Тендер - Поставка экстемпоральной рецептуры для отделения паллиативной помощи на базе Гигантовской участковой больницы Сальского района №240526754

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка экстемпоральной рецептуры для отделения паллиативной помощи на базе Гигантовской участковой больницы Сальского района (с результатом)
Сумма контракта:	13 420,08 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	03.03.2023
Окончание:	07.03.2023 15:00:00
Тендер №:	240526754
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы
ОКПД2:	(205959900) Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
Регион:	Южный ФО / Ростовская область / Сальск
Регион поставки:	Южный ФО / Ростовская область
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Обеспечение заявки:	161.04 Руб.

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка экстемпоральной рецептуры для отделения паллиативной помощи на базе Гигантовской участковой больницы Сальского района
Цена контракта: 13 420,08 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Нитрофурал, раствор фурациллина 1:5000, флакон 420 мл, нестирильный	10500	175	60	ФЛАК
2	Натрия хлорид, раствор натрия хлорида 10%, флакон 200 мл	2920.08	121.67	24	ФЛАК

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Сальска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Результаты тендера

Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

12 КБ

10.03.23 07:33

Действующая

Проект договора экстемпоральная рецептура Паллиатив.doc

35 КБ

03.03.23 14:42

Действующая

Скачать все файлы

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Сальском районе, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ковалевой Евгении Игоревны, действующего на основании Устава с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (протокол рассмотрения заявок № ____ от ______г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку экстемпоральной рецептуры для отделения паллиативной помощи на базе Гигантовской участковой больницы Сальского района (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение №1 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства по адресу: Ростовская область, город Сальск, улица Павлова 2 (Аптечный склад) (далее – Место доставки) в Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Сальском районе (ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе).
Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течении 2 (двух) рабочих дней со дня направления Заказчиком заявки в адрес Поставщика, в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов, с даты подписания договора по 31.12.2023 г. Заявка формируется исходя из потребности Заказчика.
1.4. Датой поставки товара считать дату подписания товарной накладной на товар Заказчиком.
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора составляет ______ (________) рублей 00 копеек, с НДС/без НДС.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.
2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.
2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
3. Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. Товар должен быть сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». При передаче товара Поставщик должен предоставить сертификаты соответствия и (или) сертификаты качества, декларации о соответствии, а также другие документы, согласно установленным Минздравом РФ и Госстандартом РФ требованиям;
3.1.2. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.4. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения медицинского изделия в период исполнения обязательств по Договору, - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации медицинского изделия, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;
3.1.5. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.1.6. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.7. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.8. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.9. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.
3.1.10. В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме № ТОРГ-12 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме № ТОРГ-12 и (или) УПД в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
3.2.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3.2.6. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе;
3.2.7. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Договора;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;
3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;
3.3.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и в сроки, установленные частью 12.2 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, направить указанное решение Поставщику;
3.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 10 Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.4.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3.4.10. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.
При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Места доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.
4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Договор № __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) _______
Заказчик: (наименование (для юридического лица) _______
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.
4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.
5. Поставка Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора, в сроки, определенные договором.
Поставщик не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (Адрес электронной почты: e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, телефон: +7 (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).
5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а) копию сертификата или декларации соответствия, выданного уполномоченными органами (организациями), по товарам, подлежащим обязательной сертификации;
б) счета, счета-фактуры (при наличии);
в) товарная накладная/УПД оформленная в установленном порядке;
г) счета на оплату за поставку товара;
д) акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение №1 к Договору), поставка Товара сверх количества, указанного в Спецификации (приложение №1 к Договору), осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:
а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение №1 к Договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (в случае необходимости).
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Заказчик в течение 2 дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (приложение №2 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение №2 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Договора.
6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.
7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.
Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.
7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (приложение № 1 к договору).
8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Спецификации (приложение № 1 к договору).
8.3. Сроки годности изготовленных лекарственных препаратов должен соответствовать Приложению N 15 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2015 г. N 751н.
9. Порядок расчетов
9.1. Оплата по настоящему договору осуществляется за счет средств областного бюджета.
9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.
9.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в течение 2-х рабочих дней с момента поставки товара документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, а также документов на оплату:
а) счета;
б) счета-фактуры;
в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Заказчиком);
г) Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в трех экземплярах (два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а" - "г" пункта 9.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
9.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки партии Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Договора.
9.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 5 дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 3 к Договору).
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
10.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.
10.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
10.4. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.5. В случае просрочки исполнения обязательств одной из Сторон, предусмотренных настоящим Договором другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Стороной обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки обязательств Сторон (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, эта Сторона уплачивает другой стороне штраф. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).
10.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек*.
*Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
10.8. В случае нарушения Поставщиком представления документов, предусмотренного пунктом 5.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктом 6.7. Договора.
10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Размер штрафа составит – _____ (________) рублей ___ копеек.
10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф***, определённый в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составит –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.
10.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательство по Договору.
10.13. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения сроков поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара с учетом вычета рассчитанного в установленном порядке законодательством Российской Федерации размера неустойки (пени, штрафа).
10.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10.16. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
10.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора
11.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его сторонами по 31 декабря 2023 г. от части оплаты до полного выполнения его сторонами.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение или ненадлежащее исполнение, которые были допущены в пределах срока действия Договора.
11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
11.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов (контрактов), заключенных заказчиком.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г., в том числе:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г.
11.6. Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товаров в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
11.7. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 ст. 95 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г. решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени исполнителя (подрядчика, поставщика), лично под расписку или направляется исполнителю (подрядчику, поставщику) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу исполнителя (подрядчика, поставщика), указанному в Договоре. Выполнение заказчиком требований ст. 95 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г. считается надлежащим уведомлением исполнителя (подрядчика, поставщика) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени исполнителя (подрядчика, поставщика), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени исполнителя (подрядчика, поставщика), лично под расписку);

дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю (подрядчику, поставщику) заказного письма, предусмотренного ст. 95 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя (подрядчика, поставщика) по адресу, указанному в Договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом).

