Вход в личный кабинет

Тендер - Поставка клея, смолы и отвердителя для СМТ "Стройиндустрия" филиала АО "РЖДстрой" №240330428

Описание тендера: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" объявляет тендер: Поставка клея, смолы и отвердителя для СМТ "Стройиндустрия" филиала АО "РЖДстрой"
Сумма контракта: 339 798,72 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 01.03.2023
Окончание: 06.03.2023 10:00:00
Тендер №: 240330428
Тип: Запрос цен Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
ОКПД2:
  • (205959900) Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
Регион: Дальневосточный ФО / Амурская область / Свободный
Регион поставки: Дальневосточный ФО / Амурская область / Свободный
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка клея, смолы и отвердителя для СМТ "Стройиндустрия" филиала АО "РЖДстрой"
Цена контракта: 339 798,72 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Категория: Продукты разные химические - - 1 -
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Техническое_задание_5186.docx 18 КБ 01.03.23 16:26 Действующая
Типовой_договор_поставки_-_эл._магазин.docx 80 КБ 01.03.23 16:26 Действующая
Документация.html 454 байт 01.03.23 23:58 Действующая

Оглавление

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ,

№ 5186 на право заключения договора

на поставку клея, смолы и отвердителя для СМТ «Стройиндустрия» филиал АО «РЖДстрой»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Москва «__»_____________ 2023 г.

Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего СМТ «Стройиндустрия» - филиала АО «РЖДстрой» Романчевой Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Доверенности № ______________________________________, с одной стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании проведенной закупки с использованием Электронного магазина № __________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить материалы в соответствии с наименованием, предусмотренным настоящим Договором (далее – Материалы), в период с даты заключения договора по «___» ____________г., а Покупатель обязуется принять их и оплатить на нижеследующих условиях.

1.2. Наименование, количество, цена Материалов, а также место назначения (объект строительства, склад и т.д.), до которого Поставщиком осуществляется доставка Материалов в рамках каждого периода поставки, определяются в соответствии со спецификацией на поставку материалов (Приложение №1) и согласованными с Поставщиком заявками на поставку материалов (Приложения №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. В случае поставки материалов без заявки Покупателя, Покупатель вправе отказаться от уже поставленных материалов, а Поставщик несет все расходы по их возврату.

2. Цена материалов, стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. Цена на Материалы указана в спецификации на поставку материалов с учетом стоимости всех затрат, связанных с поставкой Материалов и их доставкой до места назначения.

Сумма настоящего Договора составляет_______ (__) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 20 % _____ (___) рублей 00 копеек, всего с НДС ___(___) рублей 00 копеек.

2.2. Цены на Материалы, указанные в спецификации на поставку материалов, не могут быть изменены в период действия настоящего Договора.

2.3. Покупатель производит оплату каждой партии поставляемых Материалов в следующем порядке:

оплата производится в размере 100% от стоимости партии Материалов после поставки, по которым предоставлен полный комплект документов (счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы или универсальный передаточный документ, транспортная накладная), предусмотренных договором и подтверждающих их поставку, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (7 (семи) рабочих дней - для поставщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 5 (пяти) календарных дней-для поставщиков, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с даты получения данных документов от Поставщика.

Настоящим Поставщик подтверждает и соглашается, что в случае утраты Поставщиком статуса субъекта малого и среднего предпринимательства Покупатель осуществляет оплату поставки Материалов по настоящему Договору в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения данных документов от Поставщика.

2.4. Обязательства Покупателя по оплате материалов являются встречными по отношению к обязательствам Поставщика по предоставлению документации, в том числе документации согласно п.п. 2.7., 4.7., 5.4. настоящего договора. В случае не предоставления Поставщиком документации, Покупатель имеет право не осуществлять оплату Поставки до предоставления вышеуказанной документации Поставщиком в полном объеме. Оплата Поставки осуществляется в порядке и сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего договора с переносом начала срока оплаты с момента предоставления документации согласно п.п. 2.7, 4.7., 5.4. настоящего договора.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.6. Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, либо иным путем, в том числе путем проведения взаимозачета.

