Тендер - Стиральный порошок автомат, 3 кг №240220634

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Спецификация_-_стиральный_порошок3кг

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_БП

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____

с.Высокая Гора «____»_________2023 г.

Акционерное общество «Головное племенное предприятие «Элита» (АО «ГПП «Элита»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Зарипова Фаннура Рафхатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании__________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а индивидуально – «Сторона», по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ___________ от _____________2023г), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить ________ (далее по тексту «Товар») для нужд АО «ГПП «Элита» в соответствии со Спецификацией на поставку (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификация на поставку формируется на основании протокола подведения итогов запроса доставки №_______________ от ___________2023г. в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный настоящим договором.

1.2. Поставляемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена на поставляемый Товар составляет ____________________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - _________ рублей. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость Товара, сборы, таможенные пошлины (в случае необходимости), тару, упаковку, маркировку, расходы на перевозку и доставку Товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы и иные обязательные платежи.

2.3. При заключении договора с физическим лицом, с суммы, подлежащей уплате физическому лицу, Заказчиком исчисляются, удерживаются и уплачиваются налоговые платежи, страховые взносы, иные обязательные взносы и платежи. При этом сумма, выплачиваемая физическому лицу соответственно, уменьшается на сумму исчисленных, удержанных и уплаченных налоговых платежей, страховых взносов, иных обязательных взносов и платежей.

2.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара на основании счета (счета на оплату). Предварительная оплата не производится.

Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты поставленного Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством или настоящим договором.

2.8. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.9. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

2.10. Для оплаты поставленного Товара Поставщик предоставляет Заказчику счет на оплату, товарную накладную и (или) счет-фактуру или УПД. Товаросопроводительные документы должны содержать ссылку и номер договора, во исполнение которого осуществляется поставка.

2.11. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Заказчику Товар поставляется силами и за счет средств Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. Адрес доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Иске-Казанская, зд.2А.

3.2. Поставщик обязан в день отгрузки по телефону (телефаксом) сообщить Заказчику об отгрузке Товара.

3.3. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: сертификаты соответствия, паспорта качества на Товар, счет на оплату, товарную накладную и (или) счет-фактуру или УПД с обязательной ссылкой на номер настоящего договора и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.4. Каждый Товар и (или) партия Товара должна полностью соответствовать Спецификации на поставку (Приложение №1) по количеству Товара, его ассортименту.

3.5. Право собственности на Товар по договору возникает у Заказчика и Товар считается принятым с даты подписания Заказчиком документов, указанных в п. 3.3. договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Произвести оплату поставленного Товара в сроки, установленные настоящим договором.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Произвести поставку Товара в порядке и на условиях настоящего договора.

4.2.2. Поставить Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

4.2.3. Доставить Товар до склада Заказчика.

4.2.4. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику сопроводительные документы на Товар на русском языке.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему договору и отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным договором.

4.3.2. При передаче Поставщиком Товара, не соответствующего требованиям настоящего договора, если Поставщик не заменит такой Товар в установленные Заказчиком сроки, потребовать по своему выбору:

- безвозмездного устранения недостатков в 10 (десяти) - дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков в 10 (десяти) - дневный срок.

4.3.3. В случае нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения во время приемки или в процессе эксплуатации Товара неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего договора.

4.3.4. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям настоящего договора вправе проводить экспертизу поставленного Товара. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок проведения экспертизы поставленных Товаров не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения от Поставщика товарной накладной и (или) счет-фактуры или УПД.

5. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.

5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. Размер штрафа устанавливается настоящим договором в виде фиксированной суммы в размере 1% от цены настоящего договора и составляет ___________ (___________) рублей ___ копеек.

5.2. Ответственность Поставщика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пени).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором. Размер пени составляет 0,1% за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором.

5.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором, Заказчик применяет к Поставщику штраф в размере 10% от цены настоящего договора.

5.3. Выплата неустойки по настоящему договору осуществляется только на основании письменной претензии.

5.4. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме.

5.5. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны, выставившей претензию. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной со дня поступления денежных средств на расчетный счет Стороны, которой выплачивается пени.

5.6. Уплата пени и неустойки, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств и осуществляется одновременно с исполнением основного просроченного обязательства.

5.7. Решения, касающиеся реализации задач по настоящему договору Стороны принимают только совместно. Ни одна из Сторон не имеет преимуществ и не может в одностороннем порядке принимать на себя обязательства, способные причинить ущерб другой Стороне или повлечь за собой возникновение обязательств у другой Стороны.

5.8. В случае нанесения материального ущерба имуществу Заказчика во время выполнения условий настоящего договора Поставщик компенсирует Заказчику такой ущерб в полном объеме.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. В соответствии с Указанием Центрального Банка РФ от 11.12.2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» при расчете размера пени, подлежащей уплате, используется значение ключевой ставки Банка России, определенное на соответствующую дату.

6. Срок действия договора и порядок изменения и расторжения договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 апреля 2023 года. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору. Внесение изменений в существенные условия настоящего договора при его исполнении допускаются только по обоюдному согласию Сторон и в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным настоящим договором и законодательством.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

6.3.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.3.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

6.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.4. Поставщик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в случаях:

6.4.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Условие и порядок одностороннего отказа

7.1. В случае проведения Заказчиком экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком при условии, что по результатам экспертизы Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

7.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

7.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

7.5. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.7. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора, является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 договора.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения по настоящему договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на договор.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего договора, для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения договора обязательны для Сторон в течение срока действия договора.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. Возможно заключение Договора в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченными представителями Сторон.

10.7. Все Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

11. Приложения к договору

11.1. Приложение №1 – Спецификация на поставку.

12. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № ____

от «____» _________ 2022г.

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными