Описание тендера: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Газы |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 27.02.2023 |
Окончание: | 09.03.2023 23:59:00 |
Тендер №: | 240111514 |
Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Регион: | Сибирский ФО / Томская область / Северск |
Регион поставки: | Сибирский ФО / Томская область / Северск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Газы
Цена контракта: 0,00 RUB
TZ_4.ТЗ на аммиак ГОСТ6221-90.docx | 29 КБ | 27.02.23 16:20 | Действующая |
TZ_4.ТЗ на аммиак ГОСТ6221-90 (1 680 000 кг) (1).docx | 33 КБ | 27.02.23 16:20 | Действующая |
PD_ПРОЕКТ ДОГОВОРА 5.docx | 155 КБ | 27.02.23 16:20 | Действующая |
Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
Предмет закупки:
Аммиак жидкий технический марок А, или Ак, или Б ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Северск
2021
TZ_4.ТЗ_на_аммиак_ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_(1_680_000_кг)_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
Предмет закупки:
Аммиак жидкий технический марок А, или Ак, или Б ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Северск
2021
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиПодраздел 3.2 Требования к маркировке
Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Подраздел 3.3 Требования к упаковке
Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
- Посмотреть таблицу с данными
Ляшко Людмила Анатольевна
8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
PD_Договор поставки №
г. Северск ____________ 202_г.
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ФИО, действующего на основании устава или доверенности с датой выдачи, с одной стороны и Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ФИО, действующего на основании Устава или доверенности с датой выдачи, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях.
Особенные условия
А. Предмет Договора (статья 1)
А.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.
А.2. Товар (продукция) – имущество, поставляемое по Договору по наименованиям и в количестве, определенным Спецификацией (Приложение № 1), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 2)
А.3. Настоящий Договор заключен на основании протокола № _____ от ________ [1] г.
Б. Цена Договора и условия оплаты (статья 2)
Б.1. Цена Договора – ______ (_____________) рублей, __ копеек включая НДС по ставке (___)%.
Б.2. НДС – ________ (____________________________) рублей ___ копеек. или привести основание освобождения от НДС.
Б.3. Условия оплаты –
Вариант 2 – поставка партиями по графику
100 % цены поставленного Товара выплачивается в течение 45 календарных дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - в течение 30 календарных дней) с момента поставки каждой партии Товара согласно п.В.3 в полном объеме, приемки Товара в полном объеме соответствующей партии Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД и предоставления счета и счет-фактуры или УПД в отношении всего Товара соответствующей партии.
Б.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами 4), 5), пункта 3.1.1. а также акт приема-передачи (при наличии), на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ___________ Поставщика. Указанные в настоящем пункте документы направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ___________________ Покупателя.
Б.5. Особые условия оплаты: Отсутствуют .
Б.6. Валютная оговорка: Отсутствует .
Б.7. Рекомендуемая налоговая оговорка
Исполнитель (Подрядчик/Поставщик/иное) гарантирует, что:
• является юридическим лицом, зарегистрированным в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
• исполнительный орган Исполнителя (Подрядчика/Поставщика/иное) находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
• располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
• ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
• ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
• не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
• своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
• отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные АО "СХК";
• лица, подписывающие от имени Исполнителя (Подрядчика/Поставщика/иное) первичные документы и счета-фактуры по договору, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
2. Если Исполнитель (Подрядчик/Поставщик/иное) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела договора, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к АО "СХК" об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у АО "СХК" товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к АО "СХК" о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель (Подрядчик/Поставщик/иное) обязуется возместить АО "СХК" убытки, которые последний понес вследствие таких нарушений.
3. Исполнитель (Подрядчик/Поставщик/иное) в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает АО "СХК" все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика/Поставщика/иное) возместить имущественные потери.
В. Условия поставки (статья 3)
В.1. Условия поставки – доставка Покупателю.
В.2. Место поставки – ж/д транспортом в собственных или арендованных вагонах поставщика (цистерна) и возврат порожнего вагона. Условия поставки INCOTERMS 2010 DDP (Томск-2 ЗСЖД, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Томск, ул. Вокзальная ,69). Расходы на страхование груза, уплату таможенных пошлин, сборов и другие расходы.
- Автоцистернами за счет Поставщика, грузополучатель: АО «Сибирский Химический Комбинат». Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Северск, Томской области, Автодорога № 14/17, площадка СЗ. Расходы на страхование груза, уплату таможенных пошлин, сборов и другие расходы.
В.3. Срок поставки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть килограмм. Толеранс отрицательный,10%.
График поставки:
- Посмотреть таблицу с даннымиПоставка Аммиака жидкого технического А, или Ак, или Б ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьосуществляется в течение восьми месяцев партиями по заявкам покупателя направляемым с момента подписания договора до 25.12.2023 г. Первая партия аммиака осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
.