2.7. При направлении в адрес Покупателя счетов-фактур Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. Покупатель имеет право потребовать переоформить документы в случае несоблюдения Поставщиком требований настоящего пункта.

2.8. Срок окончательного расчета по договору является предельным сроком оплаты обязательств, исчисляемым с момента получения от Поставщика полного комплекта документов, необходимого для осуществления платежа.

В целях унификации подходов к определению срока расчета датой возникновения обязательств по оплате является дата представления Поставщиком полного комплекта подписанных документов и подписания документов Покупателем, Грузополучателем. Предоставление документов производится Покупателю по адресу: ______________________.

В случае нарушения Поставщиком сроков представления комплекта документов, указанных в договоре, окончательный расчет за поставленный товар производится в течение 90 календарных дней, с даты представления документов и подписания документов Покупателем, Грузополучателем [1] (удалить абзац, если МСП или ИП).

2.9. В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по Объекту и/или исключения Объекта из инвестиционной программы ОАО «РЖД» настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов (Приложение №4) и оплатой Поставщику фактически поставленных и принятых Покупателем до даты расторжения настоящего Договора материалов, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами.

3. Порядок и сроки исполнения Договора

3.1. Материалы поставляются комплектно и комплексно в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором, спецификации на поставку материалов (Приложение № 1) и согласованными с Поставщиком заявками Покупателя (Приложения № 2).

3.2. Наименование, количество Материалов, срок поставки, Получателя и его отгрузочные реквизиты Покупатель указывает Поставщику в соответствии с условиями Торгов, Коммерческого предложения в составе заявки на поставку материалов (Приложение №2).

3.3. В течение 3 (трех) суток до даты отгрузки, Поставщик обязан путем использования факсимильной связи известить Покупателя (с подтверждением о получении) о планируемой отгрузке Материалов.

Извещение Поставщика должно содержать в себе следующую информацию:

дата отправки;

перечень материалов.

3.4. Датой поставки Материалов является дата подписания товарной накладной Покупателем. В целях оформления товарной накладной Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы:

товарные накладные (форма ТОРГ-12) с номером Договора, номенклатуры, количества и стоимости Материалов и счета-фактуры.

3.5. Если иное не установлено в спецификации, либо в дополнительном соглашении (изменениях, дополнениях) к настоящему Договору, доставка Материалов в адрес Покупателя осуществляется железнодорожным транспортом Поставщиком или привлеченными им третьими лицами. При поставках железнодорожным транспортом Материалы отгружаются транзитными нормами.

3.6. В случае привлечения Покупателем железнодорожного подвижного состава, принадлежащего по праву собственности или на основании договора аренды третьим лицам, для оказания услуг по транспортировке груза в адрес Покупателя, во исполнение настоящего Договора, Поставщик принимает на себя выполнение следующих условий:

3.6.1. Поставщик организовывает погрузку и отправление Вагонов с грузом со станций погрузки, в соответствии с техническими нормами эксплуатации, установленными для данного вида вагонов, а также в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.

3.6.2. Поставщик обеспечивает правильное, достоверное и полное оформление перевозочных, сопроводительных документов, необходимых для отправления грузов в вагонах.

3.6.3. Поставщик не допускает без письменного согласия Покупателя изменения маршрута перевозки и переадресовку вагонов.

3.6.4. Несет полную ответственность за выполнение требований законодательства Российской Федерации, при производстве грузовых операций, обеспечивает выполнение требований ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ».

3.6.5. Обеспечивает нахождение на путях общего и необщего пользования Вагонов, поданных согласно Заказу, не более - 2 (двух) суток на станциях погрузки. Время нахождения Вагонов на станции погрузки исчисляется с даты прибытия на станцию назначения. Время нахождения Вагонов на станции погрузки свыше установленного срока исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные.

В целях достоверного определения времени нахождения Вагонов на станциях погрузки дата прибытия (дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения») грузового Вагона на станцию назначения погрузки и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приёма груза к перевозке») Груза в грузовом Вагоне на станцию назначения или иную станцию, указанную Покупателем, определяется:

- на территории Российской Федерации по электронным данным накладной в автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (далее - АС ЭТРАН),

- на инфраструктурах, отличных от АО «РЖД», расположенных за пределами территории Российской Федерации - на основании информационных отчетов (сообщений) экспедиторов и/или информационных источников (сведения ГВЦ АО «РЖД», ИВЦ ЖА и т.д.).

3.6.6. При повреждении вагонов, их узлов и деталей, вследствие действий/бездействий Поставщика являющегося грузоотправителем, на путях общего и необщего пользования, а также и по вине третьих лиц, привлеченных Поставщиком, на путях необщего пользования, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возместить убытки в размере стоимости ремонта Вагонов, их узлов и деталей, стоимости подготовки к ремонту, расходов на перевозку Вагонов к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, на перевозку после осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную собственником вагонов, а также все таможенные и иные расходы собственника вагонов, возникшие в связи с повреждением вагонов, их узлов и деталей. Собственник вагонов представляет все необходимые документы, подтверждающие сумму расходов. Определение ремонтопригодности и объема восстановления вагонов производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.

Время нахождения Вагонов в ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.

3.6.7. В случае допущения простоя Вагонов сверх сроков, установленных подпунктом 3.6.5. настоящего Договора, на станции отправления по вине Поставщика либо определенного им грузоотправителя (отсутствие грузов, неприем грузов, поломка погрузочно-разгрузочных механизмов, нарушение технологического процесса на путях необщего пользования, включая их неисправность, и иные причины), Поставщик принимает необходимые меры к скорейшей отправке вагона, а также возмещает документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с простоем Вагонов. Также Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты штрафа за непроизводительное использование Вагонов, непроизводительный простой Вагонов в ремонте по вине Поставщика, а также превышение сроков погрузки, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп., за вагон в сутки.

3.7. Право собственности на поставленные Материалы, а также риск их порчи, случайной гибели или повреждения переходит в момент подписания товарной накладной Покупателем. До этого все возможные риски, в частности, риск, связанный с заготовкой и закупкой Материалов, и риск по их транспортировке, несет Поставщик.

3.8. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Материалов, поставляемого Поставщиком в адрес Получателя.

3.9. В случае недопоставки Материалов или поставки Материалов, не отвечающих условиям договора, в том числе поставки Материалов ненадлежащего качества, в таре (упаковке), не отвечающей требованиям, предусмотренным настоящим Договором, Покупатель, после получения извещения о недостатках Материалов от Получателя либо иным образом установления факта поставки Материалов, не соответствующих условиям договора, вправе потребовать от Поставщика в срок, установленный Покупателем, устранить выявленные недостатки (поставить материалы надлежащего качества, комплектности и в соответствующей упаковке) или возместить затраты Покупателя на устранение недостатков товара. При этом факт приемки Покупателем Материалов, не отвечающего условиям договора, в том числе подписание Покупателем товарной накладной на данные Материалы не ограничивает и иным образом не влияет на право Покупателя потребовать впоследствии замены поставленных Материалов на Материалы, соответствующие условиям договора, либо совершения иных действий на основании настоящего пункта договора, в результате чего Поставщик обязан исполнить соответствующее требование Покупателя.

3.10. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. Указанная информация должна в обязательном порядке включать данные, позволяющие идентифицировать лиц, в отношении которых данная информация представлена, как-то ИНН, паспортные данные, адрес местожительства (для физических лиц), ОГРН, ИНН, адрес местонахождения (для юридических лиц), а также иные сведения, в том числе дополнительно запрашиваемые Покупателем. По требованию Покупателя Поставщик обязан представить предусмотренную настоящим пунктом информацию в соответствии с письменной формой, утвержденной Покупателем, с указанием всех сведений, предусмотренных данной формой.

3.11. Передача Поставщиком Покупателю первичных учетных документов и счетов-фактур по поставленному товару в рамках настоящего договора в любом случае подлежит осуществлению в срок, обеспечивающий возможность приемку, проверку и подписание данных документов Покупателем не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При отсутствии временной возможности у Покупателя осуществить приемку, проверку и подписание первичных учетных документов и счетов-фактур в указанный срок вследствие позднего представления данных документов Поставщиком, Покупатель вправе отказаться от приемки товара на основании данных документов и потребовать от Поставщика их переоформления на последующий отчетный период с соблюдением установленных сроков предоставления данной документации.

3.12. При завершении/прекращении/расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

Поставщик обязан оформить Акт приемки исполненных обязательств и направить Покупателю вместе с последним комплектом первичной учетной документации. Покупатель подписывает Акт приемки исполненных обязательств и направляет в адрес Поставщика после полной оплаты по настоящему Договору.

3.13. Поставщик обязан не позднее 1 февраля каждого текущего года предоставлять Покупателю подтверждение о наличии у Поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.

3.14. При условии несоблюдения требований п 4.3. поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Поставщиком по договору поставки 1-го уровня в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее чем через 1 (один) календарный день после подписания такого договора поставки. Указанная информация должна в обязательном порядке включать следующие сведения:

данные контрагента, привлекаемого в качестве третьего лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его ИНН, ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адреса, телефона, факса, адреса электронной почты; предмет договора, заключаемого Поставщиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, сумму договора, заключаемого Поставщиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в рублях, с учетом и без учета НДС; данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год; выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.

3.15. Поставщик не вправе изменять условия заключения договоров поставки 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми поставщик заключил или планировал заключить договоры поставки 1-го уровня, за исключением условия о замене субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается такой договор. В случае принятия Поставщиком решения о замене субъекта среднего и малого предпринимательства, с которым Поставщик заключил договор поставки
1-го уровня, Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты замены такого субъекта обязан в письменном виде уведомить Покупателя о таких изменениях.

3.16. Поставщик обеспечивает ежегодно, не позднее 1 февраля, предоставление Покупателю информации о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для контрагентов, с которыми у Поставщика действуют договоры поставки 1-го уровня, если таковые имеются.

3.17. В случае, если Поставщик на момент заключения договора с АО «РЖДстрой» является субъектом малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязуется предоставить Покупателю информационную справку, содержащую следующие сведения:

данные контрагента, данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год;

выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.

4. Качество, гарантии качества Материалов

4.1. Качество поставляемых Материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия.

4.2. Поставщик обязан обеспечить наличие систем управления качеством в соответствии с международным стандартом ИСО серий▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3. В случае поставки Материалов ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.

4.4. В случае поставки Материалов ненадлежащего качества или контрафактных или фальсифицированных или Материалов, несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д.), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Материалов ненадлежащего качества или контрафактных или фальсифицированных или несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка уплачивается сверх убытков.

В случае поставки Материалов, несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), Поставщик за свой счет обязан в срок 20 (двадцать) календарных дней осуществить их замену на Материалы, соответствующие требованиям настоящего Договора, а также возместить Покупателю убытки при их возникновении.

4.5. В случае не устранения выявленных несоответствий качества Материалов или не осуществления замены Материалов в течение
20 календарных дней с даты получения от Покупателя требования об устранении несоответствий качества Материала или о замене Материала, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере:

­­­0,05% от цены каждой некачественной партии Материала за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий не позволяло эксплуатацию Материала;

0,01% от цены каждой некачественной партии Материала за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий позволяло эксплуатацию Материала.

Неустойка уплачивается сверх убытков.

4.6. Гарантийный срок использования поставляемых Материалов устанавливается в соответствии с ГОСТ, ТУ на соответствующий вид Материалов и гарантией, предоставляемой производителем поставляемых Материалов, и действителен не менее чем 10 (десять) месяцев с момента поставки.

4.7. В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется, в соответствии с требованиями действующего законодательства, проводить устранение недостатков, осуществлять замену любой некачественной продукции, если это вызвано некачественными материалами, несоответствием ГОСТ и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала обслуживающей организации или третьих лиц.

4.8. В случае обнаружения несоответствия качеству Материалов, выявленного в процессе монтажа, эксплуатации (скрытые дефекты), либо выхода из строя материалов в гарантийный срок, факт чего подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Поставщик обязан произвести устранение недостатков или замену некачественных материалов в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Поставщик обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с даты письменного требования Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в указанные сроки, Покупатель вправе оформить односторонний акт, за которым признается полная юридическая сила (акт является окончательным и обязательным для Поставщика) и направляет его Поставщику по факсу с последующим подтверждением заказной почтой.

4.9. Стоимость запасных частей и комплектующих, необходимых для проведения ремонтных работ в гарантийный срок, относятся на счет Поставщика. Транспортные и иные расходы, связанные с заменой/допоставкой Материалов, относятся на счет Поставщика.

4.10. В случае замены Материалов или комплектующих к ним, гарантийный срок на вновь поставленные Материалы и комплектующие исчисляется с даты поставки Материалов или их запасных и комплектующих.

4.11. В случае недопоставки Материалов и/или обнаружения в процессе установки некомплектности поставленных Материалов, Поставщик обязуется в семидневный срок со дня получения извещения от Покупателя или в срок, согласованный сторонами, доукомплектовать Материалы.

4.12. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену какой-либо части Материалов, эта неисправная часть Материалов становится собственностью Поставщика.

4.13. Покупатель принимает Материалы от Поставщика по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке.

4.14. Приемка Материалов по количеству и качеству осуществляется на основании "Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и продукции товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. N П-6 и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и продукции товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. N П-7.

4.15. Поставщик обязуется одновременно с передачей материалов передать принадлежности, а также относящиеся к ним документы (технический паспорт, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия, сертификаты качества и т.п.).

5. Тара, упаковка и маркировка Материалов

5.1. Тара является не возвратной.

5.2. Упаковка и маркировка Материалов должна соответствовать требованиям ТУ.

5.3. В случае обнаружения Покупателем Материалов в ненадлежащей таре и упаковке он имеет право требовать от Поставщика замены поставленных Материалов.

5.4. Поставленные Материалы должны иметь следующие сопроводительные документы:

Документ подтверждающий факт поставки материала (железнодорожная накладная, товарно-транспортная накладная, путевой лист);

Сертификат качества (в случае обязательной сертификации) -
1 экземпляр;

Упаковочный лист-1 экземпляр;

Сертификат происхождения товара - 1 экземпляр (предоставляется по требованию Покупателя);

Паспорт на поставляемый товар;

Протоколы испытаний при необходимости.

5.5. В случае отсутствия документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от принятия Материалов.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «___» __________ 202_ г., а в частности обязательств до полного исполнения обеими сторонами.

6.2. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий Договора (расторгнуть Договор) только в случае существенного нарушения его условий одной из Сторон Договора.

6.3. Под существенными нарушениями условий настоящего Договора, в соответствии с пунктом 1 ст. 523 Гражданского кодекса РФ, Стороны подразумевают:

поставку материалов ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократное нарушение сроков поставки материалов (отдельных партий материалов);

однократное нарушение срока поставки материалов (отдельной партии материалов) на срок более 30 календарных дней от запланированных сроков поставки;

неоднократного нарушения сроков оплаты материалов Покупателем;

неисполнения либо просрочки исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений и в порядке, установленном настоящим договором;

неисполнение, просрочку либо нарушение порядка исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю иных информации и сведений, предусмотренных настоящим Договором;

изменение условий договоров поставки 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми Поставщик планировал заключить или заключил договоры поставки 1-го уровня.

6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента доставки в адрес одной из Сторон письменного уведомления его контрагента о расторжении договора, или с иной даты, указанной в данном уведомлении, но не ранее даты его доставки. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило контрагенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или контрагент не ознакомился с ним.

6.5. Расторжение Договора по инициативе Покупателя не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в пределах, оплаченных по настоящему Договору денежных сумм, при этом Покупатель по своей инициативе может отказать Поставщику в принятии исполнения данного обязательства и потребовать возврата излишне уплаченных денежных сумм.

6.6. Прекращение или окончание действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. В случае наступления обстоятельств, которые Стороны при заключении Договора не могли предвидеть, возникшие помимо их воли и препятствующие выполнению условий настоящего Договора (непреодолимая сила), выполнение каждого из затронутых непреодолимой силой условий по настоящему Договору откладывается на время действия данных обстоятельств.

7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы в смысле данного положения считаются, в частности, войны, гражданские, прочие военные действия, торговые эмбарго, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, а также правовые акты государственной власти и административных органов.

7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течение 7 календарных дней) уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств.

7.4. Если Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства в результате действия форс-мажорных обстоятельств, не уведомляет другую Сторону в срок, указанный в п. 7.3 настоящего Договора, о наступлении данных обстоятельств, то она не может ссылаться на положения, указанные в п. 7.1. настоящего Договора.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны, не исполнившие и/или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Поставщик за нарушение сроков поставки Материалов, указанных в спецификации на поставку материалов (Приложение №1) уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленных в срок Материалов за каждый день просрочки.

8.3. В случае отказа Поставщика от поставки Материалов (или их части) Покупатель вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 1 % от стоимости настоящего Договора, помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка уплачивается сверх убытков.

8.4. В случае поставки Материалов, не соответствующих по ассортименту, маркам или по прочим техническим характеристикам условиям Договора, поставка считается просроченной и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная пунктом 8.2. Договора. Начисление неустойки производится с момента, когда Материалы должны были быть поставлены по условиям Договора до дня фактического исполнения обязательства.

8.5. Неустойка начисляется, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой Стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной Стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем Договоре.

8.6. Стороны освобождается от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка в исполнении указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Уплата неустойки не освобождает Сторону, ее уплатившую, от исполнения обязательства в натуре.

8.8. Поставщик, допустивший недопоставку Материалов, уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере стоимости недопоставленных Материалов.

8.9. В случае если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество Материалов либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных Материалов или о доукомплектовании Материалов в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленные Материалы у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. Компенсация затрат за приобретение таких Материалов производится Поставщиком в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя

8.10. В случае поставки Материалов, поврежденных в ходе погрузочно-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах, Поставщик за свой счет обязуется по выбору Покупателя устранить недостатки Материалов или заменить Материалы в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты составленного Покупателем акта с перечнем недостатков (если в акте не указан иной срок).

В случае нарушения Поставщиком срока, указанного в настоящем пункте, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости поврежденных Материалов за каждый день просрочки.

8.11. Поставщик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, в случае нарушения сроков представления комплекта первичных документов, указанных в договоре, уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости поставленного товара (Материалов), подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде.

8.12. В случае уклонения Поставщика от проведения сверки взаиморасчетов (не направления подписанного Поставщиком акта сверки в адрес Покупателя в установленный Договором срок), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день и по каждому случаю уклонения.

8.13. В случае уступки Поставщиком своих прав и (или) обязательств права требования по настоящему Договору, совершенной с нарушением положений пункта 14.3 настоящего Договора, а именно, без письменного согласия Покупателя, Поставщик уплачивает штраф в размере 20% от стоимости настоящего Договора, но не ниже величины убытков или упущенных выгод Покупателя, понесенных в результате данной уступки.

8.14. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате Материалов по настоящему Договору. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением условий настоящего Договора, урегулируются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов между Сторонами, споры разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций).

10. Налоговая оговорка

10.1. Поставщик, гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения субподрядных организаций принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядные организации соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

10.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 10.1. настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

10.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 10.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя (АО «РЖДстрой») о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела: телефон «Горячей антикоррупционной линии АО «РЖДстрой» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Каналы уведомления Поставщика _____________ (о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела: электронный адрес: ___________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 11.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. Особые условия

12.1. Все неустойки (штрафы, пени), убытки, а также иные денежные требования, предусмотренные законом и настоящим Договором, могут быть удовлетворены за счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленного Поставщиком в соответствии с условиями документации по процедуре размещения заказа.

12.2. Условия применения, возврата и сроки действия обеспечения устанавливаются документацией по процедуре размещения заказа.

12.3. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

13. Заключительные положения

13.1. Отношения Сторон, во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

13.3. Уступка Поставщиком своих прав и (или) обязательств, возникающих в связи с заключением и последующим исполнением настоящего договора, третьим лицам без согласия Покупателя не допускается.

13.4. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, запросы и ответы на них, связанные с исполнением Договора, становятся действительными в том случае, если совершены в письменной форме, согласованы и подписаны Сторонами (оформляются как правило дополнительными соглашениями).

13.5. Вся корреспонденция в адрес Покупателя в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в настоящем Договоре почтовый адрес указанный пункте 14.
В случае направления корреспонденции предназначенной для Покупателя по иным адресам (в том числе указанным в настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается не представленной должным образом в распоряжение Покупателя и подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.

13.6. Исполнительным структурным подразделением от Покупателя является __________________________.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.8. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

Приложения:

  • Приложение №1 - Спецификация на поставку материалов;
  • Приложение №2 - Заявка на поставку материалов;
  • Приложение №3 - Акт приемки исполненных обязательств (образец);
  • 4. Приложение №4 - Форма акта сверки взаимных расчетов

    14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №1

    к Договору № ________________

    от «____» _____________ 20__ г.

    - Посмотреть таблицу с данными

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №2

    к Договору № ________________

    от «____» _____________ 20__ г.

    Заявка на поставку материалов

    (ФОРМА)

    от «_____»_____________ 20_____ г.

    на поставку материалов по договору от «____»___________20___ №___________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Место доставки Материалов: __________________________________, груз для _________

    Настоящий заказ составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Поставщику и Покупателю.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №3

    к Договору № ________________

    от «____» _____________ 20__ г.

    Акт приемки исполненных обязательств

    (ФОРМА)

    № « » 20

    Покупатель: АО «РЖДстрой»

    Поставщик: ______________

    Основание: Закупка с использованием электронного магазина № ________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.

    Обязательства исполнены на сумму ________.

    Дата последнего платежа _________.

    - Посмотреть таблицу с данными

    - Посмотреть таблицу с данными
  • Для договоров, заключаемых не с субъектами малого и среднего предпринимательства. ↑

  • ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28-addi-.zip Документация

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Малая закупка
    #273392756
    250 400
    1 день
    27.05.2024
    07.06.2024
    Электронный аукцион
    #273468043
    35 855
    Обеспечение контракта:
    5%
    4 дня
    28.05.2024
    10.06.2024
    Запрос котировок
    #273757374
    1 730
    12 часов
    30.05.2024
    05.06.2024
    Электронный аукцион
    #273773067
    10 323
    Обеспечение контракта:
    9.9%
    Обеспечение заявки:
    103
    4 дня
    31.05.2024
    10.06.2024
    Тендер №273773077
    Эмаль

    Преимущества СМП, СОНО и др.
    Электронный аукцион
    #273773077
    10 323
    Обеспечение заявки:
    103
    5 дней
    31.05.2024
    10.06.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #240330392
    97 500
    срок истек
    01.03.2023
    10.03.2023
    Анализ цен
    #240330137
    срок истек
    -
    06.03.2023
    Запрос котировок
    #240329902
    256 324
    срок истек
    -
    09.03.2023
    Единственный поставщик
    #240329752
    101 520
    срок истек
    01.03.2023
    01.03.2023
    Запрос предложений
    #240329748
    18 172
    срок истек
    01.03.2023
    10.03.2023

    Тендеры из региона Свободный

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #240327647
    4 883 968
    срок истек
    01.03.2023
    27.03.2023
    Электронный аукцион
    #240327547
    11 200
    срок истек
    01.03.2023
    23.03.2023
    Электронный аукцион
    #240327164
    9 574
    срок истек
    -
    22.03.2023
    Электронный аукцион
    #240327155
    9 574
    срок истек
    -
    22.03.2023
    Электронный аукцион
    #240327151
    11 200
    срок истек
    -
    24.03.2023
    Показать больше информации о тендере