставляемый Товар Поставщик обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

• накладная на передачу Товара;
• сертификат;
• иными документами по согласованию Сторон.

ЦЕНА и порядок оплаты

Общая сумма Договора составляет ____________ (_________________), НДС не предусмотрен.

Цена на отдельные реагенты Товара устанавливается согласно Приложению №1. В случае изменения цены Поставщик направляет Заказчику Дополнительное соглашение с обоснованием изменения цены, которое вступает в силу после подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае поставки Товара на указанную в Договоре сумму до окончания срока действия Договора, Стороны вправе продлить его действие посредством заключения Дополнительного соглашения с изменением значения суммы Договора.

Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся по факту поставки Товара по безналичному расчету.

Заказчик производит оплату Товара Поставщику на основании подписанного Заказчиком документа о приёмке Товара в соответствии с выставленным счётом в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

Расходы по оплате доставки Товара по железной дороге или автотранспортом несет Поставщик. Стоимость доставки входит в цену Товара.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ВОЗВРАТА

Товар поставляется Заказчику партиями по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, соответствующих указанным в счетах-фактурах и накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по письменному согласованию Сторон с учетом потребностей Заказчика и наличия на складе Поставщика необходимого Товара.

Датой поставки партии Товара считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

Право собственности на Товар, риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

Разгрузка Товара на складе Заказчика осуществляется за счет Заказчика и его силами.

Стороны пришли к соглашению, что лица, подписывающие товарно-сопроводительные документы со стороны Заказчика, признаются надлежащими представителями Заказчика в соответствии с ч. 1 ст. 182 ГК РФ.

Заказчик вправе вернуть весь или часть Товара в случае, если до окончания срока годности на возвращаемый Товар остается не менее 3-х месяцев, а также имеет товарный вид, не нарушена целостность упаковки (не повреждены и не снимались или нарушались заводские пломбы, ярлыки и различные наклейки на коробке или самом Товаре).

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Качество должно соответствовать сертификатам для данной группы Товаров.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 30 дней в пределах гарантийного срока.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

Передача (приемка-сдача) Товара осуществляется в пункте поставки.

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику в порядке, определяемом действующим законодательством.

В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Заказчика в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и/или не поставленного Товара в счет оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке/недостаче либо возместить недостающий Товар в течение 30 дней.

Заказчик должен незамедлительно в письменной форме уведомить Продавца об обнаружении дефектов, как только будет обнаружен брак и составлен Акт жалобы. В противном случае Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за убытки, понесенные им.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 марта 2023 года, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, Договор распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «09» января 2023 г., а в части взаиморасчётов до полного исполнения его Сторонами.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 1 000,00 рублей.

• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 1 000,00 рублей.

• Заказчик вправе при окончательном расчете вычесть неустойку, предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки, рассчитанной в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Договора.

• В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков, Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.
• Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Договора, а также ущерб, причиненный по вине Поставщика и его работников.
• Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от выполнения принятых на себя обязательств.
• В случае возникновения разногласий, все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию в Арбитражном суде Калининградской области.
• Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 14 рабочих дней с момента получения претензии.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

К обстоятельствам, указанным в п. 8.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет Договора, и другие события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения требований п. 8.3 Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 6 (шести) месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу Договора.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения к Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон:

при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

если по предложению Заказчика предусмотренные Договором количество Товара увеличиваются не более чем на 20% или уменьшаются не более чем на 20%;

- при этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20% цены Договора;

- при уменьшении предусмотренных Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара;

- цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара;

• • изменение срока исполнения Договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком Договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания Договора было невозможно;
  • если при исполнении Договора, заключенного до 1 января 2024 года, возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; изменение существенных условий Договора в соответствии с настоящим подпунктом осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» с соблюдением положений порядка принятия администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ» решения об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Светлогорский городской округ», заключенного до 1 января 2023 года, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 23 мая 2022 года №448 «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и образовании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменениями существенных условий контракта, а также осуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования «Светлогорский городской округ» у единственного поставщика».
• Существенными условиями Договора признаются: срок поставки Товара, срок действия Договора, цена Товара.
• При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускаются поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком [1] .
• Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
• Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

- если задержка в сроках поставки Товара Поставщиком, полностью или частично, предусмотренных Договором, составляет более 15 (пятнадцати) календарных дней;

- в случае установления факта проведения ликвидации организации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства (об открытии конкурсного производства);

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика по любым основаниям;

- внесения Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков);

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

• Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
• В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе, направляет в адрес другой Стороны уведомление о таком отказе по адресу, установленном в разделе 14 Договора, не позднее, чем за 14 календарных дней до прекращения обязательств по Договору.
• Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Факсимильные копии документов действительны. Оригиналы документов доставляются Сторонами в разумные сроки.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

Стороны обязуются при исполнении Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Гражданским законодательством РФ.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору № ____

от «____» марта 2023г.

- Посмотреть таблицу с данными

Всего: ________________________________________________________

Поставщик: Заказчик:

____________________ /_________./ _____________________ /Черников В.А./

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков