Тендер - поставка химических реактивов №240212701

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу Приложение_4_Проект_договора_на_поставку_химических_реактивов ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_________

(расходный)

г. _________ “ ____” ____________ 202_г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с одной стороны, и

акционерное общество «Атомэнергоремонт» (АО «Атомэнергоремонт»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора «Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» Левченко Германа Юрьевича, действующего на основании доверенности № 31/285-ДОВ от «22» декабря 2022г., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка Поставщиком химических реактивов (далее – Продукция) в количестве и ассортименте, по ценам и в сроки согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемка и оплата Покупателем Продукции на условиях и в сроки, определенные Договором. Поставка Продукции осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 2 к Договору).

1.2. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется по адресу Грузополучателя, указанному в Спецификации (приложение № 1) (далее – «Место поставки»).

Грузополучатель от имени Покупателя осуществляет приемку Продукции и входной контроль Продукции в порядке, установленном настоящим Договором.

1.3. Поставщик своими силами осуществляет выгрузку Продукции из транспортных средств и незамедлительное перемещение Продукции к указанному Покупателем месту (на склад Покупателя/Грузополучателя) в пределах Места поставки.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ____________ (_______________) рублей __ копеек, кроме того НДС (___%) ____________________рублей __ копеек, всего: __________________________ рублей ___ копеек.

2.2. Цена Договора является предельно максимальной и включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы, расходы на погрузку/разгрузку, страхование Продукции, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи (в том числе связанные с таможенным оформлением ввоза Продукции на территорию другого государства), которые Поставщик должен выплатить в связи с исполнением обязательств по Договору. Тара и упаковка возврату не подлежат.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

3.1. Поставщик за 2 (два) дня до даты поставки письменно уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отправке.

3.2. Доставка Продукции в адрес Покупателя/Грузополучателя(ей) осуществляется силами Поставщика и за его счет любым видом транспорта, пригодным для перевозки Продукции. Досрочная поставка (отгрузка), равно как и частичная поставка Продукции, допускается только с согласия Покупателя.

3.3. Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Покупателем/Грузополучателем, а также на период хранения до передачи в монтаж (производство).

Упаковка и маркировка Продукции должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Упаковка Продукции должна обеспечивать ее перевозку автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта). Поставщик обязуется выполнить требования Договора и действующего законодательства об упаковке, маркировке и новизне поставляемой Продукции. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Продукции при ее хранении и транспортировании до Покупателя/Грузополучателя.

Качество поставляемой Продукции должно соответствовать условиям Договора, требованиям технических регламентов, НТД, государственных стандартов, технических условий, а в случае обязательной сертификации Продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества. Поставщик несет ответственность за поставку Продукции, не прошедшей обязательную сертификацию, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением к последнему требований со стороны третьих лиц об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированной Продукции.

3.4. Комплектность Продукции должна соответствовать паспорту/инструкции, прилагаемой к Продукции изготовителем. Если Спецификацией к Договору предусмотрено включение в комплект Продукции предметов, не предусмотренных паспортом/инструкцией изготовителя, то Поставщик обязан передать Покупателю/Грузополучателю Продукцию, комплект которой будет включать как предметы, предусмотренные паспортом/инструкцией изготовителя, так и предметы, предусмотренные Спецификацией.

3.5. В день отгрузки Продукции Поставщик предоставляет Грузополучателю/Покупателю следующие документы:

товарные накладные (по форме № ТОРГ-12)/универсальные передаточные документы (УПД) в двух экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (за исключением случаев, когда Поставщик вправе не оформлять счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством);

документы о сертификации Продукции (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия или декларации о соответствии), если сертификация Продукции предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;

- технические паспорта на Продукцию и (или) инструкции пользователя (инструкции по эксплуатации, хранению и обслуживанию) на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны, выданные Поставщиком/изготовителем или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Продукции и гарантийного периода, предоставленного Поставщиком/изготовителем;

- конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию;

- товарно-транспортные накладные (ТТН).

(*Перечень документов должен соответствовать перечню документов, указанному в Техническом задании.)

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Продукции в адрес Грузополучателя обязан направить Покупателю по факсу или электронной почтой по адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть куратору Договора, копии товаросопроводительных и первичных учётных документов, перечисленных в настоящем пункте Договора.

3.6. Покупатель/Грузополучатель проводит входной контроль Продукции в следующем порядке:

3.6.1. До проведения входного контроля в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления Продукции Покупателем/Грузополучателем производится приемка Продукции по количеству от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность по перевозкам грузов (включая проверку соответствия количества грузовых мест сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, и отсутствия их видимых повреждений, без вскрытия упаковки).

Подписание Покупателем/Грузополучателем товарно-транспортных накладных (ж/д, авиа, авто) при выгрузке Продукции свидетельствует только о принятии указанного количества грузовых (тарных) мест и (или) веса брутто и является основанием для проведения входного контроля Продукции.

3.6.2. При положительных результатах приемки Продукции по количеству Покупатель/Грузополучатель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной обязан обеспечить условия и провести входной контроль Продукции по количеству и качеству. Результаты входного контроля оформляются подписанием Акта входного контроля Продукции. При проведении входного контроля Продукции стороны руководствуются актуальными руководящими документами и локальными нормативными актами Покупателя/Грузополучателя по проведению входного контроля Продукции.

3.6.3. При положительном результате проведения входного контроля не позднее дня, следующего за днем его окончания, Покупатель/Грузополучатель подписывает Акт входного контроля Продукции, товарную накладную (по форме № ТОРГ-12 или УПД) и передает (направляет) один экземпляр товарной накладной (по форме № ТОРГ-12 или УПД) Поставщику.

3.6.4. При отрицательном результате входного контроля (при поставке Продукции ненадлежащего качества, несоответствии количества и/или комплектности Продукции, наличии иных нарушений условий Договора о Продукции) обязательным является составление Акта входного контроля Продукции с замечаниями/ несоответствиями. Акт входного контроля

Продукции с замечаниями/несоответствиями также составляется при обнаружении производственных скрытых дефектов (брак, недостатки) в Продукции в период Гарантийного срока. В обоих указанных случаях вызов представителя Поставщика для участия в составлении такого Акта является обязательным. Уведомление о вызове представителя Поставщика направляется Покупателем/Грузополучателем не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления замечаний/несоответствий/дефектов, в адрес Поставщика по факсу и/или электронной почте, по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора. С момента направления Покупателем/Грузополучателем уведомления о вызове представителя Поставщика срок проведения входного контроля прерывается, и время, истекшее до его перерыва, не засчитывается в новый срок.

3.6.5. Срок прибытия представителя Поставщика составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Поставщиком, если иной срок не установлен в уведомлении. Представитель Поставщика, прибывший для составления Акта, должен иметь при себе оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на право подписания Акта входного контроля Продукции с замечаниями/ несоответствиями.

3.6.6. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или иной срок, указанный в уведомлении, а также в случае отсутствия у представителя Поставщика необходимых полномочий, составление Акта входного контроля Продукции с замечаниями/ несоответствиями осуществляется Покупателем в одностороннем порядке.

3.6.7. Акт входного контроля Продукции с замечаниями/ несоответствиями, в том числе составленный Покупателем/Грузополучателем в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостатков/несоответствий/дефектов Продукции.

3.6.8. Замена, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, устранение производственных дефектов в Продукции, в том числе выявленных в период гарантийного срока, производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта входного контроля Продукции с замечаниями/ несоответствиями, а если данный Акт составлен Покупателем/Грузополучателем в одностороннем порядке, то в сроки, которые установлены Покупателем/Грузополучателем в таком Акте.

На основании составленного Акта входного контроля Продукции с замечаниями/ несоответствиями Покупатель осуществляет возврат дефектной продукции Поставщику с последующей ее заменой Поставщиком на качественную Продукцию или возвратом денежных средств Покупателю.

3.6.9. После устранения Поставщиком замечаний/несоответствий, выявленных по результатам входного контроля Продукции, Продукция подлежит повторному входному контролю, который проводится в порядке и срок, установленный Договором.

3.6.10. При неполучении ответа на уведомление о вызове или при неявке представителя Поставщика в установленный срок, а также в случае возврата дефектной Продукции, данная Продукция принимается Покупателем/Грузополучателем на ответственное хранение, о чем Поставщику направляется уведомление, с последующим выставлением счета Поставщику на оплату хранения Продукции на складах Покупателя/Грузополучателя.

3.6.11. Дефектная Продукция должна быть вывезена Поставщиком с Места поставки за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком уведомления Покупателя/Грузополучателя о возврате дефектной Продукции. В случае невывоза дефектной Продукции с Места поставки в указанный срок Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Три тысячи) рублей за каждый день хранения Продукции.

В случае, если Покупатель/Грузополучатель понес расходы, связанные с возвратом Поставщику дефектной Продукции (п. 3.6.11), указанные расходы определяются как сумма расходов Покупателя/Грузополучателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику. Поставщик обязан оплатить указанные расходы Покупателю/Грузополучателю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Поставщиком документов от Покупателя/Грузополучателя на оплату расходов.

3.7. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества/ некомплектной Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения цены Продукции;
• безвозмездного устранения недостатков, замечаний и несоответствий Продукции /доукомплектования Продукции/ замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора незамедлительно, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления требования, если иной срок не указан в требовании;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

3.8. Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Покупателя об устранении недостатков, замечаний и несоответствий Продукции/о замене Продукции/ о доукомплектовании Продукции, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Поставщика возврата уплаченной денежной суммы.

3.9. Переход права собственности на Продукцию происходит в момент приемки Продукции Покупателем/Грузополучателем на основании подписанной товарной накладной (по форме № ТОРГ-12 или УПД). Товарная накладная (по форме № ТОРГ-12 или УПД) подписывается Покупателем после принятия Продукции по количеству и качеству, а в случаях, при которых обязательно проведение входного контроля Продукции, только после проведения входного контроля и подписания Акта входного контроля Продукции Покупателем без замечаний.

Если Договором установлено обязательство Поставщика осуществить монтажные и (или) пуско-наладочные работы, обеспечить шеф-монтаж при монтажных и (или) пуско-наладочных работах, либо обеспечить ввод Продукции в эксплуатацию, либо произвести испытания Продукции, то приемка Продукции по качеству и подписание товарной накладной/УПД осуществляются только после завершения соответствующих работ.

Если в Техническом задании (приложение № 2 к Договору) предусмотрены дополнительные требования к приемке Продукции, а также к проведению проверки качества и/или количества Продукции, то приемка Продукции по качеству и подписание товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД осуществляются только после завершения соответствующих работ (выполнения дополнительных требований).

3.9.1. К отношениям сторон по Договору не применяются условия пунктов 4 и 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.10. В эксплуатационных документах на Продукцию, содержащую драгоценные металлы, Поставщик обязан указывать наличие драгоценных металлов согласно требованиям ГОСТ 2.608-78* «Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах». При отсутствии в Продукции драгоценных металлов Поставщик обязан в эксплуатационных документах на Продукцию сделать запись об отсутствии драгоценных металлов.

3.11. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции.

Вариант 1: применяется в случае, если ТУ, НТД, паспортом на Продукцию не установлены гарантийные сроки:

На поставляемую Продукцию, включая комплектующие изделия, устанавливаются следующие гарантийные сроки, их продолжительность и порядок исчисления:

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты приемки Продукции;

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию поставленной Продукции/ подписания Акта входного контроля.

Вариант 2: (данный вариант может применяться, когда гарантийные сроки хранения и эксплуатации установлены в документах на Продукцию).

На поставляемую Продукцию гарантийные сроки хранения и эксплуатации установлены в следующих документах: ТУ, НТД, технический проект, паспортом на Продукцию или другим документом, заверенным ОТК завода-изготовителя (конкретное наименование документа указать).

3.11.1. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийных сроков на Продукцию, Поставщик обязан обеспечить наличие у себя действующих лицензий, сертификатов, разрешений и согласований, предусмотренных нормативными документами, правилами и нормами, в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, в связи с исполнением обязательств по Договору, а также обеспечить соблюдение требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

(Вариант 1 - для организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства).

4.1. Оплата поставленной Продукции производится в размере 100% от стоимости Продукции, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), не более 7 (семи) рабочих дней после подписания Покупателем товарной накладной по форме № ТОРГ-12/универсального передаточного документа, при условии надлежащего качества, надлежащей комплектности поставленной Продукции и представления Покупателю/Грузополучателю всех документов, поименованных в пункте 3.5. Договора, на основании счета, выставленного Поставщиком. Оплата Продукции производится только после полной поставки всей партии Продукции, указанной в Спецификации (приложение № 1).

(Вариант 2 - для организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства).

4.1. Оплата Продукции производится в размере 100% от стоимости поставленной Продукции, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), в течение __ (________) календарных дней [1] после подписания Покупателем товарной накладной по форме № ТОРГ-12/универсального передаточного документа, при условии надлежащего качества, надлежащей комплектности поставленной Продукции и представления Покупателю/Грузополучателю всех документов, поименованных в пункте 3.5. Договора, на основании счета, выставленного Поставщиком. Оплата Продукции производится только после полной поставки всей партии Продукции, указанной в Спецификации (приложение № 1).

4.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора или иными не противоречащими законодательству Российской Федерации способами расчетов.

4.4. Покупатель вправе прекратить свое обязательство по оплате Продукции полностью или частично зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе требования об уплате неустойки (пени, штрафа), о возмещении фактических убытков (расходов) вследствие нарушения Поставщиком условий Договора. При этом Покупатель направляет Поставщику заказным почтовым отправлением соответствующее письменное уведомление о зачете встречного денежного требования.

4.5. По факту исполнения своих обязательств по Договору Стороны в обязательном порядке должны оформить и подписать акт сверки расчетов.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписывает Акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

Для контрагентов контура ГК «Росатом»:

Стороны обязаны проводить сверку расчетов по настоящему договору ежемесячно на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом», а также ежегодно оформлять двусторонний акт сверки взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

Для внешних контрагентов:

Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

5.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

5.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

5.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон настоящего Договора вправе потребовать его расторжения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции и/или сроков предоставления товаро-сопроводительной документации согласно пункту 3.5 настоящего Договора Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере _____% (______ процента) [2] от стоимости не поставленной в срок Продукции и/или стоимости Продукции, по которой товаро-сопроводительная документация не представлена в установленный Договором срок, за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки и по день фактической поставки, определяемый датой подписания Покупателем товарной накладной по форме № ТОРГ – 12/универсального передаточного документа, иного документа, в соответствии с законодательством контрагента нерезидента РФ и/или по день фактического предоставления Покупателю товаро-сопроводительной документации согласно пункту 3.5 настоящего Договора включительно.

6.2. За нарушение Поставщиком предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры в том числе в составе УПД Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России, действующей в период нарушения, от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры включительно.

В случае не предоставления или представления не надлежаще оформленного счета-фактуры, в том числе в составе УПД, Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

6.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной Продукции, Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере _____% (_______) процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

6.4. В случае если в результате нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель в соответствии с законодательством Российской Федерации откажется от исполнения настоящего Договора или настоящий Договор будет расторгнут по решению суда, а Продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную пунктом 6.1 настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

6.5. Поставщик принимает на себя ответственность за качество поставляемой Продукции, в связи, с чем обязуется:

- оградить Покупателя от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Продукции;

- выполнить условия, установленные в пунктах 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 настоящего Договора.

6.6. В случае если имуществу Покупателя либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков) Продукции, обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Продукции;

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых заводом-изготовителем при производстве Продукции.

Поставщик обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте под словом «имущество» понимается, принадлежащее Покупателю или третьим лицам имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты, составной или рабочей частью которых является Продукция, а также связанные с ними производственным циклом узлы, приборы, машины и агрегаты.

6.7. Причинение ущерба имуществу либо уничтожение имущества и перечень имущества должны быть зафиксированы в соответствующем акте.

6.8. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в четвертом абзаце пункта 6.6 настоящего Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных третьим лицом работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

6.9. Указанные в пункте 6.6 настоящего Договора работы должны быть выполнены Поставщиком или третьим лицом за счёт Поставщика в сроки, указанные Покупателем.

Персонал, который будет привлечен к таким работам, должен обладать соответствующей квалификацией и допуском к работам на режимных объектах и объектах радиационной опасности, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную выгоду, а также регрессные требования о возмещении сумм, выплаченных Покупателем третьим лицам.

6.11. В случае если Поставщик не явился для составления Акта входного контроля Продукции с замечаниями/ несоответствиями либо Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2/ ТОРГ-3 в сроки, указанные в уведомлении Покупателя/Грузополучателя, на Поставщика налагается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей.

6.12. В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.

6.13. Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора сверх уплаты неустойки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

Редакция пункта 7.2. [3] выбирается в зависимости от статуса контрагента (пояснения курсивом убираются).

Вариант 1 (для договоров между организациями Госкорпорации «Росатом»)

7.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[Поставщик]: [адрес электронной почты];

[Покупатель]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант 2 (для договоров между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом)

7.2. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[Поставщик]: [адрес электронной почты];

[Покупатель]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

в Арбитражном суде Воронежской области в случае, если в ходе внесудебного разрешения споров Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению.

7.3. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Противодействие коррупции. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны по настоящему Договору и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы и нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

8.2. Заверения об обстоятельствах.

8.2.1. Каждая Сторона по настоящему Договору гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе, в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

8.2.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также, что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

8.3. Поставщик, уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик, предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

10.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечет нарушения исключительных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Продукции и документации Покупателем на территории России.

Для подтверждения гарантий Поставщик по требованию Покупателя представит ему надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих исключительные права третьих лиц на использование Продукции или результатов интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств).

10.2. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их исключительных прав, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель немедленно информирует об этом Поставщика.

10.3. Поставщик обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт претензии третьих лиц, предъявленные Покупателю в связи с нарушением их исключительных прав, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав третьих лиц на территории России.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения настоящего Договора или в связи с его исполнением.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вариант п. 12.1

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор и все приложения к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение Спецификации, общей цены Договора, сроков поставки Продукции, порядка оплаты и др.) оформляются дополнительным соглашением, которое вместе с приложениями к нему подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями обеих Сторон.

Вариант п. 12.1

(Для договоров, заключаемых на электронной торговой площадке по результатам конкурентных закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

12.1. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки «___________» (указать название), адрес в сети интернет: https://______.ru., и подписывается электронными подписями (ЭП) лиц, имеющих право действовать от имени Сторон Договора.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается уполномоченными представителями Сторон путем составления одного документа (в том числе электронного).

12.2. Покупатель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Поставщика, завода-изготовителя Продукции, а также другую информацию ограниченного распространения.

12.3. Уступка Поставщиком права требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с предварительного письменного согласия Покупателя. В случае уступки права требования Поставщиком по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязуется оплатить Покупателю штраф в размере 30% от суммы уступленного без согласия Покупателя требования.

12.4. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Поставщику в следующих случаях:

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции (два и более раза) или нарушения сроков поставки Продукции (партии Продукции) на срок более 10 (десяти) календарных дней;

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком условий Договора;

- несоблюдения Поставщиком нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке Продукции;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных законодательством Российской Федерации;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12.5. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 12.4. настоящего Договора, осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.

12.6. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов, по следующему почтовому адресу (адресам):

Поставщик:_________________________________________________________________

Покупатель:___________________________________________

12.7. Стороны обязуются выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (приложение № 3), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Спецификация (приложение № 1).

- Техническое задание (приложение № 2).

- Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (приложение № 3).

- ФОРМА предоставления информации (приложение № 4).

- Объем поставки продукции и его оплаты (приложение № 5).

- Форма акта сверки взаиморасчетов (приложение № 6).

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки от ___________202__ г. №__________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Продукции по настоящей Спецификации составляет __________________________- рублей 00 коп. с учетом НДС (___%).

ПОСТАВЩИК:________________________________________________________________________

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: «_________________, г. ___________, ____________ обл., ул. ___________.

ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________________________________________________________

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: «__________________» - филиал АО «Атомэнергоремонт», (Индекс)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ________ обл., г. __________

«__________________» - филиал АО «Атомэнергоремонт», (Индекс)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ________ обл., г. __________

РЕКВИЗИТЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ для отгрузок железнодорожным транспортом:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки

от_______202_г. №_________

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка химических реактивов

г. Нововоронеж

2022

Техническое задание

на поставку химических реактивов для «Нововоронежатомэнергоремонт» − филиала АО «Атомэнергоремонт»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в эксплуатации, не восстановленная, не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц. Остаточный срок годности веществ и материалов химической продукции на момент поставки должен быть не менее 90 % от общего срока годности.

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

ОКПД2: 20.59.52.194 - реактивы химические общелабораторного назначения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Не предъявляются.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не предъявляются.

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

1. Маркировка меди (II) сернокислой 5-водной в соответствии с ГОСТ 3885. Транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 19433: классификационный шифр грузов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Маркировка серной кислоты в соответствии с ГОСТ 3885. На этикетке должна быть указана плотность кислоты — 1,83 г/см 3 . Транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 19433. На тару наносят знаки опасности: класс 8, подкласс 8.1, черт. 8, классификационный шифр — 8112 и серийный номер ООН 1830.

3. Маркировка азотной кислоты в соответствии с ГОСТ 3885. Транспортная маркировка по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением предупредительной надписи: «Осторожно, берегись ожога!», знаков опасности по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(класс 8, подкласс 8.1, черт. 8 и 5, классификационный шифр 8151), серийный номер ООН 2032.

4. Маркировка соляной кислоты в соответствии с ГОСТ 3885. Транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 19433. На тару наносят знаки опасности: класс 8, подкласс 8.1, черт. 8, классификационный шифр — 8172 и серийный номер ООН 1789.

5. Маркировка воды дистиллированной в соответствии с ГОСТ 3885.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

1. Для меди (II) сернокислой 5-водной по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ 3885: вид и тип тары: 2-1, 2-2, 2-4, 2-9, 6-1, 11-1, 11-6. Группа фасовки: V.

2. Для серной кислоты по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ 3885: вид и тип тары: 3-1, 3-6, 8-1, 8-3, 3-8, 3-11, 8-2, 8-5. Группа фасовки: VI.

3. Для азотной кислоты по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ 3885: вид и тип тары: 3-1, 3-5, 3-6, 3-8, 8-1, 8-2. Группа фасовки: VI.

4. Для соляной кислоты по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ 3885: вид и тип тары: 3-1, 3-2, 3-5, 3-8, 8-1, 8-2, 8-5, 9-1. Группа фасовки: VI.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора с правом досрочной поставки.

Доставка товара на склад Покупателя по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОДМиТК А.П. Россинский

Палагина Анастасия Тимофеевна, ОДМиТК

8(47▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн. 166

Приложение № 1 к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору поставки

№______________от __________202 _г.

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

1. Первый вариант: Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___»_________ 20__ г. (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Примечание.Первый вариант применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях.

Второй вариант: Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адреса электронной почты Покупателя @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Примечание.Второй вариант применяется при передаче Сведений по электронной почте.

Третий вариант: Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках Закупки, (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору поставки №__________________ от __________ 20__ г.

ФОРМА предоставления информации

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к договору поставки

№_______от ______202_ г.

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ЕГО ОПЛАТЫ

руб., без НДС

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к договору поставки

№______________________от ___________20__г

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

- Посмотреть таблицу с данными

По договорам поставки с ценой до 5 млн.рублей – не более 15 календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара

По договорам поставки с ценой более 5 млн. рублей - не более 45 календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара

. ↑

Размер неустойки устанавливается, исходя из цены Договора, существа нарушенного договорного обязательства, последствий нарушения договорного обязательства для АО «Атомэнергоремонт». Таблица расчета неустоек представлена в приложении № 2 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов, введенным в действие приказом АО «Атомэнергоремонт» 25.04.2019 № 31/393-П ↑

Споры по договорам, заключенным между АО «Атомэнергоремонт» и внешними контрагентами (резидентами/контрагентами, которые не являются резидентами) допускается передавать в Арбитражный суд г. Москвы или арбитражные суды по месту нахождения филиалов/представительств АО «Атомэнергоремонт» № 31/393-П от 25.04.2019) ↑

Приложение_3_ТЗ_Поставка_химических_реактивов