В.4. Страхование Товара – не требуется.
В.5. Особые условия поставки: поставка осуществляется с соблюдением условий по управлению несоответствиями согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.
Г. Упаковка и маркировка (статья 4)
Г.1. Особые условия упаковки и (или) маркировки: отсутствуют.
Д. Условия приемки Товара (статья 5)
Д.1. Особые условия приемки: отсутствуют.
Е. Гарантии Поставщика и качество Товара (статья 6)
Е.1. Гарантийный срок – В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Ж. Обеспечение исполнения договора (статья 7)
Не требуется
З. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)
З.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются (пункты 11.1.1-11.1.5 применяются).
Способ передачи информации, предусмотренной пунктом 11.1, – по электронной почте.
Адрес электронной почты или реквизиты акта – _______.
З.2. Досудебное урегулирование - требуется.
З.3. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, предусмотренных п. 11.7.1 Общих условий будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Поставщик: [____________________].
З.4. Обмен электронными документами - Применяется.
З.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1: Спецификация.
Приложение № 2: Техническое задание.
Приложение № 3: Форма акта сверки взаиморасчетов.
Приложение № 4: Соглашение по охране труда.
Приложение № 5: Соглашение о порядке приемки продукции.
Приложение № 6: Соглашение об использовании ЕОС-Качество.
Приложение № 7: Соглашение об обмене электронными документами
З.6. Особые условия – отсутствуют.
И. Неотъемлемость Общих условий.
Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и настоящих Особенных условий, а также то, что настоящие Особенные условия включают все согласованные Сторонами дополнения и изменения упомянутых Общих условий.
Реквизиты и подписи сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиОбщие условия к договору
от _______________ № ___________
Общие условия
поставок товаров
(«Общие условия»)
1.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.
2.1. Цена Договора.
Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.2. Состав Цены Договора.
Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, (в случае если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием Товара) страхование на условиях, определенных Договором, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также стоимость исполнения всех иных обязательств Поставщика по настоящему Договору.
2.3. Валюта платежа.
Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Покупателем.
2.4. Стандартные условия оплаты.
Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов.
2.5. Банковские расходы.
Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.
2.6. Встречный характер платежных обязательств.
Стороны договорились, что в соответствии со ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен Особенными условиями) обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:
о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;
о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.
2.7. Предоставление счета-фактуры или УПД или УПД.
В случаях, когда счет-фактура или УПД не предоставляется в соответствии с пунктом 3.1.1, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру или УПД не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.8. Зачет требований.
Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.
Стороны достигли прямого соглашения о том, что взыскание с виновной стороны санкций (пеней, штрафов) допускается при проведении расчетов путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями Договора, суммы начисленных санкций (пеней, штрафов).
2.9. Отказ от оплаты.
Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого Покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.4 и 5.5.
2.10. Сверка взаиморасчетов.
Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей. Покупатель направит Поставщику подписанные акты сверки расчетов по форме, согласно Приложению № 3
(далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.
В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон, закрепленных в настоящем пункте Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошла просрочка, уплаты пени в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.
3.1. Обязательные условия независимо от способа поставки.
3.1.1. Сопровождающая Товар документация.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую – Принадлежности):
Продукция, предоставленная Покупателю, без документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Договора, не считается поставленной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.
3.1.2. Срок поставки – существенное условие.
Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием Договора.
Поставщик, допустивший просрочку исполнения своего обязательства, в том числе в отдельном периоде, обязан предоставить надлежащее исполнение обязательства, в том числе за пределами сроков исполнения обязательства – без ограничений по срокам иных периодов и сроку действия настоящего Договора. Окончание срока исполнения обязательства не прекращает обязанности Поставщика по предоставлению надлежащего исполнения. При этом, исполнение обязательства за пределами установленных настоящим Договором сроков его надлежащего исполнения может быть принято или отклонено Покупателем по своему усмотрению.
3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.
В случае если обязательство по поставке, обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (в том числе, выплатой авансового платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.
При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.
При не предоставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).
3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.
Исполнение обязательств по поставке (в том числе, Поставщиком по поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах Стандартного рабочего времени.
3.1.5. Досрочная поставка.
Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.
3.1.6. Момент поставки и перехода права собственности.
Моментом поставки (моментом надлежащего исполнением Поставщиком своей обязанности по поставке) является момент фактического предоставления продукции Покупателю в соответствии с п.п. В.1 и В.2 настоящего Договора – только при условии подтверждения надлежащего качества продукции Покупателем в соответствии с порядком приемки, установленным настоящим Договором. При выявлении несоответствия продукции требованиям Договора согласно порядку приемки, продукция не считается поставленной, а Поставщик может считаться просрочившим исполнение своего обязательства по поставке [2] .
Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
3.1.7. Применение пунктов 3.2 – 3.4.
В зависимости от условий поставки, указанных в Особенных условиях, действуют условия поставки, предусмотренные одним из пунктов 3.2, 3.3 или 3.4, положения остальных пунктов при этом не применяются.
В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставок, сроки, установленные пунктами 3.2 – 3.4, применяются в части, ему не противоречащей.
3.1.8. Наличие допусков, разрешений и лицензий.
Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.
3.1.9. Соблюдение законодательства по охране труда и промышленной безопасности.
Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.
3.2. Поставка с доставкой.
3.2.1. Обязательства Поставщика.
Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.
3.2.2. Обязательства Покупателя.
Покупатель обязан принять поставку Товара с момента его предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.
3.2.3. Выгрузка Товара.
Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.
3.2.4. Переход рисков.
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю.
3.2.5. Уведомление о режиме ЗАТО [3] .
В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", от 14.07.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О закрытом административно-территориальном образовании", от 11.06.1996 N 693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций) ГК «Росатом», который предусматривает ограничения на въезд граждан на территорию контролируемых зон ЗАТО и запретных зон АО «СХК» (после проведения проверочных мероприятий и согласования Федеральной службы безопасности РФ), установление пропускного и внутриобъектового режимов.
Порядок оформления въезда командированных лиц на территорию ЗАТО Северск, сроки рассмотрения и согласования с ФСБ России, определены «Инструкцией о въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц от 02.09.2013 № 16-02/1748.
Порядок оформления въезда командированных лиц на территорию АО «СХК», сроки рассмотрения и согласования с ФСБ России, определены «Инструкцией (Порядком) по оформлению разрешения на въезд физических лиц в запретную зону ЗАТО Северск (территории объектов АО «СХК», представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды)» от 05.04.2017 № 16-04/177дсп.
С учетом необходимости согласования, заявки на въезд по производственной необходимости на территорию ЗАТО Северск и объекты АО «СХК» должны быть предоставлены не менее чем за 30 рабочих дней до даты планируемого въезда.
Порядок пропуска в охраняемые подразделения АО «СХК», в здания, сооружения и помещения командированных лиц, транспортных средств, оформления пропусков командированным лицам, обязанности и права должностных лиц, а также ответственность за нарушения установленных требований определены «Положением (инструкцией) о пропускном режиме и работе бюро пропусков Акционерного Общества «Сибирский химический комбинат» от 30.09.2013г. № 16-02/430дсп.
Особенности обеспечения внутриобъектового режима, обязанности и права должностных лиц, а также ответственность за нарушения установленных требований определены «Положением о внутриобъектовом режиме Акционерного общества «Сибирский химический комбинат»» П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть016.
Выписки из указанных документов предоставляются по соответствующему запросу, тел. для справок: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсекретарь ОФЗОиСП АО «СХК».
3.3. Поставка с выборкой.
3.3.1. Обязательства Поставщика.
Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя неотгруженным в какое-либо транспортное средство в Месте поставки в Срок выборки.
3.3.2. Обязательства Покупателя.
Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока выборки.
3.3.3. Срок выборки.
Период длительностью в 5 (пять) рабочих дней, предшествующий Сроку поставки, определенному пунктом В3.
3.3.4. Предварительное извещение.
Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до наступления Срока выборки Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к выборке.
3.3.5. Переход рисков (общие условия).
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю.
3.3.6. Переход рисков без передачи Товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в день, следующий за истечением Срока выборки, если Поставщик докажет одновременное наличие (выполнение Поставщиком) всех перечисленных ниже условий:
Покупателю (уполномоченному представителю) было вручено надлежащее извещение согласно пункту 3.3.4;
Товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом Договора;
Покупателю была обеспечена возможность забрать Товар в соответствии с условиями Договора;
в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Покупателем не было направлено Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора.
3.4. Поставка с передачей перевозчику.
3.4.1. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки.
Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком.
3.4.2. Обязательства Поставщика.
Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными в соответствии с п. 3.1.6 настоящего Договора – после вручения Товара Покупателю
3.4.3. Выгрузка Товара.
Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.
3.4.4. Предварительные уведомления.
3.4.4.1. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке.
3.4.4.2. За 7 (семь) календарных дней до даты поставки Поставщик направляет Покупателю проекты транспортных накладных и упаковочных листов (при этом Поставщик не освобождается от ответственности за неправильное составление или оформление таких документов).
3.4.4.3. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
3.4.4.4. Если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара – в течение 24 часов после отгрузки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный экземпляр транспортной накладной и страховой полис.
3.5. Страхование (пункт применяется в случае, если Особыми условиями предусмотрено страхование Товара).
Страхование должно распространяться на страховые случаи, происшедшие до истечения Срока поставки.
Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).
Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных требований, определенных Особыми условиями.
4.1. Общие требования.
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).
4.2. Ответственность Поставщика.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
5.1. Общие требования.
Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке, определенном Соглашением о порядке приемки продукции, являющимся Приложением № 5 к настоящему Договору.
5.2. Товарная накладная.
Стороны подписывают товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД.
5.3. Отказ от Товара.
Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:
Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии Принадлежностей);
Товар поставлен с нарушением Срока поставки.
Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.
Акт об отказе подписывается:
при поставке с доставкой (пункт 3.2) и при поставке с выборкой (пункт 3.3) – представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД при этом не подписывается;
при поставке с передачей перевозчику – при обнаружении недостатков Товара, принятого у перевозчика, Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для подписания двухстороннего акта об отказе (не является приглашением представителя Поставщика для приемки продукции). Если Поставщик не является для подписания акта об отказе в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.
Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.
5.4. Последствия подписания акта об отказе.
Доставляемый Поставщиком согласно пункту 3.2 Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.
Доставленный перевозчиком согласно пункту 3.4 Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.
Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.4 акта об отказе от Товара.
Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.
При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
5.5. Права Покупателя при частичной поставке.
Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.
6.1. Гарантия наличия права собственности.
Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю.
6.2. Гарантия соответствия стандартам.
Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией или Техническим заданием, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.
6.3. Гарантия не использования Товара.
Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации).
6.4. Гарантия необходимой замены.
Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества.
6.5. Гарантии качества (соответствия условиям договора).
Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:
Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;
Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;
Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;
Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.
6.6. Исчисление гарантийного срока.
Если иное не установлено Особенными условиями, Гарантийный срок исчисляется с Даты передачи Товара.
6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.
Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.
Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.
Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.
Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.
Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в сроки, установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).
Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков согласно в течение десяти (10) рабочих дней после получения соответствующего требования.
Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.
Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.8. Возврат неисправного или дефективного Товара.
Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.7).
Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.
При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
6.9. Исключения ответственности Поставщика (общие).
Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно пункту 3.1.1 инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.
6.10. Исключения ответственности Поставщика (при ненадлежащей приемке Товара Покупателем).
Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.
Статья 7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. Термин «обеспечение».
В рамках настоящей статьи 7 под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.
7.2. Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.
Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.
Положения пункта 7.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.
7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему
Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему, а также иные условия предоставления обеспечений по настоящему Договору устанавливаются соответствующим приложением к настоящему Договору.
Статья 8. Ответственность сторон
8.1. Общая неустойка.
Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку в размере, определяемом в следующем порядке в зависимости от цены договора:
- Посмотреть таблицу с даннымиНеустойка начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не поставленного Товара и т.д.).
Неустойка не выплачивается при просрочке выплаты авансовых платежей, а также при такой просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.
Неустойка может взыскиваться с Поставщика до фактического исполнения обязательства без ограничения по срокам исполнения обязательств и сроку действия Договора.
8.1.1. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения работ (оказания услуг) в отношении данного Товара, предусмотренных особенными условиями настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку от общей цены такого Товара по Договору за каждый календарный день просрочки в размере, определяемом в зависимости от цены договора в порядке, установленном в п. 8.1 настоящего Договора.
8.1.2. В случае нарушения Поставщиком срока исполнения гарантийного обязательства (в том числе, но не ограничиваясь, обязательства по ремонту вышедшего из строя оборудования и замене некачественного оборудования) в отношении данного Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить неустойку от общей цены такого Товара по Договору за каждый календарный день просрочки в размере, определяемом в зависимости от цены договора в порядке, установленном в п. 8.1 настоящего Договора. Срок исполнения гарантийного обязательства указывается в особенных условиях настоящего Договора, а в случае отсутствия такого указания – определяется как разумный срок, который не может превышать 30 календарных дней.
8.2. Расчет неустойки при частичной поставке.
В случае не поставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части Товара при одновременном наличии следующих условий: а) не поставленная часть Товара может быть оценена в соответствии с Договором и б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной части. Если одно из указанных условий отсутствует, неустойка рассчитывается исходя из цены Товара.
8.3. Убытки и неустойка.
Убытки могут быть взысканы Покупателем в полной сумме сверх любых неустоек по настоящему Договору.
8.4. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.
8.5. Ответственность при ненадлежащем оформлении счетов-фактур или УПД.
В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур или УПД, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
Статья 10. Действие договора и отказ от исполнения Договора.
10.1. Действие Договора.
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору.
10.2. Отказ от исполнения Договора.
10.2.1. Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.
Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:
при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (пункт 7.3);
при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
в случае неполного предоставления Поставщиком информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах в типовой оговорке, представленной в приложении № 1 к распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 № 1-1/104-Р «Об исполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации»;
в случае непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами;
Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.3) прекращаются.
10.2.2. Если в п. В.3 содержится условие о востребовании исполнения обязательства путем направления уведомления о поставке, то, в случае принятия инвестиционным комитетом АО «ТВЭЛ» решения о не предоставлении финансирования инвестиционного проекта или об уменьшении финансирования, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора, о чем Поставщик уведомляется в течение 10 рабочих дней. При этом, в случае уменьшения финансирования стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении условий Договора, а при не предоставлении финансирования сторонами подписывается соглашение о расторжении Договора, либо обязательства по Договору прекращаются путем направления Поставщиком письменного согласия на прекращение Договорных обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя.
10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.
Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.
Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.
Статья 11. Заключительные положения
11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено Особыми условиями).
11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
11.1.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
11.2. Применение Общих условий.
Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.
11.3. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.
11.4. Изменение реквизитов.
В случае изменения у Стороны наименования, адреса, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность. Изменение банковских реквизитов, указанных в настоящем договоре, осуществляется только посредством заключения сторонами дополнительного соглашения к договору.
11.5. Применимое право.
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.
11.6. Направление уведомлений.
Стороны договорились о том, что до подписания оригиналов Договора и(или) дополнительных соглашений к нему все экземпляры Договора, а также все документы и дополнительные соглашения к нему, подписанные уполномоченными представителями Сторон, оформленные и переданные с использованием факсимильной и(или) электронной связи, имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, переданные посредством факсимильной, электронной связи, были читаемы, разбираемы.
Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая Интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет сторона, направившая уведомление.
Если уведомление, направленное стороной-отправителем стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, вернулось стороне-отправителю, датой вручения уведомления стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.
11.7. Подсудность.
11.7.1. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные
с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, указанного в п. З.3. Особенных условий, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
либо
2) (вариант [4] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;
(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
Если в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну, то любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.
Стороны договорились, что дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, состоявшегося в связи с настоящим Договором, рассматриваются в арбитражном суде субъекта Российской Федерации по месту нахождения Истца.
11.7.2. Если пункт З.2 Особенных условий предусмотрено досудебное урегулирование, обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
11.7.3. В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения договора или требовать его расторжения).
11.8. О разумном сроке.
Стороны договорились, что если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий десяти (10) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.8 «Подсудность».
11.9. О пропуске сроков.
Пропуск стороной установленного Общими условиями срока для реализации какого-либо права (в том числе, права, реализуемого посредством направления или вручения письменного уведомления) лишает такую сторону возможности в будущем ссылаться на соответствующие обстоятельства.
11.10. Стандартное рабочее время.
Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место поставки, с 8:00 до 18:00 в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).
11.11. Наименования статей и пунктов и ссылки на них.
Наименования присвоены статьям и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование соответствующих положений.
Все ссылки на статьи, пункты или приложения, содержащиеся в тексте Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на статьи, пункты и приложения с соответствующим номером (буквенным идентификатором) в Общей или Особенной части Договора (со всеми содержащимися в них подпунктами, параграфами и пр.)
11.12. Заверения об обстоятельствах.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
11.12.1. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.
Заключение договора, его содержание и исполнение не противоречат применимому праву, установленные в договоре ограничения ответственности Покупателя не противоречат применимому праву и являются юридически обязывающими для Поставщика [5] .
11.13. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» и в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) атомной отрасли»
11.13.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
11.13.2. В случаях непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора после его подписания (если предусмотрено предоставление такого обеспечения после заключения договора), расторжения договора с Поставщиком в связи с существенным нарушением им договора по решению суда или по соглашению сторон, а также расторжения договора Покупателем в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора Покупатель в порядке установленном Стандартом закупок ГК «Росатом» включает сведения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) атомной отрасли».
11.14. Изменение лиц в обязательстве
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
11.15. Во всех случаях, когда условиями настоящего договора предусмотрено предоставление (подписание) Стороной (Сторонами) товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), накладной М-15, Сторона (Стороны) при применении электронного документооборота вместо вышеуказанных документов предоставляют (подписывают) УПД.
Статья 12. Противодействие коррупции
При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
Статья 13. Конфиденциальность сведений
В случае если в рамках настоящего договора возникает необходимость передачи информации, составляющей коммерческую тайну и/или служебную информацию ограниченного распространения («Для служебного пользования»), то передача такой информации осуществляется только после заключения сторонами Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, и/или Соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»), типовые формы которых размещены по ссылке http://atomsib.ru/postavshchikam.
Подписи сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору поставки
от «__» __________ 20_ г. №__________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к Договору поставки
от «__» _______ 202__ г. №__________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку
Поставка
для нужд АО «СХК»
- Посмотреть таблицу с даннымиСеверск
202__
Приложение № 3 к Договору поставки
от «__» _________ 202_ г. №_________
ФОРМА
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______
- Посмотреть таблицу с даннымиМежду _______________________________ и _______________________________,
(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)
далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.
Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к Договору поставки
от «__» ________ 202_ г. №_________
ОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ФИО, действующего на основании устава или доверенности с датой выдачи, с одной стороны и Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ФИО, действующего на основании Устава или доверенности с датой выдачи, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего Соглашения является определение обязанностей Сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда при исполнении условий Договора от 10.02.2023 № 11/18194-Д (далее – Договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые Стороны считают существенными условиями Договора:
1. Поставщик обязуется:
1.1. Соблюдать требования "ИСМ. Положения о взаимодействии между АО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината".
1.2. Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при поставке Товара, в том числе, но, не ограничиваясь:
1.2.1. Обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство работ (указать объект);
1.2.2. Обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Покупателя с устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программе вводного инструктажа, всего персонала перед допуском на территорию Покупателя;
1.2.3. Обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Покупателя в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.);
1.2.4. Обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
1.2.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
1.2.6. Назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которых будет входить постоянное присутствие на территории Покупателя во время выполнения работ, а также участие в совместных с Покупателем проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности на территории Покупателя;
1.2.7.Обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;
1.2.8.Организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Покупателя исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Покупателя;
1.2.9. Обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требованиям нормативных и правовых актов в области охраны труда;
1.2.10. Обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в чистоте и порядке;
1.2.11. Обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными сертифицированными средствами коллективной и индивидуальной защиты, сертифицированными смывающими и обезвреживающими средствами.1.3.Обеспечить безопасное производство работ.
1.4.Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.
1.5. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Поставщиком и Покупателем.
1.6.Проводить первичный инструктаж своим работникам на рабочем месте совместно с руководителем по координации работ от СПК (представитель Покупателя).
1.7.Предъявить покупателю список работников с указанием полностью фамилий, имен, отчеств, профессий или должностей, квалификаций, для выполнения работ по заключенному договору. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на выполнение работ (допуск, разрешение и т.д) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.
1.8.Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.
1.9.Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.
1.10.Обеспечить своих работников в соответствии с действующими Типовыми нормами и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использование и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.
1.11. При выполнении работ или оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных участках АО «СХК» осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по Договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации СИЗ» в соответствии с «ИСМ. Положением о взаимодействии между АО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината», при этом спецодежда и другие СИЗ, а также смывающие и обезвреживающие средства должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности СИЗ» (ТР ТС 019/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения).
1.12. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.
1.13.Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Покупателя, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Покупателя, с последующей устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программах вводного инструктажа, перед допуском на территорию и к оборудованию Покупателя.
1.14.Самостоятельно, за счет своих средств, проводить специальную оценку условий труда и измерения (исследования) опасных и вредных производственных факторов для целей производственного контроля, на рабочих местах, расположенных на территории Покупателя.
1.15.Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Поставщика на территории Покупателя комиссиями Покупателя, органов государственного надзора и ведомственного контроля.
1.16.Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Покупателя, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты покупателю по результатам выполнения мероприятий.
1.17.Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с Покупателем при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.
1.18.Немедленно сообщать Покупателю обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Покупателя и принимаемых решениях. Включать представителя Покупателя в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуациях, возникших с персоналом и имуществом Поставщика на территории Покупателя.
1.19.В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Поставщика на территории Покупателя, направлять Покупателю копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.
1.20.Обеспечить соблюдение персоналом Поставщика требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.
1.21.Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля - предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.
1.22.Привлекать для выполнения работ в соответствии с договором субподрядную организацию только по согласованию с Покупателем. При исполнении обязанностей по Договору на территории Покупателя соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Покупателя об охране труда. Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. В случае привлечения Поставщиком субподрядной организации все требования, отраженные в настоящем Соглашении, распространяются на отношения Поставщика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Покупатель, также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Покупателем.
1.23.Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Покупателя, в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Покупателю, привлечение Покупателя уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:
- нарушение Поставщиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Покупателя;
- несоблюдение Поставщиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:
а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Поставщика и (или) Покупателя на один рабочий день и более;
б) повлекшему за собой смерть работника Поставщика и (или) Покупателя;
- несоблюдение Поставщиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Покупателя;
- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Покупателя.
1.24.В целях выполнения вышеуказанных пунктов Соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Покупателя локальными нормативными актами охраны труда.
1.25.Уплатить неустойку Покупателю в случае предъявления соответствующего требования Покупателю:
а) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату либо смерть пострадавшего или пострадавших;
б) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;
в) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.25, настоящего Соглашения.
1.26.Покупатель вправе произвести зачет в соответствующей части требования Поставщика по оплате причитающегося Поставщику вознаграждения требованием по уплате по пункту 1.25 настоящего Соглашения неустойки в соответствии со статьей 410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные пунктом 1.25 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Поставщиком субпоставщиками, поскольку Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими субпоставщиками правил и норм охраны труда.
1.27.В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Поставщиком или привлеченным Поставщиком субпоставщиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Покупателя, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Покупатель, а также при причинении вреда здоровью гражданам.
1.28. Замещать в любой момент по требованию Покупателя любого работника из числа персонала Поставщика или персонала, привлекаемых Поставщиком (при наличии таковых) субпоставщиков в следующих случаях:
- выявление факта хищения.
2. Покупатель обязуется:
Приложение № 5 к Договору поставки
от «__» __________ 20__ г. №__________
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ФИО, действующего на основании устава или доверенности с датой выдачи, с одной стороны и Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ФИО, действующего на основании Устава или доверенности с датой выдачи, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего Соглашения является включение в договор
№ __________ от __________, следующих условий о порядке приемки продукции (далее – Порядок):
О перерыве в работе по приемке продукции, его причинах и условиях хранения продукции во время перерыва:
- при приемке продукции по п. 2.2.1 Порядка – составляется самостоятельный акт;
- при приемке продукции по п. 2.2.2 Порядка – делается запись в акте входного контроля, составляемом в соответствии с п. 3.3 Порядка.
- при приемке продукции по п. 2.2.1 Порядка – составляется самостоятельный акт, в котором указывается фактическое наличие продукции и отсутствующие документы;
- при приемке продукции по п. 2.2.2 Порядка – составляется акт входного контроля по правилам п. 3.3 Порядка, в котором указывается фактическое наличие продукции и отсутствующие документы.
- соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;
- в отношении продукции, поступившей в таре: вес брутто и количество мест (ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т.п.) продукции. При доставке Поставщиком продукции в таре на склад Покупателя последний, кроме проверки веса брутто и количества мест, может потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте;
- в отношении продукции, поступившей без тары: вес нетто и количество товарных единиц;
- сохранность груза при перевозке, в частности: наличие на транспортных средствах (вагоне, цистерне, барже, трюме судна, автофургоне и т.п.) или на контейнерах пломб Поставщика или пункта отправления (станции, пристани, порта), исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличие защитной маркировки груза, а также исправность тары.
Приложение № 6 к Договору поставки
от «__» __________ 20_ г. №__________
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ФИО, действующего на основании устава или доверенности с датой выдачи, с одной стороны и Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ФИО, действующего на основании устава или доверенности с датой выдачи, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего Соглашения является включение в договор №________ от _________, следующих условий по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»:
Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»
1.6. Поставщик обязан включать в договоры [8] с Субпоставщиками [9] , привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия, указанные в пунктах 1.1-1.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субпоставщиками, являющимися [10] изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний по применению ЕОС-Качество.
Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субпоставщиками, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 1.1 – 1.6 настоящего раздела.
Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
3.1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:
1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;
2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Покупателю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,01% (от цены договора/продукции) за каждый день просрочки [11] .
3.2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:
1)
просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Покупателя
к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы
в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; [12]
2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;
Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере 1000 руб. (одна тысяча рублей рублей) за каждый случай такого нарушения.
3.3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) [13] .
3.4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ___________ на электронную почту Покупателя________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) [14] .
3.5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) [15] .
3.6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.
3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный
в ЕОС-Качество срок.
3.8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный
в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие
в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.
3.9. Нарушение Поставщиком требований по использованию
ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению
ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.
4.1 Поставщик, взаимодействуя с Покупателем, а также организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, должен организовывать и осуществлять деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в ЕОС-Качество.
4.2 О реализации в модуле по оценке соответствия ЕОС-Качество механизма электронной подписи Покупатель известит Поставщика, а он в свою очередь организации, осуществляющие оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, путем направления соответствующего уведомления. После реализации в модуле по оценке соответствия ЕОС-Качество механизма электронной подписи и получения Поставщиком и организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, соответствующего уведомления от Покупателя Стороны обязуются подписывать документы, формируемые в ЕОС-Качество, электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в ЕОС-Качество, указанными в разделе 2 настоящего Соглашения.
4.3 Поставщик обязан включать в договоры с субпоставщиками, организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, условия по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, указанные в пунктах 4.1 – 4.3 настоящего Соглашения.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 7
к договору № ______ от ______
Соглашение
об обмене электронными документами
Организация 1 в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и Организация 2 в лице ____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили Соглашение о нижеследующем:
счетов-фактур или УПД (корректировочных счетов-фактур или УПД), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру или УПД (корректировочный счет-фактуру или УПД), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);
приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру или УПД (корректировочный счет-фактуру или УПД).
2. Стороны Соглашения подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.
3. Настоящее соглашение не ограничивает стороны в возможности выставления и получения, указанных в пункте 2 документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.
4. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами (в случае, если процесс обмена юридически значимыми электронными документами (ЮЗ ЭДО) уже осуществляется, необходимо указать, что действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с _________ - указать дату фактического начала обмена ЮЗ ЭДО) и заключается на неопределенный срок.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиЕсли Договор заключается по результатам процедуры закупки. ↑
Для целей определения момента поставки, срок приемки продукции по качеству, указанный в п. 3.1.2 Соглашения о порядке приемки продукции (приложение № 5 к настоящему Договору) (далее – Порядок) для продукции, поступившей в таре и имеющей гарантийные сроки, – не применяется, а применяется срок приемки продукции по качеству, указанный в п. 3.1.1 Порядка. ↑
Для случаев исполнения договора на территории ЗАТО Северск. ↑
Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑
Для договора, подчиненного не праву Российской Федерации. ↑
Указываются процессы, осуществляемые в ходе выполнения договора согласно нормативным документам и/или договору, реализуемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению
ЕОС-Качество. Указывается процессы из перечисленных: управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества (входной контроль продукции, аудиты I стороны (для организаций Корпорации), II стороны (за исключением аудитов достоверности данных) и III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента - для организаций Корпорации); а также другие процессы после ввода соответствующего функционала ЕОС-Качество в постоянную эксплуатацию, в том числе аудиты достоверности данных; контрольные мероприятия в рамках проведения строительного контроля; учёт результатов согласования, контроля за выполнением и оценки результативности выполнения частных программ обеспечения качества, а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Покупатель уведомляет Поставщика путем направления официального письма. ↑
Электронные документы, оформляемые при использовании функционала ЕОС-Качество в процессе осуществления деятельности по обеспечению качества. ↑
Договоры по продукции, перечисленной в п. 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество. ↑
Субпоставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое привлекается Поставщиком для выполнения обязательств по данному договору как поставщик/изготовитель продукции, исполнитель работ/услуг. Терминология уточняется в зависимости от используемой по тексту договора. ↑
Если Субпоставщик не является изготовителем продукции и/или непосредственным исполнителем работ, указанных в п. 3.5 Методических указаний, то он транслирует условия в п. 1.1-1.6 на организации (субисполнителей следующих уровней), привлекаемых им в рамках данного договора. ↑
Размер неустойки пени указывается Покупателем в зависимости от потребности. ↑
Данный пункт включается/применяется случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Условия включаются в Соглашение при взаимодействии Сторон в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть↑
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#271924201 |
7 дней
02.05.2024 15.05.2024 |
||
Анализ цен
#271924682 |
7 дней
02.05.2024 15.05.2024 |
||
Анализ цен
#272180151 |
12 дней
07.05.2024 20.05.2024 |
||
Анализ цен
#272181128 |
12 дней
07.05.2024 20.05.2024 |
||
Тендер №272183617
мониторинг цен в электронной форме на Газы
|
Анализ цен
#272183617 |
12 дней
07.05.2024 20.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#240111428 |
36 095
Обеспечение контракта:
30% |
срок истек
- 07.03.2023 |
|
Анализ цен
#240111382 |
срок истек
- 02.03.2023 |
||
Запрос предложений
#240111147 |
571 429
|
срок истек
27.02.2023 07.03.2023 |
|
Тендер №240111146
Поставка кислорода жидкого (с результатом)
|
Электронный аукцион
#240111146 |
6 457 550
Обеспечение заявки:
64 576 |
срок истек
27.02.2023 07.03.2023 |
Запрос котировок
#240111144 |
103 200
|
срок истек
- 07.03.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#240101702 |
413 978
|
срок истек
27.02.2023 07.03.2023 |
|
Анализ цен
#240097346 |
срок истек
- 09.03.2023 |
||
Анализ цен
#240095198 |
срок истек
- 10.03.2023 |
||
Анализ цен
#240092257 |
срок истек
- 09.03.2023 |
||
Тендер №240092075
Поставка товаров для сварки (с результатом)
|
Малая закупка
#240092075 |
94 400
Обеспечение заявки:
1 133 |
срок истек
27.02.2023 01.03.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |