Тендер - Поставка расходных материалов для оснащения конкурсных площадок компетенции «Клининг» регионального чемпионата «Абилимпикс». №240316793

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_Клининг_2023

КП_Клининг_Первухина_56124

Описание_объекта_закупки

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директор ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»

________________ О.В. Клыгина

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку расходных материалов для оснащения конкурсных площадок компетенции «Клининг» регионального чемпионата «Абилимпикс».

Наименование и количество поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров):

- Посмотреть таблицу с данными

3.Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов.

Поставляемый товар должны быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно – технической документации, действующим на момент поставки, и подтверждаться предусмотренными законодательством РФ сертификатами соответствия (декларации о соответствии), документами, подтверждающими соответствие товара требованиям ТУ, ГОСТов (паспорта, сертификаты) и прочими документами, установленными законодательством РФ для данного вида товара.

4. Место поставки товара: г. Тула, ул. Демидовская, д.47.

Поставщик должен уведомить заказчика о точном времени и дате поставки товара не менее чем за два рабочих дня до даты поставки.

5. Сроки (периоды) поставки товара. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

6. Условия поставки товара.

6.1. Товар должен быть поставлен в соответствии с Техническим заданием и Контрактом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

6.2. Поставка товара включает в себя обязанность Поставщика выполнить сопутствующие работы: доставку и выгрузку товара в месте поставки, сборка товара (в случае если товар поставляется в разобранном виде), расстановка товара в конкретных служебных помещениях, вывоз мусора.

6.3. Необходимые для сборки товара материалы и изделия представляются Поставщиком, при этом их стоимость включена в стоимость контракта.

6.4. Не допускается любое подпиливание, засверливание или иное механическое воздействие на товар за исключением воздействия необходимого для сборки товара. Сборка товара должна осуществляться с максимальной степенью прилегания элементов.

В случае механического повреждения товара связанного со сборкой, либо не связанного со сборкой, но возникшего вследствие ошибочных действий Поставщика при сборке, Поставщик обязан устранить такие повреждения до состояния, которое предшествовало такому повреждению, либо самостоятельно и за свой счет заменить поврежденный элемент мебели на идентичный (полностью соответствующий, в том числе по цветовой гамме подлежащему замене элементу).

6.5. Поставка товара осуществляется единовременно, в один этап.

Под поставкой товара единовременно в один этап подразумевается приемка поставленного товара приемочной комиссией Государственного заказчика после полной поставки товара и выполнения сопутствующих работ.

7. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантия качества поставляемых товаров составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки-передачи товаров. Объем гарантий качества составляет 100%.

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о недостатках товара.

На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному ремонту мебели; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке мебели до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт.

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Объем гарантий качества составляет 100%.

9. Требования к безопасности товаров.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Маркировка товара быть разборчивой, легко читаемой и нанесена в месте, доступном для осмотра без разборки с применением инструмента.

На транспортировочной таре должно быть указано наименование продукции, ее назначение, состав, производитель, дата производства, способ хранения и меры предосторожности, масса нетто.

10. Требования по комплектности товара. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все необходимые комплектующие. Комплектность товара включает совместимые друг с другом компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности товара согласно требованиям описания объекта закупки.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: актом приемки-передачи товара, счетом-фактурой, товарной накладной либо письмо об УСН в двух экземплярах, документами, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия, согласно действующему законодательству Российской Федерации

ПК_клининг_Абилимпикс_2023

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директор ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»

________________ О.В. Клыгина

Проект контракта №

на поставку расходных материалов для оснащения конкурсных площадок компетенции «Клининг» регионального чемпионата «Абилимпикс».

город Тула «_____» _______ 2023 год

Государственное профессиональное образовательное учреждение по Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице и.о.директора Клыгиной О.В., действующей на основании Приказа № 7-о от 08.02.2023 г, с одной стороны и _в дальнейшем «поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

По настоящему контракту поставщик обязуется поставить заказчику в срок, предусмотренные настоящим контрактом расходные материалы, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определены в Спецификации на товар (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Требования, предъявляемые к товару, определены в Описании объекта закупки на поставку товара (Приложение № 2 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

Место поставки товара — г. Тула, ул. Демидовская , д. 47

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена контракта составляет руб. ( ), в т.ч. НДС

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества, качества товаров и иных условий исполнения контракта.
• [1] По предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

• Расчет с поставщиком за поставленный товар осуществляется заказчиком в российских рублях. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, затраты по хранению товара на складе поставщика, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5.Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком за фактически поставленный товар не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара (по форме Приложения № 3 к контракту), на основании акта приемки-передачи товара, счета, счета-фактуры,либо универсальных передаточных документов (далее по тексту – УПД), товарной/товарно-транспортной накладной.

Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. [2]

2.6 Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

2.7.Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

2.8. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений

Данный Контракт заключается в рамках подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования Тульской области» по КОСГУ 346 (КВР 244, код субсидии▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи партии товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца: декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

• Поставщик гарантирует, что:
• Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.
• Исполнение обязательств по настоящему контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав заказчика и третьих лиц.
• Товар будет поставлен заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям законодательства РФ.

3.4 Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев с момента его передачи.

3.5.Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.

3.6.Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о недостатках товара.

3.7.На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Срок (периоды) поставки товара:

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта (единовременно).

• Поставка товара (партии товара) осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет.
• Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.

Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.

Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти рабочих дней), со дня поставки товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего контракта.

• Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара, установленных в Техническом задании и Спецификации, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого выявления направляет поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

• В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5_ (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них заказчиком.

5.4.Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены заказчиком в течение всего гарантийного срока товара.

5.5.В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару, указанные в пункте 3.3 контракта, акт приемки-передачи партии товара в двух экземплярах, по форме, установленной приложением № 3 к контракту, товарные/товарно-транспортные накладные, счет и счет-фактуру [3] ,либо УПД.

5.6 При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от № 44-ФЗ.

5.7 В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте приемки-передачи партии товара проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.8 Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта приемки-передачи товара или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки товара. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной приемке товара и процедуре подписания акта.

5.9.Обязательство поставщика по поставке партии товара считается исполненным с момента надлежащей поставки партии товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания сторонами акта приемки-передачи партии товара без замечаний.

5.10.Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 5.9 раздела 5 настоящего контракта.

5.11.Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 5.9 раздела 5 настоящего контракта.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик по настоящему контракту вправе:

Требовать своевременного подписания заказчиком акта приемки-передачи партии товара.

Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обязанности поставщика:

Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

В срок, установленный в письменном запросе заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

В целях организации экспертизы товара и его приемки, уведомить заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.

Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 5.5. раздела 5 настоящего контракта.

Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.

Компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 5.6. раздела 5 настоящего контракта, расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.

Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках,

Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Заказчик по настоящему контракту вправе:

Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме товара.

Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта, Спецификации и Техническому заданию.

При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик по настоящему контракту обязан:

При надлежащем извещении поставщиком о факте произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.

Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.4. раздела 2 настоящего контракта.

Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Перечислить денежные средства, внесенные поставщиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью с п.7.5 контракта, пунктами 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при условии надлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не должен превышать15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренным контрактом.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Стороны обязуются:

Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором осуществлялась поставка товара по настоящему контракту, путем составления акта сверки взаимных расчетов.

Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5.2.2 - 6.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

• При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
• При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

• В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

• В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
• Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
• Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
• В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

• Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Срок действия контракта: с момента заключения контракта по 30 апреля 2023 г (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщика по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии).

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

• При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
• Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

• Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
• Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
• Приложение № 1 – Спецификация;
• Приложение № 2 – Описание объекта закупки;
• Приложение № 3 – форма «Акт приемки-передачи товара»;

11.9.4 Приложение № 4 – форма мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки товара.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ от «____» _________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: __________________ руб. (____________________________), НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

№ от « » 2023г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку расходных материалов для оснащения конкурсных площадок компетенции «Клининг» регионального чемпионата «Абилимпикс».

Наименование и количество поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров):

- Посмотреть таблицу с данными

3.Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов.

Поставляемый товар должны быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно – технической документации, действующим на момент поставки, и подтверждаться предусмотренными законодательством РФ сертификатами соответствия (декларации о соответствии), документами, подтверждающими соответствие товара требованиям ТУ, ГОСТов (паспорта, сертификаты) и прочими документами, установленными законодательством РФ для данного вида товара.

4. Место поставки товара: г. Тула, ул. Демидовская, д.47.

Поставщик должен уведомить заказчика о точном времени и дате поставки товара не менее чем за два рабочих дня до даты поставки.

5. Сроки (периоды) поставки товара. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

6. Условия поставки товара.

6.1. Товар должен быть поставлен в соответствии с Техническим заданием и Контрактом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

6.2. Поставка товара включает в себя обязанность Поставщика выполнить сопутствующие работы: доставку и выгрузку товара в месте поставки, сборка товара (в случае если товар поставляется в разобранном виде), расстановка товара в конкретных служебных помещениях, вывоз мусора.

6.3. Необходимые для сборки товара материалы и изделия представляются Поставщиком, при этом их стоимость включена в стоимость контракта.

6.4. Не допускается любое подпиливание, засверливание или иное механическое воздействие на товар за исключением воздействия необходимого для сборки товара. Сборка товара должна осуществляться с максимальной степенью прилегания элементов.

В случае механического повреждения товара связанного со сборкой, либо не связанного со сборкой, но возникшего вследствие ошибочных действий Поставщика при сборке, Поставщик обязан устранить такие повреждения до состояния, которое предшествовало такому повреждению, либо самостоятельно и за свой счет заменить поврежденный элемент мебели на идентичный (полностью соответствующий, в том числе по цветовой гамме подлежащему замене элементу).

6.5. Поставка товара осуществляется единовременно, в один этап.

Под поставкой товара единовременно в один этап подразумевается приемка поставленного товара приемочной комиссией Государственного заказчика после полной поставки товара и выполнения сопутствующих работ.

7. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантия качества поставляемых товаров составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки-передачи товаров. Объем гарантий качества составляет 100%.

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о недостатках товара.

На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному ремонту мебели; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке мебели до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт.

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Объем гарантий качества составляет 100%.

9. Требования к безопасности товаров.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Маркировка товара быть разборчивой, легко читаемой и нанесена в месте, доступном для осмотра без разборки с применением инструмента.

На транспортировочной таре должно быть указано наименование продукции, ее назначение, состав, производитель, дата производства, способ хранения и меры предосторожности, масса нетто.

10. Требования по комплектности товара. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все необходимые комплектующие. Комплектность товара включает совместимые друг с другом компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности товара согласно требованиям описания объекта закупки.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: актом приемки-передачи товара, счетом-фактурой, товарной накладной либо письмо об УСН в двух экземплярах, документами, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия, согласно действующему законодательству Российской Федерации

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к контракту

№ _______ от «_____» _____________ 2023 г.

Акт сдачи-приѐмки товаров (работ, услуг)

по контракту от ___________ № _____ г.

г. Тула ____________ 20__ г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский техникум социальных технологий», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, а также комиссии в составе представителей заказчика в лице:

____________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

____________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

____________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

____________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

____________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

____________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

____________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

действующих на основании _________________________________________), с одной стороны, и _________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик, поставщик, исполнитель», в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Поставщик, подрядчик, исполнитель в соответствии с контрактом от «______» ____________________ 20_______ г. №________________- (идентификационный код закупки _________________________________________) осуществил поставку товара, выполнил работы, оказал услуги: ________________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

2.Товары, Работы, услуги поставщиком, подрядчиком, исполнителем поставлены, выполнены, исполнены должны быть по контракту «____» _______________ 20 г., фактически «____» ____________ 20 г.

3.Качество поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям контракта.

4.Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах обнаружил/не обнаружил.

5.Экспертиза поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № _________ от «_____» ___________ 20 г. проведена внутренняя (своими силами) или ГУ ТО «ЦТНЭЗиСУО»или внешняя, экспертное заключение б/н или №___ от ____________ года.

6.Товары, работы, услуги поставлены, выполнены, исполнены в не/полном объеме и (не)надлежащего качества.

7.Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: __________рублей ___________ копеек (сумма прописью), НДС ____% облагается/не облагается (сумма прописью).

8.Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________;

9.Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ________;

10.Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику, подрядчику,

исполнителю по контракту: __________рублей ___________ копеек (сумма прописью), НДС ___ % (сумма прописью) или не облагается.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к контракту

№ _______ от «_______» __________ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Мотивированный отказ

от подписания акта приема-передачи товара, оказания услуг, выполнения работ

от __________№_______

Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее-заказчик) и ____________________ (указать наименование поставщика, исполнителя, подрядчика) (далее-поставщик, исполнитель, подрядчик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет контракта) (далее-контракт).

В соответствии с п. №____ контракта в срок не позднее «____» _______ 20__г. должен быть поставлен товар, оказаны услуги, выполнены работы соответствующий условиям контракта.

При проведении (внутренней/внешней [4] ) экспертизы заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком, исполнителем, подрядчиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия условиям контракта.

В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта) .

Заказчик требует от поставщика, исполнителя, подрядчика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи товара, услуг, работ.

Повторную приемку товара, оказанных услуг, выполненных работ осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику, исполнителю, подрядчику, в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Если поставщик, исполнитель, подрядчик, не устранит недостатки поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара, оказания услуг, выполнения работ и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, оказать услугу, выполнить работу соответствующий условиям контракта.

Приложение: [5]

Копия заключения эксперта № ____ от «__» ____ 20__ г. – на __ л.

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт 2.3 включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке. ↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения ↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения ↑

При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу в виде приложения. ↑

Указывается при наличии. ↑

Запрос_Клининг_23_г