Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Интинская», в лице Директора Артеевой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку химических веществ для МБУ «СШ «Интинская» (далее по тексту - Товар) в соответствии со спецификацией (приложение №1 к Договору).
Настоящий Договор заключен на основании протокола ______________.
Год выпуска Товара: не ранее декабря 2022 г.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Доставка товара Заказчику производится Поставщиком его транспортом или путем отгрузки авиа, железнодорожным, автомобильным транспортом за счет Поставщика. Риск случайной гибели или повреждения, утери товара в процессе транспортировки, разгрузки товара несет Поставщик.
Поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность его при перевозке и хранении и отвечающую требованиям ГОСТов и технических условий. При необходимости товар снабжается этикетками, позволяющими идентифицировать детали. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и при его транспортировке. Все расходы, возникающие из-за ненадлежащей упаковки и/или маркировки, несёт Поставщик.
Поставщик доставляет Товар по месту нахождения Заказчика и осуществляет его разгрузку (выгрузку) в место (помещение и т.п.), которое указывается представителем Заказчика.
По окончании разгрузки (выгрузки) Товара уполномоченные представители Заказчика в присутствии представителя Поставщика осматривают Товар на предмет соответствия по количеству и качеству, подписываются транспортные накладные, и другие документы, прилагаемые к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором, о соответствии либо несоответствии количества и качества товара, требованиям, установленным в Договоре. В отсутствии представителя Поставщика, груз может быть принят у транспортной организации путем подписания транспортной накладной представителем Заказчика. В этом случае Поставщик обязан обеспечить разгрузку (выгрузку) товара в место (помещение и т.п.), которое указывается представителем Заказчика.
Сдача товара в эксплуатацию и окончание его приемки оформляется подписанием товарной накладной или универсального передаточного документа.
При наличии расхождений по количеству и (или) качеству между Товаром, указанным в Договоре, и (или) накладной, и фактически поставленным Товаром, в случае выявления в процессе приемки товара дефектов или некомплектности Товара представителями Поставщика и Заказчика составляется акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2, а также устанавливаются сроки замены Товара, устранения или исправления выявленных недостатков.
При этом Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Поставщика:
- заменить дефектный Товар на аналогичный в десятидневный срок,
- устранить выявленные в Товаре недостатки в срок, определяемый Заказчиком,
- возместить расходы, понесенные Заказчиком, на устранение третьими лицами недостатков в Товаре в срок, определяемый Заказчиком,
- поставить недопоставленный Товар в сроки, определяемые Заказчиком.
Некачественный или недопоставленный Товар считается не поставленным.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
В сроки, указанные в настоящем Договоре, передать Заказчику Товар в месте поставки с проведением разгрузочных работ.
Надлежащим образом оформить транспортные накладные, товарные накладные или универсальные передаточные документы и иные документы в соответствии с настоящим Договором.
Предоставить Заказчику оригиналы договора, счета на оплату, товарных накладных или универсальных передаточных документов, для оплаты стоимости поставки Товара по Договору.
Предоставить Заказчику при поставке Товара копии необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность товара, на русском языке.
Ни полностью, ни частично не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Принять и оплатить Поставщику надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими документами.
ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Цена настоящего Договора составляет ___________________________, в том числе НДС ________________ (либо НДС нет).
5.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора на основании ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. Цена договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и п.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и настоящим договором. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость Товара, расходы на упаковку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
5.3. Источник финансирования - внебюджетные средства МБУ «СШ «Интинская».
5.4. Непосредственным плательщиком за поставленный товар является Заказчик.
Срок и условия оплаты поставляемого Товара: Оплата поставляемого по договору Товара производится по факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета на оплату и надлежаще оформленной и подписанной Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.
5.5. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.
5.6. Оплата за Товар считается произведенной после зачисления в полном объеме денежных средств на расчетный счет Поставщика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Если качество Товара или его части не соответствует условиям настоящего Договора (Товар с обнаруженными недостатками) Заказчик вправе отказаться от принятия этого Товара или его части и потребовать от Поставщика замены Товара в 10-дневный срок. Поставщик по требованию Заказчика за свой счёт и согласованный с Заказчика срок, обязан заменить Товар с обнаруженными дефектами в течение 10 (десяти) дней, следующих за днем отказа Заказчика от принятия Товара или его части, качество которых не соответствует условиям настоящего Договора. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.
При нарушении срока устранения неполадок или замены Товара в гарантийный период Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от стоимости вышедшего из строя Товара, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
За задержку замены дефектного Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от стоимости Товара, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
При отказе заменить Товар Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от стоимости Товара, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
За задержку поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от стоимости Товара, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия поставщика при окончательном расчете с поставщиком
Убытки, причиненные стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, возмещаются другой стороной согласно действующему законодательству.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Договора продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.
Если указанные в п. 7.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, Договор, может быть расторгнут полностью или в части в порядке, определенном п. 7.2. настоящего Договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ущерба.
Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.04.2023 года, в части выполнения гарантийных и денежных обязательств – до полного исполнения обязательств.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Досрочно настоящий Договор, может быть, расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством и настоящим Договором.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, указанных в частях 1-7 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.
Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При изменении почтового адреса, места нахождения, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Поставщик в 10-дневный срок должен письменно известить об этом Заказчика. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика оплата Товара по договору производится по новым реквизитам без внесения изменений в договор.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями Сторон.
Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.
Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Условия настоящего Договора (приложений, протоколов и т.п. к нему, если таковые имеются) конфиденциальны и не подлежат разглашению.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора (приложений, протоколов и т.п. к нему, если таковые имеются).
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.