Тендер - поставка хозяйственных товаров №240332692

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_хозтовары_2023[2].xlsx
• Проект_хозтовары_2023[1].doc

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Просмотр сведений о закупке «поставка хозяйственных товаров» Общие сведения о закупке Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0070

Объект закупки: поставка хозяйственных товаров

Описание объекта закупки: поставка хозяйственных товаров

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.14

Дата размещения закупки: 01.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17

Срок завершения подачи оферт: 02.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракту

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, пр. Римского-Корсакова, д.18/13

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: согласно контракту

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракту

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракту

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракту

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.Н. АНТОНОВА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ РИМСКОГО-КОРСАКОВА, 18/13/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПРОСПЕКТ РИМСКОГО-КОРСАКОВА, 18/13/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3148

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Борисова

Имя Инна

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № ___

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н.Антонова», в лице директора Борисовой Инны Олеговны, действующего на основании Устава и ________________________, далее именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать хозяйственные товары (далее – товар) с техническими, функциональными и иными характеристиками (потребительскими свойствами), в количестве и по цене согласно спецификации поставляемого товара – Приложение № 1 к Контракту (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату товара.
1.2. Осуществление закупки по настоящему Контракту производятся на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственного поставщика.
1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет __________________________, в т.ч. НДС/НДС не облагается
2.2. Ценой Контракта учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи (при необходимости), сборке, упаковке, маркировке, сертификации, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.
2.3. В случае если Поставщиком не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, (в т.ч. сопутствующих работ, услуг, материалов и т.д.), которые должны быть поставлены в соответствии с предметом Контракта, данные товары должны быть в любом случае поставлены в полном объеме в соответствии со Спецификацией и в пределах цены настоящего Контракта.
2.4. Товары, поставленные с отклонениями от требований Контракта, нормативно-правовых актов и иными недостатками, в том числе в расчётных документах, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
2.5. Оплата осуществляется в безналичной форме, за счет выделенных субсидий и на основании Контракта. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, средства бюджетных учреждений, субсидии на госзадание, КОСГУ 346.
2.6. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленных документов (счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), товарной накладной, акта приема-передачи товара) по факту поставки товара.
2.7. Авансирование не предусмотрено.
2.8. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271, допускается изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
2.9. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктом 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества товара, а также иных условий Контракта;
- Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10 %. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара цена Контракта уменьшается исходя из цены единицы товара.
2.10. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта оплата осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) или уведомление об удержании неустоек (штрафов, пеней).

МЕСТО, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Место поставки товара: Санкт-Петербург,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпр. Римского-Корсакова 18/13 лит.А.
3.2. Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
3.3. Поставка осуществляется силами Поставщика.
3.4. Перед отправкой товара Поставщик обязан известить Заказчика, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты передачи товара, о готовности товара с указанием даты и времени поставки, а Заказчик подтвердить Поставщику готовность принять товар.
3.5. Сроки окончания исполнения обязательств Поставщика в части передачи товара по Контракту: дата подписания товарной накладной.
3.6. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара Заказчиком, должны быть заменены Поставщиком на такой же товар в течение времени, согласованного с Заказчиком и указанного в рекламационном акте о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи, в рекламационном акте делается соответствующая отметка.
3.7. Доставка товара должна производиться транспортом Поставщика с соблюдением требований действующего законодательства РФ, применяемого к товарам подобного рода.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

Требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту в полном объеме.

Требовать представления Поставщиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта или имеющего недостатки, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок. При этом Поставщик обязан предоставить новый пакет документов, подтверждающих передачу товара согласно фактических объемов принятых Заказчиком.

Произвести частичную оплату за фактически поставленные товары, соответствующие условиям Контракта на основании надлежащим образом оформленных отчётных документов.

Увеличить или уменьшить предусмотренной Контрактом объем поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему поставляемого Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара.

Заказчик обязан:

Осуществить прием поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, включая проведение, в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) экспертизы поставленного товара. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

С участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от Контракта по качеству, количеству, комплектности или иных недостатков, немедленно заявить об этом Поставщику.

Оплатить Поставщику результат поставки товара в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

Потребовать от Поставщика в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта возмещения фактически понесенных убытков за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Поставщик вправе:

Запрашивать у Заказчика необходимые для поставки документы.

Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

Поставщик обязан:

Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Контракта, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта, согласно Приложению №1 к Контракту. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Принять товар, в случае его возврата Заказчиком, по основаниям предусмотренным настоящим Контрактом.

Устранить выявленные Заказчиком недостатки и несоответствия поставленного товара требованиям Контракта по номенклатуре, количеству, качеству, безопасности и прочим показателям, установленным Контрактом в установленные Заказчиком сроки.

Незамедлительно (в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих поставке и передаче товара.

Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные и финансовые документы.

Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику.

По требованию Заказчика предоставлять сводные документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

Предоставить новый пакет документов на фактически принятые Заказчиком товары.

Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (передачи) товара электронным письмом, факсограммой или по телефону не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты передачи товара. 5.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц. 5.3. Товар, передаваемый Поставщиком Заказчику, должен быть надлежащего качества, соответствовать функциональным, техническим, качественным характеристикам, указанным в Спецификации. При исполнении контракта по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Спецификации. В этом случае необходимые изменения условий Контракта оформляются в порядке дополнительным соглашение к контракту. 5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. 5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения и адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 5.6 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки. 5.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счет Поставщика. 5.8. Поставщик в день передачи товара передает Заказчику: - товарные накладные (ТОРГ-12) в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком; - счет на оплату поставленного товара; - счет-фактуру; - гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия); - сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленного товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этот же день Заказчик возвращает Поставщику 1 (один) экземпляр товарной накладной, подписанный Заказчиком. Товарная накладная является подтверждением факта передачи Заказчику товара. 5.9. В течение 5 (пяти) дней после поставки (передачи) товара, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, проводит экспертизу поставленного товара (результатов поставки товара), в части его соответствия условиям Контракта, и оформляет ее результат в виде заключения. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 5.10. Заказчик, не позднее 5 (пяти) дней с даты оформления заключения по результатам экспертизы, осуществляет приемку поставленного товара на предмет соответствия количеству, качеству установленным в настоящем Контракте. 5.11. По результатам заключения экспертизы Заказчик не позднее 5 (пяти) дней направляет Поставщику: - подписанный Заказчиком Акт приема-передачи товара или Товарную накладную, либо - запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, либо - мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи товара (Товарной накладной), содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. В случае принятия Заказчиком товара обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными надлежащим образом. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного товара. 5.12. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта приема-передачи товара (Товарной накладной) в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязан в срок, установленный в отказе, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или с нарочным) отчет об устранении недостатков, а также подписанный Поставщиком Акт приема-передачи товара (Товарную накладную) для принятия Заказчиком поставленного товара. 5.13. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков поставленного товара, указанные недостатки Поставщиком будут устранены в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает поставленный товар и в течение 3 (трех ) рабочих дней подписывает Акт приема-передачи товара (Товарную накладную), один из которых направляет Поставщику. Право собственности на товар и риск его случайной гибели и порчи переходит к Заказчику в день подписания им Акта приема-передачи товара (Товарной накладной). 5.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приема-передачи товара (Товарной накладной) и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА

Поставляемый Товар должен соответствовать Приложению № 1 Контракта «Спецификация», обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации и стандартам завода-изготовителя Товара. Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации); без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, неповрежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), доступный к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара.

При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику надлежаще оформленные документы или их копии, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленного товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

Поставщик гарантирует, что любая техническая документация, поставляемая Поставщиком совместно с Товаром, является комплектной и достаточной для использования, эксплуатации и технического обслуживания Товара.
6.7.В случае обнаружения дефекта или поломки Товара или его части, Заказчик обязан в течение десяти рабочих дней с обнаружения, направить Поставщику письменную претензию. В претензии Заказчик детально описывает обнаруженный дефект (поломку) Товара и прикладывает документы, подтверждающие поломку, в том числе фотоматериалы, а также указывает возможные причины (по мнению Заказчика) появления дефекта (поломки). Претензия должна быть направлена Заказчику факсимильной связью и заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Поставщик, получив претензию Заказчика по качеству Товара, в течение десяти рабочих дней с момента получения претензии, выясняет причины дефекта (поломки) Товара или его части.
6.8.В случае признания претензии по качеству обоснованной, Поставщик обязан осуществить по своему выбору ремонт или замену Товара.
6.9.В случае возникновения спора по качеству Товара, который не может быть урегулирован сторонами самостоятельно и своими силами, любая сторона должна в течение тридцати календарных дней с момента обнаружения дефекта, но не позднее истечения гарантийного срока, обратиться в Торгово-промышленную палату России для проведения соответствующих исследований и вынесения независимой экспертизой решения о причинах возникновения дефекта (поломки).
6.10. Расходы по проведению экспертизы оплачивает сторона инициировавшая проведение экспертизы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

7.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Ответственность Поставщика:

7.6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.6.5., п. 7.6.6. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

7.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до 31.12.2023г.

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №44-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товаров в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Заказчику, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение об изменении размера и (или) срока оплаты и (или) количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.11.1 настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) дня с даты такого изменения.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.6.1. Приложение № 1 «Спецификация».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____ от ___ ___________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего сумма Контракта: _____________________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается

- Посмотреть таблицу с данными