Тендер - Поставка бытовой химии: порошок чистящий, мыло хозяйственное, мыло туалетное (Воркутинский филиал) №240489721

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

414_II._Обоснование_НМЦК

II. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений поставщиков согласно представленной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате кдоговора: валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора, в настоящей закупке не установлен.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 03.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000462

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер», ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Воркута, ул. Комсомольская, д. 19-А, 1 этаж, склад, в будние дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМСК (82▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению в соответствии с разделом 10 проекта контракта (Приложение № IV к извещению о закупке). Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель платежа: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ГБУЗ РК «РПТД», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11) номер казначейского счёта (р/сч.)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть номер ЕКС (корреспондентский счёт)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Отделение – НБ Республика Коми Банка России//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2531 ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код источника КВФО 3 При предоставлении обеспечения исполнения договора в строке «Назначение платежа» платежного документа должны быть указаны: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, номер аукциона и предмет договора, по которому предоставляется обеспечение.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение – НБ Республика Коми Банка России//УФК по Республике Коми

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 101.67 7564.25 Группа мыла I Наличие антибактериального компонента Нет Мыло туалетное твердое 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 233.33 2897.96 Наличие ароматической отдушки Да Наличие антибактериального компонента Нет Марка мыла Ординарное (О) Порошок чистящий 20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 169.82 25167.32 Наличие ароматизатора Да Наличие антистатического компонента Нет Средство абразивное Нет Средство хлорсодержащее Да

Итого: 35629.53 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 414 II. Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 414 IV. Проект контракта

Описание объекта закупки

1 414 I. Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 414 III. Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 414_I._Описание_объекта_закупки

описание объекта закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка бытовой химии: порошок чистящий, мыло хозяйственное, мыло туалетное (Воркутинский филиал)

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

**Обоснование необходимости указания дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

дополнительные характеристики товара указаны в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг, а также с целью наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка должна содержать:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки: (наименование товара, характеристики товара), и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

- по помеченным специальным знаком «*» показателям участники закупки указывают конкретные значения. При этом слова «не менее» должны быть исключены;

- все остальные показатели и их значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки

414_III._Требования_к_содержанию,_составу_заявки_и_инструкция_по_заполнению

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка должна содержать:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки: (наименование товара, характеристики товара), и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

- по помеченным специальным знаком «*» показателям участники закупки указывают конкретные значения. При этом слова «не менее» должны быть исключены;

- все остальные показатели и их значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки.

414_IV._Проект_контракта

IV. Проект КОНТРАКТА

Договор № _______

на поставку бытовой химии: порошок чистящий, мыло хозяйственное, мыло туалетное

(Воркутинский филиал)

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Воркута «______» ________________ 202_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский противотуберкулезный диспансер» (ГБУЗ РК «РПТД»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Воркутинского филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Панфиловой Людмилы Николаевны, действующей на основании доверенности от 15 апреля 2022 г. № б/н, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке _________ Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам _______, объявленного Извещением от «__» ______ ____ г. № ___, на основании протокола от «__» _____ ____ г. № ___, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить бытовую химию: порошок чистящий, мыло хозяйственное, мыло туалетное (Воркутинский филиал) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия (при наличии).

1.3. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев.

В случаях (приостановление производства товара и/или прекращение производства товара, подтвержденное официальным письмом производителя товара, предоставленное Поставщиком Заказчику, а также в случае предложения Поставщика снизить цену на товар с меньшим сроком годности) при наличии потребности у Заказчика в Товаре с меньшим сроком годности Поставщик вправе поставить Товар с меньшим сроком годности. Согласие на меньший срок годности согласовывается с Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ____________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС - % - ______руб. ___ коп. (или НДС не облагается, в случае если Договор заключается с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, погрузку и разгрузку Товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.3. Источником финансирования являются средства бюджетного учреждения:

- поступившие в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение государственного задания (КВР: 244).

2.4. Срок оплаты Заказчиком поставленного Товара, не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. При исполнении Договора в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств Министерству здравоохранения Республики Коми на предоставление субсидии по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) количество товара.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Поставка Товара Заказчику производится путем отгрузки авиа, железнодорожным, автомобильным транспортом за счет Поставщика.
• Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной, фиксирующей факт перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику.

3.3. Место поставки Товара:

ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Воркута, ул. Комсомольская, д. 19-А, 1 этаж, склад, в будние дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМСК (82▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Срок поставки товара: поставка осуществляется в один этап, в течение 40 календарных дней с момента заключения договора. Допускается досрочная поставка товара.

3.4. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, и в срок, не позднее, чем за 3 рабочих дня до согласованного дня поставки, уведомить представителя Заказчика, уполномоченного принять Товар, о точной дате, времени поставки Товара, о представителе Поставщика, ответственном за поставку Товара, в том числе о контактных телефонах последнего.

3.5. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в месте доставки Товара после получения уведомления Поставщика и оформляется товарной накладной, счетом-фактурой (счетом).

3.6. Поставщик осуществляет поставку Товара в месте поставки за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая подъем на указанный Заказчиком этаж, осуществляются Поставщиком за свой счет. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

3.7. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) счета на оплату;

в) счета-фактуры (при наличии).

3.8. Приёмка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

1) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

2) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

3) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

4) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: подтверждающих соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

5) проверку комплектности и целостности поставленного Товара. Приёмка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.9. Поставщик в день поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о Контрактной системе, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе;

3.10. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.12. В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

3.13. Датой поступления поставщику поставщиком документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик поставщиком;

3.14. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик поставщиком вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;

3.15. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика поставщиком, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.17. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

отсутствия товаросопроводительных документов, установленных законодательством;

несоответствия по стоимости;

несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или в заявке Заказчика;

несоответствия упаковки и маркировки товара;

несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

3.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия поставленного товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. В сроки, указанные в настоящем Договоре, передать Заказчику Товар, который должен быть упакован в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Достоверно оформить отгрузочные и расчетные документы.

4.1.3. Предоставить Заказчику все товаросопроводительные документы на переданный Товар.

4.1.4. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар, в том числе необходимые сертификаты (декларации), регистрационные удостоверения, паспорт, подтверждающие качество и безопасность Товара (в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации).

4.1.5. Обеспечить контроль качества поставляемой продукции в соответствии с условиями Договора.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

4.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту в соответствии с условиями Договора.

4.2.3. Оплатить полученный Товар в порядке, определенном разделом 2 настоящего Договора.

4.2.4. Уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки в сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара в порядке, определенном Разделом 3 настоящего Договора.

4.3.2. Проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций.

4.3.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора.

4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов либо экспертных организаций.

4.3.5. В случае, полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения убытков.

4.3.6. Удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при расчете с Поставщиком.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Товар.

4.4.2. В случае, полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика требовать у него соответствующего возмещения убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

5.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федеральным законом № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1 процент цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) Договором в соответствии с пунктом 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет:

а) 1000 рублей.

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.2.4. Неустойка (штрафы, пени) взыскиваются путем выставления счета Заказчиком Поставщику, либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет:

а) 1000 рублей.

5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.5. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.6. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Республики Коми.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2023 года, а в части оплаты – до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

7.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место при исполнении Договора.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95Федерального закона о контрактной системе и Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.5. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7.6. При досрочном расторжении Договора по взаимному согласию Сторон, Сторона, инициирующая досрочное расторжение Договора, должна направить другой Стороне официальное письменное уведомление с обоснованием своего предложения о необходимости досрочного расторжения Договора.

Сторона, получившая уведомление должна не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения уведомления провести необходимые переговоры с инициатором досрочного расторжения и письменно подтвердить свое согласие или отказ на досрочное расторжение Договора. В случае взаимного согласия Сторон на досрочное расторжение Договора Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные на день расторжение Договора свои обязательства по нему.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

8.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий договора в отношении договора, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня её получения. Претензия, направленная и полученная Сторонами Договора имеет юридическую силу.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

9.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

9.3. В случае возникновения у стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

9.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением Договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения договора на сумму 5% от цены договора. В случае снижения начальной (максимальной) цены договора на 25 процентов и более применяются антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ. Поставщик, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

Получатель платежа:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ГБУЗ РК «РПТД», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11)

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

номер казначейского счёта (р/сч.)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

номер ЕКС (корреспондентский счёт)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение – НБ Республика Коми Банка России//УФК по Республике Коми

г. Сыктывкар БИК банка:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0510

Код источника КВФО 3

При предоставлении обеспечения исполнения договора в строке «Назначение платежа» должен быть указан номер аукциона и предмет договора, по которому предоставляется обеспечение».

10.2. В случае предоставления обеспечения договора в форме независимой гарантии срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

10.3. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

10.4. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров. Денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств Поставщиком по договору.

10.5. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения договора, осуществляется при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору в течение 15 дней.

10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

10.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.6 договора, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.2.2 договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по фактическому адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» договора считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по фактическому адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» договора не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

11.2. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № ___________

от «____» ________________ 202 года

на поставку бытовой химии: порошок чистящий, мыло хозяйственное, мыло туалетное

(Воркутинский филиал)

- Посмотреть таблицу с данными

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товара.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными