Тендер - Поставка канифоли №240200074

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_приложен..

Инструкция по заполнению**: Поставщик предоставляет в составе предложения данную форму, не исключая указанную в ней информацию и не включая в нее дополнительные сведения, за исключением случаев, если требование о включении дополнительной информации специально не указано в данной форме.

При подаче предложения участник закупки должен заполнить графы 3, 6, 7 таблицы №1

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

↑

↑

контр._поставк..

КОНТРАКТ № ___________

на поставку

Санкт-Петербург «___»____________ 2023г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П.Мусоргского - Михайловский театр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Алутиной Людмилы Викторовны, действующей на основании доверенности № 19 от 17.09.2021г., с одной стороны, и

______________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

• Поставщик обязуется на основании заявок заказчика поставить Заказчику канифоли (далее – «товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
• Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта. По согласованию с Заказчиком товар может быть поставлен досрочно.

2. Стоимость товара и порядок расчетов 2.1. Стоимость товара (цена Контракта) составляет ____________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС [1] согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Стоимость товара по Контракту (Цена Контракта) сформирована на основании рыночной цены товара, сложившейся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных товаров в сопоставимых экономических условиях путем самостоятельно проведенного Заказчиком мониторинга цен, при проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, расходы по погрузке и разгрузке товара, хранению, сборке товара, расходы, связанные с страхованием товара, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата товара производится по факту поставок товара по заявкам путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 рабочих дней от даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара на основании выставленного Поставщиком счета и представленной Поставщиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

В счете и Актах обязательно указывать основание для оплаты - Контракт №____ от «____» ____ 20___г.

2.3. Оплата производится в установленном порядке через Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Приказом Казначейства России от 14.05.2020г. № 21н «О Порядке казначейского обслуживания». Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Обеспечить оплату товара в соответствии с разделом 2 Контракта.

3.1.2. Принять товар в порядке, определенном разделом 5 Контракта.

3.1.3. Письменно известить Поставщика о нарушении условий Контракта по количеству, качеству, комплектности, ассортименту, таре и/или упаковке товара не позднее дня, следующего за днем обнаружения недостатков рабочего дня.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Поставить товар в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта.

3.2.2. Поставить товар, соответствующий по качеству, комплектности, ассортименту Спецификации, государственным и отраслевым стандартам и техническим условиям.

3.2.3. Обеспечить надлежащую тару и/или упаковку товара (поставить в заводской упаковке с маркировкой производителя).

3.2.4. За свой счет доставить и разгрузить товар по адресу Заказчика: Санкт-Петербург, пл. Искусств, дом 1, в место, определенное Заказчиком.

3.2.5. Предоставить Заказчику следующие документы: счет, товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД), акт приема-передачи, подписанные уполномоченными представителями Поставщика, сертификаты на товар (при наличии).

3.2.6. Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Контрактом.

3.2.7. Передать Заказчику товар, свободный от прав третьих лиц.

4. Приемка товара. Последствия недопоставки и поставки товара

ненадлежащего качества

4.1. Приемка товара по количеству, комплектности и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент передачи товара Поставщиком, что подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). По результатам установки и подключения товара подписывается акт приема-передачи товара.

Товар передается вместе с документацией, предусмотренной п. 3.2.5 Контракта.

При обнаружении в ходе приемки товара, не соответствующего по количеству, комплектности и ассортименту условиям Контракта, Сторонами составляется акт по форме ТОРГ-2, в котором фиксируются перечень недопоставленного товара и/или товар, не соответствующее условиям Контракта о комплектности и ассортименте. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Поставщика и подписанный Заказчиком акт подписывается третьей стороной по выбору Заказчика.

Поставщик обязан допоставить товар в соответствии с условиями Контракта, заменить товар, не соответствующий условиям Контракта о комплектности и ассортименте, в сроки, указанные в рекламационном акте. Все расходы, связанные с допоставкой и заменой товара Поставщик несет самостоятельно.

При этом Поставщик не освобождается от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

4.2. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты поставки, после чего Стороны подписывают акт приема-передачи товара. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Сторонами акта приема-передачи товара в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

При обнаружении в ходе приемки товара, не соответствующего по качеству условиям Контракта, Заказчик обязан приостановить приемку товара и вызвать представителя Поставщика для проведения совместной приемки. По результатам приемки Сторонами составляется рекламационный акт по форме ТОРГ-2, в котором фиксируется перечень обнаруженных недостатков товара, стоимость соответствующего товара и сроки его замены Поставщиком. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Поставщика и подписанный Заказчиком акт подписывается третьей стороной по выбору Заказчика.

Поставщик обязан заменить некачественное товар на товар надлежащего качества или иным способом по согласованию с Заказчиком устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) календарных с момента подписания Сторонами акта о поставке некачественного товара. Расходы, связанные с заменой товара и устранением недостатков, Поставщик несет самостоятельно.

Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

4.3. Заказчик вправе отказаться от принятия товара либо его части в случае, если товар либо его часть не соответствует требованиям Контракта, предъявляемым к количеству, комплектности, ассортименту, качеству товара. К числу существенных недостатков товара относится, в частности, изменение его внешнего вида и (или) его упаковки.

4.4. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента подписания акта приема-передачи товара уполномоченными представителями Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе гарантийных обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 0,1% от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штраф в размере 10% от Цены Контракта начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Руководствуясь положениями статьи 308 Гражданского кодекса РФ, Заказчик оставляет за собой право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть при оплате по Контракту выплатить Поставщику сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа). Оплата по Контракту в таком случае будет осуществляться на основании акта приема-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

6. Гарантия качества товара

6.1. Гарантийный срок на поставленное товар - 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара.

6.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащие исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении данных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

7.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Контракта. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. Риск случайной гибели

8.1. Поставщик несет все риски гибели и повреждения товара до момента фактической передачи товара Заказчику согласно подписанной Сторонами или уполномоченными представителями Сторон ТОРГ-12 (либо УПД). После подписания ТОРГ-12 (либо УПД) риск гибели (утраты) или повреждения товара переходит к Заказчику, если только такая потеря или повреждение не произошли по вине Поставщика.

9. Урегулирование споров

9.1. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

9.2. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Условия Контракта могут изменяться в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, а также по соглашению Сторон, путем подписания дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта, в следующих случаях:

- увеличения и/или уменьшения объемов поставки и/или цены Контракта без изменения предмета Контракта;

- изменения сроков действия Контракта;

- выявления дополнительного объема поставки, изначально не предусмотренного Контрактом, но не более чем на 75 (семьдесят пять) процентов цены Контракта.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

При одностороннем внесудебном отказе Заказчика от исполнения Контракта, Контракт считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Уведомление считается полученным Поставщиком также в случае, если уведомление доставлено по юридическому или почтовому адресу, указанному в Контракте, но не получено Поставщиком.

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. В вопросах, не урегулированных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложение № 1 к Контракту – «Спецификация» является его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик _________________ Заказчик _________________ Алутина Л.В.

Приложение № 1 к Контракту № ____ от _____

Спецификация

на поставку канифоли

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Спецификации является ее неотъемлемой частью

Общая стоимость товара и иных расходов, связанных с исполнением Поставщиком обязательств по Контракту, составляет _________ (__________) рублей _______ копейки, в том числе НДС -___________ рублей ___ копеек [4] .

Поставщик _________________ Заказчик _________________ Алутина Л.В.

Приложение № 1

к Спецификации

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Спецификации является ее неотъемлемой частью.

Поставщик _________________ Заказчик _________________ Алутина Л.В.

При заполнении проекта Контракта данная сноска из текста Контракта исключается. Если Поставщик, с которым заключается настоящий Контракт, не является плательщиком НДС, при заполнении п. 2.1 Контракта указывается "НДС не облагается" и указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

↑

При заполнении данная сноска из текста Спецификации исключается. Если Поставщик, с которым заключается настоящий Контракт, не является плательщиком НДС, при заполнении граф 6 и 7 Спецификации слова «в т.ч. НДС руб.» заменяются на «НДС не облагается». ↑

При заполнении проекта Спецификации данная сноска из текста Контракта исключается. Если Поставщик, с которым заключается настоящий Контракт, не является плательщиком НДС, при заполнении данного абзаца Спецификации указывается «НДС не облагается» и указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