Тендер - Поставка технических газов №240291951

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка технических газов в баллонах

1 Наименование поставляемых товаров, работ, услуг: технических газов в баллонах (далее – Товар) - для нужд филиала ГУП МО «КС МО» «Электростальский»

2 Код ОКПД 2 закупки: приложение № 1

Код ОКВЭД 2 закупки: приложение № 1

КОЗ: приложение № 1

3 Место поставки товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

31 Московская область, г Электросталь, Колхозный пер д5

4 Общие требования к сроку поставки товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

41 Срок поставки: с момента заключения договора до 31122023г

42 Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика посредством использования ПИК ЕАСУЗ, в рабочие дни с понедельника по четверг с 800 до 1100 часов и с 1300 до 1500 часов, по пятницам с 800 до 1100 часов и с 1300 до 1400 часов

43 Срок исполнения заявки составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки посредством ПИК ЕАСУЗ

5 Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек

51 Цена Договора указана с учетом всех расходов Поставщика, связанных с поставкой Товара и всех расходов на перевозку и разгрузку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора, НДС в том числе

52 Аванс не предусмотрен

53 Оплата Товара производится после поставки в полном объеме путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара

6 Источник финансирования: собственные средства предприятия

7 Качественные, функциональные и количественные показатели товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

71 Товар поставляется согласно Приложению №1 (Спецификация)

72 Требования к качественным, функциональным и техническим характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика согласно Приложению №1 (Спецификация)

8 Эксплуатационные свойства: не требуется

9 Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

91 Поставка товара со склада Поставщика в адрес Заказчика осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика, в тару Поставщика (многооборотная тара (баллоны) для наполнения сжиженным углеводородным газом) Баллоны объемом 40 и 50 литров типа 3 или 4 с вентилем должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Техническое состояние баллонов должно соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, которые обеспечивают сохранность товара во время его транспортировки и хранения Общие и технические требования к поставляемой продукции для смеси пропана и бутана технических (СПБТ) в баллонах должны соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 Доставка Товара Транспортные расходы входят в стоимость Товара

92 Погрузочные и разгрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость данных работ входит в стоимость Товара

93 Поставщик за 2 (два) дня обязан уведомить Заказчика о дате предстоящей поставки

94 Приемка Товара осуществляется на основании представленных Заказчику Поставщиком посредством ПИК ЕАСУЗ:

- счета;

-счет-фактуры;

- товарных накладных или УПД (от наличия НДС);

95 Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара

96 Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар в течение следующего рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о недостаче Товара

97 Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественного Товара на качественный в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика о недостатках поставленного Товара

98 Иные виды условий сдачи и приемки Товара определяются в соответствии с Договором

10 Требования к качеству и безопасности товаров, работ, услуг:

101 Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать: техническим, конструктивным, качественным требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению

102 Весь предлагаемый Товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшим в эксплуатации, изготовленным из 100 (ста) процентов новых компонентов и соответствовать настоящему Техническому заданию Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется На товаре не должно быть следов механических повреждений

103 В случае возникновения у Заказчика сомнений в соответствии поставки Товара требованиям, изложенным в Приложении №1, Заказчик вправе назначить проведение независимой экспертизы партии Товара Экспертиза проводится за счет Заказчика, в случае обнаружения несоответствия, Поставщик обязан возместить Заказчику затраты на проведение экспертизы

104 Товар должен отвечать требованиям соответствующих нормативных документов и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке Товара

105 Поставщик гарантирует отсутствие производственных дефектов, и работоспособность Товара на период эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и норм технического обслуживания В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счёт осуществляет замену Товара на новый Товар бесплатно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии Товара

106 Иные требования к качеству Товара определяются в соответствии с Договором

11 Требования к сроку и предоставлению гарантии качества Товара: Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности поставляемого Заказчику Товара согласно гарантийного срока, указанного заводом – изготовителем

Поставка должна сопровождаться действующими паспортами, сертификатами и декларациями соответствия, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАцетилен растворенный и газообразный технический Технические условия,

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКислород газообразный технический и медицинский Технические условия,

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГазы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления Технические условия

13 Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

131 Доставка Товара, погрузочные и разгрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость данных работ входит в стоимость Товара

14 Требование о соответствии участников закупки законодательству РФ: не требуется

Приложение № 1

к Техническому заданию

«Поставка технических газов в баллонах»

СПЕЦИФИКАЦИЯ товаров

для нужд филиала ГУП МО «КС МО» «Электростальский»

- Посмотреть таблицу с данными

Инженер службы снабжения

филиала ГУП МО «КС МО» Электростальский Грачев ДМ

Проект договора № ________________

Поставка технических газов для нужд филиала Электростальский

«___» _____________ 20___ год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала Бургуто Алексея Николаевича, действующего на основании Генеральной доверенности б/н от 08122022, с одной стороны, и ________________, именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 18072011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании п6011 ПП ГУП МО "КС МО", заключили настоящий Проект договора (далее – Договор) о нижеследующем

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок товар: «Поставка технических газов для нужд филиала Электростальский» (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора

Комплектность, технические, функциональные и качественные характеристики, ассортимент и другие характеристики товара определяются Договором, в том числе приложением 5 к Договору «Техническое задание» (далее – Техническое задание)

Цена Договора, порядок и сроки оплаты товара

Максимальное значение цены Договора составляет ________________, ________________ [1] (далее – Цена Договора)

Цены единиц товара перечислены в приложении 1 к Договору «Сведения об объектах закупки»

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

Источник финансирования:

- Посмотреть таблицу с данными

Цены единиц товара включают в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, сборке и монтажу товара, уборке и вывозу мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в цены единиц товара, не подлежат оплате Заказчиком

Порядок и сроки оплаты товара установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Договору «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Договору) Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем Цены Договора

Заказчик оплачивает товар в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, реквизиты которого приведены в Договоре, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса)

Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика

В случае начисления Поставщику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и при неудовлетворении Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товара за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) (если в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Договору предусмотрен порядок оплаты за вычетом неустоек (штрафов, пеней))

В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, оплате подлежит только фактически поставленный и принятый Заказчиком товар

211 Выплата аванса не предусмотрена

Сроки, порядок и место поставки товара

31 Поставка товара должна осуществляться в сроки, указанные в разделе «График выполнения обязательств по договору» приложения 2 к Договору (далее – График) Досрочная поставка товара допускается только с согласия Заказчика 32 Место (места) поставки товара указано(ы) в приложении 2 к Договору 33 Поставщик поставляет товар в порядке согласно Графику, а также в соответствии с иными условиями, предусмотренными Договором 34 Поставщик направляет получателю(ям), указанному(ым) в разделе «Место доставки товара» приложения 2 к Договору, имеющие отношение к товару документы, перечисленные в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора» (далее – приложение 3 к Договору)35 Поставщик доставляет товар по адресу (адресам) поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц

• Датой передачи товара является дата, указанная в подписанном получателем документе, подтверждающем факт передачи товара согласно разделу «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 3 к Договору

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), если иное не предусмотрено Договором

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счет Поставщика

Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц

До осуществления Заказчиком приемки поставленного товара товар находится на ответственном хранении получателя(ей)

Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара
и оформления ее результатов

Поставщик направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления которых указаны в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара (результатов исполнения Договора (если Договором предусмотрены этапы, его отдельных этапов)) после получения от Поставщика документов, указанных в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору Порядок и сроки осуществления приемки товара, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу

Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 3 к Договору

Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору, осуществляет приемку поставленного товара и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее – Мотивированный отказ)

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора (если Договором предусмотрены этапы, его отдельных этапов) в случае их несоответствия условиям Договора, за исключением случая, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Поставщиком

В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору

Со дня получения от Поставщика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Договора, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Договора, исчисляется со дня получения таких документов

В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Поставщиком в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе в соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения Поставщиком обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора

Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором

Во всякое время проверять ход исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора

Осуществлять выборочную проверку товара Если по результатам такой проверки определяется, что товар не соответствует требованиям Договора, расходы по такой проверке несет Поставщик При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного товара за счет Поставщика

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку результатов исполнения Договора в соответствии с условиями Договора

Производить оплату поставленного товара в порядке и сроки, установленные Договором

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков

Представлять Поставщику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика информации об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору

Представлять Поставщику разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса

Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Договору (при наличии таких обязательств)

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора

Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором

Поставщик обязан:

В соответствии с условиями Договора поставить товар лично в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки

По требования Заказчика вывезти товар, принятый получателем(ями) на ответственное хранение, в случае направления Заказчиком Мотивированного отказа

Своевременно направлять Заказчику посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе перечисленные в приложении 3 к Договору

Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора

Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Поставщиком таких обстоятельств

Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору

Обеспечить соответствие поставленного товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и тп), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, Договором

Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Договору (при наличии таких обязательств)

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

Гарантии

61 Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Договора 62 Гарантийный срок Поставщика: замена на аналогичный товар в срок не более 5 рабочих дней Гарантийный срок производителя: в соответствии с гарантийными документами производителяТребования к гарантийному обслуживанию: стандартный срок к данному типу товаровТребования к объему предоставления гарантий качества: гарантии качества распространяются на весь объем оказанных услуг 63 Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору 64 В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 65 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора

72 Ответственность Заказчика: 721 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) 722 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы 723 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере 0 рублей 724 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора 73 Ответственность Поставщика: 731 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 732 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени 733 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором 734 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере 1000 735 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 1000 рублей 736 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора 74 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

Порядок расторжения Договора

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков

Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении

Сторона, направившая уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если Сторона, получившая такое уведомление, до срока расторжения, указанного в нем, устранит нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения

Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения

Поставщик обязан возвратить Заказчику аванс, выданный в соответствии с Договором, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора (если Договором предусмотрена выплата аванса)

Обеспечение исполнения Договора

91 Требования к обеспечению исполнению Договора не установлены

Обеспечение гарантийных обязательств

101 Требования к обеспечению гарантийных обязательств не установлены

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке

До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке

Если иное не предусмотрено Договором, то претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде

Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке) В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из них

Срок направления письменного ответа по существу Стороной получившей претензию составляет 5 рабочих дней дней с даты ее получения

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной ее получившей требований претензии

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области [2]

Срок действия, порядок изменения Договора

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31122023 Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон

Изменение условий Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

при условии, что такие изменения не повлекут изменения существенных условий Договора;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

если при исполнении Договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения Предусмотренное настоящим абзацем изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Договора и (или) Цены Договора более чем на тридцать процентов;

если обязательства по Договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по независящим от Сторон Договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в Договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения Договора на срок, не превышающий срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении При этом в случае, если обеспечение исполнения Договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению Cторон определяется новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора При этом в случае, если обеспечение исполнения Договора осуществлено путем предоставления независимой гарантии, независимая гарантия должна учитывать новый срок исполнения Договора;

в случае невозможности исполнения Договора в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции, мобилизацией в Российской Федерации Предусмотренное настоящим абзацем изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к Договору

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

изменение предмета Договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий Договора для Заказчика по сравнению с текущими условиями Договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки

Особые условия

141 Стороны при исполнении Договора: - составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются: заявка на поставку товара (если Договором предусмотрено поставка товара по заявке); поставка товара, а также отдельные этапы поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора; результаты такой приемки; мотивированный отказ от подписания документа о приемке; оплата поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора; заключение дополнительных соглашений; направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); соглашение о расторжении Договора;направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора; - осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, приложение 4 к Договору) 142 Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора: - назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица); - обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора; - обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом; - обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ; - используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись 143 Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке 144 Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации 145 В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом 146 Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Договору 147 Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно

Прочие условия

Если иное не предусмотрено Договором, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки

В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним

Стороны обязуются, начиная с момента заключения Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к Договору, и условиями иных приложений к Договору, преимущественную силу имеют приложения 1-3 к Договору

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения (прилагаются отдельными файлами): приложение 1 «Сведения об объектах закупки», приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты», приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора», приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области», приложение 5 «Техническое задание»Приложение 5 "Техническое задание"

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272668782 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" объявляет тендер: Поставка лакокрасочных материалов	Запрос котировок #272668782	407 950	5 дней 16.05.2024 24.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240291937 Поставка этилового спирта	Малая закупка #240291937	211 920 Обеспечение заявки: 2 543	срок истек - 08.03.2023
Тендер №240291875 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: 39166 от 01.03.2023 - Катализатор для регенерации щелочи (ARI-100EXL или аналог)	Отбор #240291875	См. док.	срок истек - 06.03.2023
Тендер №240291851 Сайхунобод туман тиббиёт бирлашмаси объявляет тендер: Вещества химические и продукты химические (с результатом)	Единственный поставщик #240291851	2 976 240	срок истек 01.03.2023 24.02.2023
Тендер №240291844 Сайхунобод туман тиббиёт бирлашмаси объявляет тендер: Вещества химические и продукты химические (с результатом)	Единственный поставщик #240291844	12 352 450	срок истек 01.03.2023 24.02.2023
Тендер №240291718 AKADEMIK Y.X.TO`RAQULOV NOMI объявляет тендер: Вещества химические и продукты химические (с результатом)	Единственный поставщик #240291718	18 772 992	срок истек 01.03.2023 20.02.2023

Тендеры из региона Электросталь

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240291935 Поставка мебели для дошкольного отделения	Малая закупка #240291935	68 904 Обеспечение заявки: 827	срок истек - 02.03.2023
Тендер №240291228 Поставка мебели для дошкольного отделения	Малая закупка #240291228	68 904	срок истек - 02.03.2023
Тендер №240290018 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 415990 "право заключения договора на поставку вакуумных насосов"	Анализ цен #240290018	См. док.	срок истек - 13.03.2023
Тендер №240289783 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 415990 "право заключения договора на поставку вакуумных насосов"	Анализ цен #240289783	См. док.	срок истек - 13.03.2023
Тендер №240289460 Доставка груза по маршруту: Россия, Московская область, Электросталь, улица Горького, 3 — Россия, Самара, улица Луначарского, 31. Номер: EPS300143	Электронный аукцион #240289460	63 667	срок истек - 01.03.2023