Тендер - Приобретение товаров для обеспечения доступностидля инвалидов и других маломобильных групп населения №240503139

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МБУК КДЦ «Лукоморье» В.И. Беляев

(Проект) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на поставку товара

г. Гулькевичи «___» ____________2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Беляева Василия Ивановича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны, и ____________________________, в лице ___________, действующего на основании ___________, (далее - Поставщик) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего контракта является: поставка товара и оборудования в целях реализации программы «Доступная среда»

1.2. Поставщик обязуется выполнить : поставка товара и оборудования в целях реализации программы «Доступная среда»:, (далее - товар) в соответствии со спецификацией (Приложению № 1), а Заказчик обязуется принять товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) и оплатить в соответствии с установленными сроками в контракте.

1.3. Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта.

1.4. Место поставки товара: Краснодарский край г. Гулькевичский район г. Гулькевичи, ул. Комсомольская 80

1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Цена контракта и порядок оплаты.

2.1. Цена контракта составляет: ______________________ (руб.), с НДС__________________(указать в том числе ____ (сумма прописью) рублей ____ копеек) или не предусмотрен.

Источник финансирования: за счет средств бюджета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46;

2.2. Аванс не предусмотрен. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставленного товара, в течение семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке (акта приёмки-передачи и товарной накладной).

2.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты своего расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика несет Поставщик.

2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, таможенные платежи (пошлины) все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязательства сторон по контракту.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить товар Заказчику своевременно в соответствии с условиями настоящего контракта. Поставляемый товар должен соответствовать комплектности, техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1 к контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.1.2. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, монтаж осуществляются Поставщиком за свой счет.

3.1.3. Представить копии сертификатов, в случае если товар подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Устранять недостатки товара и некомплектность. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты за поставленный надлежащего качества товар.

3.2.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного товара, проверить готовность товара к эксплуатации и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать акт сдачи-приемки товара и передать экземпляр Поставщику.

3.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.3.3. Провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям государственного контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

4. Приемка товара

4.1. Приемка товара начинается в день доставки товара и документов, по месту поставки, и заканчивается подписанием Заказчиком документов о приемке (акта приёмки-передачи и товарной накладной).

Срок приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке (акта приёмки-передачи и товарной накладной) составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

4.2. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки товара, Поставщик обязан уведомить представителя Заказчика о дате и времени доставки товара путем направления факсимильного сообщения.

4.3. В день поставки Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы для приемки товара, относящиеся к товару: сертификат соответствия (или декларацию о соответствии, или иной документ, подтверждающий соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную накладную и акт приема-передачи товара.

4.4. Приемка товара по качеству, комплектности, внешнему виду на наличие видимых повреждений осуществляется в день передачи товара Заказчику путем подписания сторонами акта приема-передачи товара, а также товарной накладной, в которой производится отметка о получении товара, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица и даты приемки.

4.5. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого товара условиям контракта, в том числе в случаях, если внешние признаки товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки товара, Заказчик имеет право приостановить и (или) отказаться от приемки товара с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.

4.6. Поставщик устраняет обнаруженные несоответствия в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика. В течение 3 рабочих дней с даты устранения Поставщиком несоответствия Заказчик подписывает товарную накладную и акт приема-передачи товара.

4.7. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, является новым и ранее не использованным и не восстановленным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара по контракту.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в виде фиксированной суммы ________ (цифрами и прописью) рублей, определяемой в порядке, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042):

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в виде фиксированной суммы ___________ (цифрами и прописью), определяемой согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в виде фиксированной суммы _____ (цифрами и прописью), определяемой согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8 Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7. Форс – мажор

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предвидеть и избежать. Форс-мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления, и другие.

7.2. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить обязательство, обязана в течение 3-х календарных дней, с момента наступления, а также прекращения форс-мажорных обстоятельств, по телефону и письменно уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения названных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентным государственным органом.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательств в течение 2 (двух) последовательных месяцев, то настоящий контракт, может быть, расторгнут любой из сторон с обязательным письменным уведомлением другой стороны. При этом контракт будет считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки уведомления о расторжении настоящего контракта.

8. Прочие условия контракта

8.1. Настоящий контракт действует с даты заключения по 31 декабря 2023 года, а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего контракта, но не исполненным до окончания срока действия контракта, — до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.

8.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Любые изменения и дополнения, не изменяющие существенные условия контракта, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.5. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.6. Контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента подписания Сторонами соответствующего соглашения при условии проведения взаиморасчетов.

8.7. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется по правилам, закрепленным в статье 95 Федерального закона.

8.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, решаются в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Сторона, получившая претензию, должна дать ответ по существу претензии в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней.

8.9. В случае не достижения взаимного согласия все споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

8.10. В случае изменения наименования, адреса места нахождения Стороны она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

8.11. Неотъемлемой частью контракта является:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _____

от «___» _____________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272497786 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОПОКРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка кислорода медицинского с 01.07.2024 по 31.12. 2024гг.	Электронный аукцион #272497786	361 669	3 дня 14.05.2024 22.05.2024
Тендер №272497985 Поставка кислорода медицинского с 01.07.2024 по 31.12. 2024гг.	Электронный аукцион #272497985	361 669	3 дня 14.05.2024 22.05.2024
Тендер №272694568 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №5 объявляет тендер: Закупка лакокрасочных материалов	Запрос котировок #272694568	67 141	5 дней 16.05.2024 24.05.2024
Тендер №272713542 МАДОУ № 15 объявляет тендер: поставка лакокрасочных материалов	Запрос котировок #272713542	56 930	4 дня 16.05.2024 23.05.2024
Тендер №272731656 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОПОКРОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" объявляет тендер: Поставка соли технической (концентрат минеральный "Галит")	Электронный аукцион #272731656	18 216 000	5 дней 16.05.2024 24.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240503036 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" объявляет тендер: Поставка химических реактивов для нужд ФГБНУ "Омский АНЦ" (с результатом)	Единственный поставщик #240503036	107 040	срок истек 03.03.2023 03.03.2023
Тендер №240502961 Антисептик Luxens цвет сосна 10 л	Электронный аукцион #240502961	132 600	срок истек - 06.03.2023
Тендер №240502825 Антисептик Luxens цвет сосна 10 л	Малая закупка #240502825	132 600	срок истек - 06.03.2023
Тендер №240502673 Поставка лекарственных препаратов - спирт	Малая закупка #240502673	65 331	срок истек - 04.03.2023
Тендер №240502620 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" объявляет тендер: стропы, ремень стяжной	Запрос предложений #240502620	См. док.	срок истек - 07.03.2023

Тендеры из региона Краснодарский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240503117 Поставка лекарственных препаратов. (с результатом)	Электронный аукцион #240503117	75 000 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 03.03.2023 13.03.2023
Тендер №240502736 Общество с ограниченной ответственностью "НК "Роснефть" - Научно-Технический Центр" объявляет тендер: 2023-КИМ-ФХД-71 "Оказание услуг по техническому обслуживанию среднетемпературных холодильных систем и сплит-систем в пгт. Уренгой"	Запрос цен #240502736	См. док.	срок истек - 20.03.2023
Тендер №240502733 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка лекарственных препаратов.	Электронный аукцион #240502733	75 000	срок истек - 13.03.2023
Тендер №240502471 Поставка насоса (с результатом)	Малая закупка #240502471	30 000	срок истек 03.03.2023 04.03.2023
Тендер №240502449 Поставка продуктов питания (Сыр полутвердый). (с результатом)	Электронный аукцион #240502449	598 000 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 03.03.2023 14.03.2023