11.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя (подрядчика, поставщика) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя (подрядчика, поставщика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 7.5. настоящего Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

11.10. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени исполнителя (подрядчика, поставщика), лично под расписку или направляет исполнителю (подрядчику, поставщику) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу исполнителя (подрядчика, поставщика), указанному в Договоре, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.11. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде почтового отправления по адресу другой Стороны, указанному в настоящем Договоре, с подтверждением о получении, а также посредством электронной почты (адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), факсимильной и другой связи.

14.2. Уведомление считается доставленным с момента доставки соответствующего уведомления Стороне или его представителю.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

16.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров.

Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней.

Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

16.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Поставщика, второй - для Заказчика.

16.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение №3 – Акт сверки расчетов.

17. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:

______________

_______________

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Сальском районе

347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Павлова,2

Министерство финансов (ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90)

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка получателя ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКВЭД 86.10 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4371

Телефон: 8(86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.111) – отдел закупок,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– бухгалтерия

Факс: 8(86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «__» ______ 2023 г. № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: __________ (____________) рублей __ копеек, с НДС/без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от «__» марта 2023 г. № ___

ОБРАЗЕЦ (не заполняется)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ

от "__" __________ 20__ N ____

"Поставщик" _________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и "Заказчик" _________ (полностью наименование Заказчика, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _______________, действующего на основании _______________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору) в установленные сроки:

1. Наименование Товара:

2. Единица измерения:

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

5. Серия Товара ______________

6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. N ______

2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______

3. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата

от "__" __________ 20__ г. N _____

4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

5. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара,

от "__" _________ 20__ г. N ____

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

7. Копия Спецификации (Приложение N 1 к Договору).

От Поставщика От Заказчика:

____________________________ _______________________________

М.П. (при наличии) М.П.

Приложение № 3 к Договору

от «__» марта 2023 г. № ___

Рекомендуемый образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

________________________________________________________________________

и _______________________________________________________________________

(договор от "__" ____________ 20__ г. N ____)

Сальдо на ___________ ____________ Раздел _____________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ___________ ____________

(дата) (сумма)

В пользу ________________

Заказчик Поставщик

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271799452 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 1534/ЗКТЭ-С-КАВ/24 на право заключения договора на поставку химических реактивов	Запрос котировок #271799452	823 575	12 часов 27.04.2024 13.05.2024
Тендер №271805255 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" объявляет тендер: Закупка товаров	Запрос котировок #271805255	15 284	13 часов 27.04.2024 13.05.2024
Тендер №271916515 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" В ЦЕЛИНСКОМ РАЙОНЕ объявляет тендер: Приобретение кислорода газообразного медицинского для ГБУ РО "ЦРБ" В ЦЕЛИНСКОМ РАЙОНЕ	Электронный аукцион #271916515	562 973	11 часов 02.05.2024 13.05.2024
Тендер №271955725 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" объявляет тендер: Закупка товаров	Запрос котировок #271955725	9 568	1 день 02.05.2024 14.05.2024
Тендер №271955726 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" объявляет тендер: Закупка товаров	Запрос котировок #271955726	9 568	1 день 02.05.2024 14.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240526722 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСПЕЦТРАНС" объявляет тендер: Поставка строительных материалов, лакокрасочных и сопутствующих товаров для нужд Сибирского филиала АО «Атомспецтранс»	Анализ цен #240526722	См. док.	срок истек - 15.03.2023
Тендер №240526718 Поставка экстемпоральной рецептуры для отделения паллиативной помощи на базе Гигантовской участковой больницы Сальского района	Малая закупка #240526718	13 420	срок истек - 07.03.2023
Тендер №240526714 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 416173 "ГСО 8544-2004 состав кислоты борной" (с результатом)	Анализ цен #240526714	См. док.	срок истек 03.03.2023 14.03.2023
Тендер №240526708 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 416494 "Поставка смол для хроматографического контроля"	Анализ цен #240526708	См. док.	срок истек - 15.03.2023
Тендер №240526648 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 416173 "Стандартный образец ГСО 8544-2004 состава кислоты борной"	Анализ цен #240526648	См. док.	срок истек - 15.03.2023

Тендеры из региона Сальск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240520842 Поставка полотенец вафельных отбеленных (с результатом)	Малая закупка #240520842	1 680 Обеспечение заявки: 20	срок истек 03.03.2023 09.03.2023
Тендер №240519870 Мягкий инвентарь (с результатом)	Электронный аукцион #240519870	246 116	срок истек 03.03.2023 13.03.2023
Тендер №240512403 Поставка спецодежды (с результатом)	Малая закупка #240512403	33 764 Обеспечение заявки: 405	срок истек 03.03.2023 09.03.2023
Тендер №240508752 Поставка ГСМ для ГБУ РО "ЦРБ" в Сальском районе на II квартал 2023 года. (с результатом)	Электронный аукцион #240508752	4 141 444 Обеспечение контракта: 2% Обеспечение заявки: 41 414	срок истек 03.03.2023 13.03.2023
Тендер №240507447 изделия медицинского назначения (с результатом)	Электронный аукцион #240507447	103 413 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 03.03.2023 13.03.2023

Тендер - Поставка экстемпоральной рецептуры для отделения паллиативной помощи на базе Гигантовской участковой больницы Сальского района №240526754

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Сальск