Тендер - Набор для ухода за обовью в подарочном деревянном коробе с логотипом №240166189

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%92%85%95%8d%88%97%85%91%8a%8e%85_%87%80%84%80%8d%88%85_%ad%a0%a1%ae%e0_%a4%ab%ef_%e7%a8%e1%e2%aa%a8_%ae%a1%e3%a2%a8_(2)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сувенирной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях на территории поселения Краснопахорское в городе Москве

Краткие характеристики оказываемых услуг:

Подарочный брендированный набор для ухода за обувью (деревянный короб размером 20х15х10 см с гравировкой логотипа поселения Краснопахорское и надписью «КРАСНОПАХОРСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ» на золотом шильдике размером 7х5см.; круглая банка гуталина черного цвета 50мл. на крышке наклейка красного цвета с надписью «С праздником!»; круглый крем для блеска кожаной обуви 50мл. на крышке наклейка красного цвета с надписью «С праздником!»; полировочная варежка красного цвета с вышивкой желтыми нитками герба поселения Краснопахорское и надписью «ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ»; щетка для полировки из натурального дерева и натурального конского волоса размером 17х6х5 с нанесением логотипа поселения Краснопахорское и вызженой надписью «КРАСНОПАХОРСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ», щетка-намазок из натурального дерева и натурального конского волоса размером 8х3 и вызженой надписью «КРАСНОПАХОРСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ»; маленькая щетка универсальная размером 9х3х2 намазок из натурального дерева и натурального конского волоса и вызженой надписью «КРАСНОПАХОРСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ; салфетка для полировки размером 24х24 с вышивкой желтыми нитками герба поселения Краснопахорское и надписью «ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ»

Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

Товар должен быть легально произведенным и находиться в свободном обращении на территории Российской Федерации. В случае поставки товара, происходящего из иностранного государства (группы иностранных государств) Поставщик на процедуру согласовании образца должен предоставить удостоверенную копию государственной таможенной декларации, подтверждающей выпуск его в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, иных обременениях).

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки:

- не допускаются механические повреждения товара, в том числе допущенные при транспортировке, разгрузочных работах;

- не допустимы повреждения индивидуальной упаковки товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

Каждая единица товара должна поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не должна иметь видимых признаков повреждения. Упаковка товара должна исключать возможность порчи или уничтожение товара во время транспортировки и хранения. Маркировка товара на упаковке наносится на русском языке и должна содержать адреса местонахождения и наименования организации производителя и Исполнителя, наименование и количество находящегося в упаковке товара, особенности складирования и условия хранения товара, если таковые имеются.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение одного дня с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение трех дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям контракта.

В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение одного с момента заявления Заказчиком такого требования.

Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в

соответствии с действующим российским законодательством, Требования к качественным характеристикам товаров, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при поставке товара:

Качество и функциональные характеристики поставляемого товара должны

соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническими условиями изготовителя.

Качество товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности, должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей,

оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства о товаре).

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски,

разрешения, согласования):

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов, Сертификатов соответствия, нормативной и технической документации на данный вид продукции. Товар должен сопровождаться документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающими его качество и безопасность и оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям завода-изготовителя.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТов, Доставка, разгрузка материалов производится по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, с Красная Пахра, д. 25 не позднее 7 марта 2023 года.

Разгрузка товара и укладка на штатные места производится силами Поставщика, в присутствии ответственного представителя Заказчика и Поставщика в день поставки товара.

МК_набор_обуви

Муниципальный контракт № __________

на поставку сувенирной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях на территории поселения Краснопахорское в городе Москве

г. Москва «____» ______ 2023 г.

Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве, далее именуемая «Заказчик», в лице главы администрации поселения Краснопахорское в городе Москве Няньчура Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________, далее именуемый «Поставщик», с другой стороны с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По контракту поставщик обязуется поставить сувенирную продукцию (далее – товар) и передать заказчику в срок, предусмотренный контрактом товар в соответствии со спецификацией (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определены в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.5. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 и подписание Сторонами документов о приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

1.6. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с условиями контракта и требованиями законодательства РФ.

1.7. Качество и безопасность товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами.

1.8. Подписывая контракт, Поставщик подтверждает, что:

Он полностью понимает и осознает характер и объемы поставки и сопутствующих услуг и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить оказание услуг, в том числе: расположением места оказания услуг (адресный перечень), климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на оказание услуг и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с поставкой товара и сопутствующим оказанием услуг.

Поставщик получил и изучил все материалы контракта, включая техническую документацию и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество поставки и оказания сопутствующих услуг, в полном объеме. Поставщик признает правильность и достаточность цены контракта, содержащейся в контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения обязательств. Соответственно, Поставщик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР Комплектность товара определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение 5 календарных дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы. Документы на товар Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:

-счет в одном экземпляре, товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ (УПД) с заключением приемочной комиссии по проведению экспертизы на соответствие результатов закупки условиям муниципального контракта в двух экземплярах, а также все необходимые свидетельства, декларации, сертификаты происхождения товара, безопасности, гигиенические, карантинные, ветеринарные и т.д. (при необходимости).

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течение 3 (трех) рабочих дней.

3.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

3.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

3.4. Сохранность товара должна обеспечиваться при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту.

3.5. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

3.6. Сохранность товара должна обеспечиваться при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту.

3.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика и счетом.

3.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика.

3.9. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет Акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

3.10. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.11. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежит возмещению Поставщиком.

3.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА Качество и безопасность товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №876 (ред. от 22.12.2020). О принятии технического регламента Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности (вместе с ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности), Межгосударственному стандарту ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Изделия швейные бельевые. Общие технические условия» (введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2005 г. №155-ст), Межгосударственному стандарту ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида» (введен в действие постановлением Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 марта 1996 г. №164), Межгосударственному стандарту ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 "Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 апреля 2015 г. №292-ст), иным обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами, действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН и иным установленным законом требованиям, обязательно предоставление деклараций, сертификатов или свидетельств качества. Требование к безопасности упаковки должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки». Каждое изделие должно иметь упаковку и соответствующую маркировку на русском языке. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его автомобильным транспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.4. Срок годности на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках (потребительских свойствах).

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Контракта составляет: ______ (_________) рублей _____ копеек, (далее – Цена Контракта), НДС (20%) ________, НДС не облагается, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии с ст. 346.11., ст. 346.12. гл. 26.2. Налогового кодекса РФ, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

5.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Поставщика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

5.4. Источник финансирования Контракта – бюджет поселения Краснопахорское в городе Москве. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

5.5. Заказчик оплачивает Товар по факту поставки в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в главе 16 Контракта, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами накладной или универсального передаточного документа (УПД), представленного счета, заключения приемочной комиссии по проведению экспертизы на соответствие результатов закупки условиям муниципального контракта на оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и счета на оплату товара.

5.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5.7. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

5.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. При изменении объема и (или) ассортимента товаров по контракту изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта.

5.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных Контрактом.

5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Исполнителем по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

5.11. Превышение Поставщиком объемов и стоимости товаров, услуг, работ, не согласованных с Заказчиком, оплате не подлежит.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Сохранность товара должна обеспечиваться при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту.

Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах и Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от поставщика к заказчику и грузополучателю с даты подписания накладной и заключения приемочной комиссии по проведению экспертизы на соответствие результатов закупки условиям муниципального контракта обеими сторонами.

Приемка товара Заказчиком осуществляется в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие Контракту и спецификации (Приложение №1);

проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями контракта;

контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

проверка наличия необходимых сертификатов, деклараций и свидетельств.

Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в накладной, по качеству - согласно документам по качеству.

Заказчик обязан провести экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, проверив количество, качество и комплектность принятого товара требованиям, установленным контрактом, и о выявленных несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика. Указанная экспертиза осуществляется ответственными сотрудниками Заказчика по направлениям деятельности.

После получения от Поставщика комплекта документов (счета, накладной или УПД, сертификатов, деклараций и т.д. (при необходимости)), Заказчик и грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в контракте и приложениях к нему, а затем направляет Поставщику один экземпляр подписанной накладной или УПД и заключение приемочной комиссии по проведению экспертизы на соответствие результатов закупки условиям муниципального контракта, либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров. В случае получения мотивированного отказа Поставщик устраняет причины, указанные Заказчиком, и представляет Заказчику вышеуказанный комплект документов о приемке повторно.

Заказчик вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.

Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара (полностью или в соответствующей части) по контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной или УПД, подписанными уполномоченными представителями поставщика и заказчика.

Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее даты приемки товара и подписания накладной или УПД и заключения приемочной комиссии по проведению экспертизы на соответствие результатов закупки условиям муниципального контракта, претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

Замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления письменного требования заказчиком. Возврат, обмен товаров, не соответствующих условиям Контракта осуществляется за счет средств Поставщика.

Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об ассортименте, считается не поставленным.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

• Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 5.3-5.9, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.16 рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4 – 5.8):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

• За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
• В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
• За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику документах, несет поставщик (подрядчик, исполнитель).
• В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обеспечение исполнения контракта, не требуется.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в одностороннем порядке, в соответствии с пунктами 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком.

Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 8.3 контракта, другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного товара и оказанных сопутствующих услуг Поставщиком.

Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 г. включительно.

Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных частью 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является его правопреемником по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (СТОРОНАМ)

Устанавливаются следующие Единые требования к участникам закупки (Сторонам):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10.1) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

АНИТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 16 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам.

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- приложение №1 «Спецификация».

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к муниципальному контракту

№_____ от «____» _____ 2023 г.

Спецификация

на поставку сувенирной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях на территории поселения Краснопахорское в городе Москве

- Посмотреть таблицу с данными

Цена настоящей спецификации составляет: _______ (____________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии с ст. 346.11., ст. 346.12. гл. 26.2. Налогового кодекса РФ.

Способ поставки товара: доставка по адресу Заказчика.

Адрес поставки: г. Москва, поселение Краснопахорское, ул. Заводская д. 25

- Посмотреть таблицу с данными