Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №240408236

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_госконтракта_на_поставку_дезинфицирующих_средств_505350,00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ государственнОГО КОНТРАКТА № _______________________

(Идентификационный код закупки №______________________________________)

__ ______________ 2023 г. г. Ростов-на-Дону

Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области» (ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Ростовской области»), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио начальника Лапатина Валерия Яковлевича, действующего на основании приказа ГУ МВД России по Ростовской области и Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь требованиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ (далее - Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а также других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет _____________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением настоящего контракта.

Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Источник финансирования контракта - федеральный бюджет на 2023 год.

2.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, на основании документов о приемке (товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры (при наличии)) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты их подписания Заказчиком.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. В случае частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему контракту со стороны Поставщика, оплата Заказчиком по контракту может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной разделом VI настоящего контракта.

В случае оплаты поставленного товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленных в соответствии с условиями настоящего контракта, в документе о приемке указываются в том числе: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; расчёт неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате по настоящему контракту считается исполненным с момента списания денежных средств, предусмотренных настоящим контрактом, с расчетного счета Заказчика.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 2ж, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего контракта.

3.2. Приемка товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 2 (двух) дней с момента доставки товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру (при наличии). После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.5. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

3.6. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.5 настоящего контракта.

Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4 настоящего контракта.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных контрактом и спецификацией (приложение № 1 к настоящему контракту);

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.1.4. в случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта такое решение направляется Заказчику в соответствии с гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта;

4.1.6. обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за исполнением настоящего контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

4.1.7. соответствовать в течение всего срока действия настоящего контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI контракта;

4.2.5. досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятого товара.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

4.3.2. в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, данное решение направляется Поставщику в соответствии с гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI настоящего контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI настоящего контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям настоящего контракта;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

4.4.8. осуществлять контроль за исполнением настоящего контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

V. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара указаны в спецификации.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего контракта.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет 10% цены контракта (этапа) контракта (_________ рублей).

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей.

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего контракта на срок более чем один месяц Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении настоящего контракта, уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика - обратиться в суд с соответствующим иском.

VII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

VIII. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ростовской области.

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2023. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

X. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

10.6. Настоящим пунктом Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта, и ставших им известными в ходе исполнения настоящего контракта.

10.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

11.1. Неотъемлемой частью настоящего контракта является следующее приложение:

спецификация.

XII. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ______________ 2023 года № ____________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными