Тендер - Поставка средств дезинфицирующих №239947077

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

5_Платежные_реквизиты_для_обеспечения_исполнения_контракта - Посмотреть таблицу с данными

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

2_%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85_%8d%8c%96%8a - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 22.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000024

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Отрадное п, ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России, корпус №2, второй этаж, аптека, кабинет №20

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.62 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

2479.26 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 настоящего Федерального закона. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки самостоятельно с учетом требований ч.5 ст. 44 Закона о контрактной системе 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (Приложение к Извещению). Если закупка проводится в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе 44-ФЗ при условии, что участник закупки предоставит сведения содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Независимая гарантия должна быть в соответствии с типовой формой.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 2_ОБОСНОВАНИЕ НМЦК

Проект контракта

1 4_ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Описание объекта закупки

1 1_ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 3_ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Дополнительная информация и документы

1 5_Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

3_%92%90%85%81%8e%82%80%8d%88%9f_%8a_%91%8e%91%92%80%82%93_%87%80%9f%82%8a%88_%91_%88%8d%91%92%90%93%8a%96%88%85%89_%8f%8e_%87%80%8f%8e%8b%8d%85%8d%88%9e_%87%80%9f%82%8a%88

Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ/ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных требований к операторам электронной площадки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656).

2. Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона/запроса котировок.

3. Укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе если вы поставляете товар, выполняя работы (оказывая услуги) в рамках закупки.

4. Если вы предлагаете к поставке товар, аналогичный указанному в описании объекта закупки, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в описании объекта закупки отсутствует товарный знак, отразите в заявке конкретные характеристики показателей данного товара. Эти показатели должны соответствовать показателям, содержащимся в описании объекта закупки. Укажите также информацию о товарном знаке (при наличии таких сведений).

5. Вы можете приложить дополнительно к Примерной форме сведений об объекте закупки эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

6. Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки (техническом задании).

7. Если в описании объекта закупки значение показателя функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик является минимальным ("не менее", "min", "от..."); максимальным ("не более","mах", "до..."); сопровождается словами, терминами и знаками:

"не выше", "не ниже", "шире", "уже", "или", "либо", "отклонение +/-", "эквивалент", "аналог", "типа", ">", " ", "

8. При заполнении заявки участнику закупки следует руководствоваться следующим порядком указания показателей товара (без указания в заявке):

Символ «±» - означает что, участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «

Символ «>» - означает что, участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Символ «≥» - означает что, участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «не менее», «не ниже» - означают что, участником закупки предоставляется конкретное цифровое значение равное или превышающее указанное;

Слова «не более», «не выше» - означают что, участником закупки предоставляется конкретное цифровое значение равное или менее указанного;

Слова «менее», «ниже» - означают что, участником закупки предоставляется конкретное цифровое значение меньше указанного;

Слова «более», «выше», «свыше» - означают что, участником закупки предоставляется конкретное цифровое значение, превышающее указанное;

Слова «не менее … и не более…» - означают что, участником закупки предоставляется конкретное цифровое значение, равное или превышающее минимальное, но не более, либо равное максимальному значению;

Предлог «до» - означает что, участником закупки предоставляется конкретное цифровое значение меньше указанного, включая крайнее значение;

Предлог «от» - означает что, участником закупки предоставляется конкретное цифровое указанное значение или превышающее его;

Если в описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более»;

При описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон;

В случае применения заказчиком в описании объекта закупки перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;»,- участник закупки указывает характеристики всех перечисленных значений;

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо», «/» - участник закупки выбирает одно из значений, требований;

При использовании «и (или)» - участник закупки предлагает несколько показателей или один (на свой выбор);

В случае применения заказчиком в описании объекта закупки значений со знаком «-» - участник закупки предлагает диапазонное значение, заданное описанием объекта закупки (включаются верхние и нижние границы диапазона);

В случае применения заказчиком в описании объекта закупки значений со знаком «[….]» - участник закупки указывает значение без изменений показателя;

Если характеристики товара в описании объекта закупки имеют неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком – участник закупки не вправе изменять указанные характеристики;

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При указании заказчиком слов «Под единицей измерения «….» подразумевается…» участник закупки указывает конкретные (точные) параметры характеристик поставляемого товара без этих слов.

При указании заказчиком требований о соответствии товара ГОСТ или ТУ производителя, а также техническому регламенту, участник закупки выбирает одно из значений, требований. В случае если на момент публикации извещения о закупке указанный стандарт утратил силу на территории Российской Федерации, то участник закупки должен указать действующий стандарт.

9. Используя слова, указанные в пункте 7, 8 настоящей Инструкции, при описании значений показателей товара в заявке, участник закупки вправе сопровождать такие слова с указанием на документ, выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларация качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытания и т.п.), определяющий характеристики товара с использованием слов, указанных в предыдущем абзаце с приложенным документом.

10. Укажите единицу измерения объекта закупки в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием)

11. Вместо предоставления конкретных показателей товара в составе заявки на участие в электронном аукционе/запросе котировок не допускается использовать отсылки к приложениям извещения закупки, в том числе техническому заданию, проекту контракта, их приложениям или сторонним ресурсам.

12. Заказчиком установлены показатели товара, которые не противоречат части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. Дополнительные требования к характеристикам товаров являются необходимыми требованиями Заказчику.

13. Примерная форма сведений о конкретных показателях товара:

- Посмотреть таблицу с данными1_%8e%8f%88%91%80%8d%88%85_%8e%81%9a%85%8a%92%80_%87%80%8a%93%8f%8a%88

Приложение №1 к извещению

о проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик)

Характеристики, предусмотренные КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара, исходя из потребности Заказчика (п.1 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ): а именно наличие дополнительных характеристик необходимо для объективного и детального описания закупаемого товара и позволяет максимально удовлетворить потребности заказчика с учетом специфики его деятельности (туберкулез).

В связи с тем, что для описания объекта закупки, соответствующей потребностям заказчика, недостаточно показателей, указанных в позиции КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком указаны дополнительные показатели характеристик объекта закупки в соответствии с пунктами 5 и 6 Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4_%8f%90%8e%85%8a%92_%8a%8e%8d%92%90%80%8a%92%80

Приложение №4 к извещению

о проведении электронного аукциона

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ____

Ленинградская обл.,

Выборгский район,

пос. Отрадное «_____» ________ 2023г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий «Выборг-7» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ТС «Выборг – 7» Минздрава России), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гриненко Александра Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Поставщик является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на поставку средств дезинфицирующих (Протокол №________от_________2023г.), с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку средств дезинфицирующих (далее – Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленные товары.

1.2. Номенклатура, количество и технические показатели товара определяются Спецификацией и Техническими характеристиками (Приложение № 1 и №2 к настоящему Контракту).

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Отрадное, ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России, корпус №2, второй этаж, аптека, кабинет №20 (далее – Место доставки).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качественные характеристики поставляемого товара должны полностью отвечать соответствующим стандартам, действующим на территории Российской Федерации и применяемым к поставляемому товару, а продукция, подлежащая в соответствии с Законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия, а также должны полностью соответствовать техническому заданию аукционной документации (либо превосходить его).

Поставщик обязуется предоставить Заказчику необходимые документы (при наличии), установленные действующим законодательством, подтверждающие качество продукции (регистрационные удостоверения, сертификаты обязательные для данного вида товара в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" и иные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ).

2.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2.3. Товар должен соответствовать ГОСТ или ТУ производителя, действующем на момент поставки, и должен подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара.

2.4. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2.5. Остаточный срок годности товаров, на момент поставки (передачи) их Заказчику не может быть меньше 12 месяцев от общего срока годности, установленного производителем данного товара, если иное не предусмотрено Спецификацией к настоящему контракту (Приложение № 1 к Контракту).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Цена Контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

(Если НДС не облагается, указать основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.)

3.3. Цена контракта включает в себя все материальные, производственные и внепроизводственные затраты, расходы на доставку и выгрузку в адрес Заказчика, стоимость тары, затраты по хранению их на складе Поставщика, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта.

3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе 44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Отрадное, ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России, корпус №2, второй этаж, аптека, кабинет №20.

4.3. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Места доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара.

4.4. Товар поставляется в упаковке изготовителя, которая должна обеспечить сохранность товара в период срока его годности при условии выполнения требований изготовителя к условиям хранения. Упаковка должна быть без поверхностных повреждений, следов повторной упаковки, отсутствия деформации и грязи, должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузке и хранения в обычных условиях, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесени.

5. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Отрадное, ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России, корпус №2, второй этаж, аптека, кабинет №20

5.2. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Периодичность поставки товара – разовая (единовременная) поставка, этапы не предусмотрены.

5.3. Доставка товара, выполнение погрузочно-разгрузочных работ в Место доставки производится спецтранспортом, силами и за счет средств Поставщика самостоятельно на условиях: «Доставка до места назначения» в срок, указанный в п. 5.2. настоящего Контракта.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница), время прибытия с 09:00 и не позднее 13:00 (время московское) с учетом времени, необходимого для проверки наличия у Поставщика полного комплекта документов при поставке товара и оформления иных документов при приемке.

Поставщик обязан известить Заказчика (ответственное лицо Заказчика за приемку товара) по адресу электронной почты указанной в разделе 16 настоящего Контракта «Реквизиты и подписи сторон» либо иным способом о дне и времени поставки товара не позднее чем за 1 рабочий день до момента поставки товара.

5.4. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией, в том числе документами, подтверждающими качество товара в соответствии с п.2.1 Контракта.

5.5. Количество товара, его ассортимент и характеристики должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах и в настоящем Контракте (Приложение №1, Приложение №2).

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Прием товара по качеству, количеству и ассортименту осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и требованиями настоящего государственного контракта.

6.2. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

в) проверку товара по качеству и количеству условиям настоящего Контракта, сопроводительным документам, предоставленным Поставщиком при поставке товара, а также требованиям законодательства Российской Федерации;

г) оформление электронного документооборота в соответствии с п.6.9-6.23 настоящего Контракта.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика. Исключение составляют случаи, в которых Правительство РФ определило, что экспертизу осуществляют эксперты и экспертные организации (ч. 3, 4.1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в документе о приемке в электронной форме проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется. Если установлены нарушения, Заказчик (уполномоченное лицо) имеет право зафиксировать их на фото или видео.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.4. При поставке Товара Поставщик обязан представить товарно-сопроводительную документацию, в том числе документы, подтверждающие качество товара.

6.5. Товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 48 часов с момента уведомления о них Заказчиком.

6.6. Претензии связанные с недостатками товаров, в том числе скрытыми, Заказчик вправе предъявить в течение 2 (двух) лет со дня подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС, либо в пределах более длительного срока с учетом положений ст.477 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6.7. В случае, если Поставщик не устранит выявленные несоответствия в установленный срок, Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта.

6.8. Оформление документа о приемке и обмен документами (в том числе счет на оплату) происходит в электронном виде на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с частью 13, 14 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

6.9. Документ о приемке, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями, признается электронным документом, равнозначным акту (документу) на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

6.10. Поставщик к моменту поставки Товара Заказчику или после даты поставки товара в течение 3 (трех) рабочих дней формирует и направляет документ о приемке, подтверждающий факт поставки Товара:

статус 1 – документ о приемке (акт) и счет-фактура

или

статус 2 – документ о приемке (акт).

6.11. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке в ЕИС.

6.12. Дата подписания Поставщиком документа о приемке в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru считается датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.13. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления от Поставщика документа о приемке (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проводит приемку товара (работ, услуг) и проверку документа о приемке (и иных документов в электронной форме) на соответствие требованиям Контракта и проводит приемку товара, экспертизу ( в том числе с привлечением внутренних или внешних экспертов по решению Заказчика) на соответствие условиям Контракта.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы, срок приемки поставленного товара не продлевается на срок проведения указанной экспертизы и получения Заказчиком экспертного заключения.

6.14. Заказчик, в срок, установленный п.6.13 Контракта осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.15. Поставщик с момента получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней разместить документ о приемке с исправлением ошибок документа о приемке или с указанием причин отказа Поставщиком в исправлении замечаний Заказчика, в том числе несогласие по недостаткам поставленного товара.

Внесение исправлений, отказа от замечаний Заказчика в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке, отказа от замечаний Заказчика.

Дата исправления документа о приемке, отказа от замечаний Заказчика считается дата размещения Поставщиком такого исправления/неисправления в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

6.16. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.17. В случае, если Поставщиком при поставке товара предоставлена товарная накладная (либо универсальный передаточный документ) на бумажном носителе, документ о приемке в ЕИС и содержащаяся информация в ней (в том числе прикрепляемые к такому документы) считается приоритетным.

6.18. В случае, если документ о приемке в электронной форме не поступил в срок, установленный п.6.10 и (или) 6.15 настоящего Контракта, Заказчик имеет право применить штрафные санкции по основанию неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту в соответствии с п.6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6.19. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС без замечаний.

6.20. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком документа о приемке в электронном виде на официальном сайте единой информационной системы -https://zakupki.gov.ru/.

6.21. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до момента подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.

6.22. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.23. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности упаковки товара, Заказчик вправе:

- возвратить товар Поставщику,

- потребовать замены товара.

Возврат и замена товара осуществляется за счет Поставщика.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения на 2023г.

7.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Контракта, а также в документе о приемке в ЕИС «Наименование и банковские данные продавца (поставщика (подрядчика, исполнителя)». Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

7.3. Оплата каждого этапа Контракта осуществляется Заказчиком после представления и надлежащего оформления Поставщиком следующих документов по каждому этапу:

а) документов, указанных в п.6.4 настоящего Контракта;

б) документ о приемке в электронном виде в ЕИС (https://zakupki.gov.ru/) в порядке и сроках, указанных в разделе 6 настоящего Контракта;

в) при необходимости счет-фактура в электронной форме отдельным документом.

7.4. На всех документах, перечисленных в п. 7.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, наименование товара, единица измерения, количество, цена, страна происхождения товара и страна регистрации производителя товара (при заполнении документа о приемке в электронной форме), дата оформления и подписания документов.

7.5. Оплата Заказчиком за фактически поставленный товар (каждый этап) осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронном виде на официальном сайте единой информационной системы -https://zakupki.gov.ru/ на основании документов, предусмотренных п. 7.3 Контракта.

Счет-фактура выставляется Поставщиком в электронной форме отдельным файлом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Авансирование по контракту не предусмотрено.

7.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

8.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:

8.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком товара.

8.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке.

8.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.1.4. В случае принятия Поставщиком предусмотренного пунктом 8.1.3. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

8.1.4.1. Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.

8.1.4.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 8.1.4.1. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

8.1.4.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.1.4.2.Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.1.4.4. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.1.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

8.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Обязанности Поставщика:

8.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами и заявкой Заказчика.

8.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

8.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, в том числе электронных документов.

8.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки поставленного товара, в том числе скрытые.

8.2.5. Компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.

8.2.6. Производить оформление приемки товара с соответствии с разделом 6 Контракта посредством электронного документооборота на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

8.2.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта.

8.2.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.

8.3. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

8.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

8.3.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов (в том числе электронных), подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

8.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.

8.3.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего Контракта, Спецификации и Техническому заданию.

8.3.5. При обнаружении недостатков товара (в том числе скрытых), требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

8.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3.7. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 8.3.6. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

8.3.7.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.

8.3.7.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 8.3.7.1. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику (Исполнителю, Подрядчику). Датой поступления Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик (Исполнитель, Подрядчик).

8.3.7.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.3.7.2. Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.3.7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.3.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.3.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (при необходимости, на усмотрение Заказчика) провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.3.10. В случае, если документ о приемке в электронной форме не поступил в срок, установленный п.6.10 и (или) 6.15 настоящего Контракта, Заказчик имеет право применить штрафные санкции по основанию неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту в соответствии с п.6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.3.11. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

8.4.1. При надлежащем извещении Поставщиком о дате и времени поставки товара организовать и произвести его приемку.

8.4.2. Оформить документы о приемке товара в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

8.4.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

8.4.3. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.4.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено Поставщиком путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) Заказчик возвращает в срок установленный в п.8.4.5. Контракта денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, при условии отсутствия неисполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ по настоящему Контракту.

8.4.5. Осуществить возврат обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ и п8.4.4. Контракта. При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, в предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ для настоящей закупки, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

8.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

8.4.6.1 поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

8.4.6.2 при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в пункт 8.4.6.1 Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

8.4.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 10% цены Контракта на сумму – _________________ руб.

Согласно ч. 1 ст. 37 Закона N 44-ФЗ, если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

9.2. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме предусмотренной пунктом 9.3. или пунктом 9.4. настоящего Контракта.

9.3. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

9.3.1 Внесение денежных средств осуществляется Поставщиком (Исполнителем) на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику по следующим реквизитам:

Должно быть строгое указание букв, цифр, символов и содержания согласно нижеуказанным реквизитам.

(Указание КБК в назначении платежа строго обязательно!):

Банковские реквизиты:

ИНН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование получателя: УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБУ ТС «ВЫБОРГ-7» МИНЗДРАВА РОССИИ, лицевой счет 20456X59180)

Расч. сч. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Кор. сч. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург

БИК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Обеспечение исполнения контракта (извещение № ____ от «___» _______ 202__г.)

9.3.2. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется при условии надлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту, при условии отсутствия неисполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ по настоящему Контракту.

9.3.3. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств внесенных Поставщиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ для настоящей закупки, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

9.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю)

9.4. При выборе способа обеспечения в виде независимой гарантии:

9.4.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает независимую гарантию, которая должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе 44-ФЗ и по типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", выданную:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи45 Федерального закона 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

9.4.2.Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8) в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.4.3. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ.

9.4.4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.4.5. Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона о контрактной системе 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение 1 (одного) рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

9.4.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель), в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций должен предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе 44-ФЗ.

9.4.7. В случае предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.4.8. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

9.5. В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи96 Федерального закона 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств (при установлении Заказчиком такого требования) и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.6. Применяется в случае, если участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ

9.6.1. Если закупка проводится в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе 44-ФЗ при условии, что участник закупки предоставит сведения содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (далее по тексту – Правила).

10.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.8. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.12. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.13. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.17. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.18. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.19. Поставщик несет в полном объеме ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных Контрактом, к исполнению обязательств по Контракту.

10.20. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

10.22. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

12.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

12.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

13.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

13.3. До передачи спора на разрешение Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

13.4. Посредством ЕИС осуществляется ведение претензионной переписки при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) или Заказчиком условий контракта путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ. Ведения претензионной переписки осуществляется через личные кабинеты сторон (Заказчика и Поставщика, подрядчика, исполнителя) в Единой информационной системы по адресу в сети «Интернет» с доменным именем http:// www.zakupki.gov.ru путем формирования, подписания и направления уведомлений, а также ответа на такие поступившие уведомления от контрагента. Электронные уведомления обладают юридической силой в той же мере, как оформленные (подписанные) на бумажном носителе (оформленные в простой письменной форме).

13.5. Уведомления не указанные в пункте 13.4. Контракта, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в письменной форме и направляется одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.6. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения претензии.

13.7. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

13.8. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

13.9. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

13.10. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.11. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами, подлежит включению в Реестр контрактов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Дата окончания исполнения контракта 19.05.2023г.

14.2. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и внесены в Реестр контрактов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

14.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно.

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

14.4. Предусмотренные п. 14 настоящего раздела и частью 1 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении цены контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ и п.14.3 настоящего Контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика (подрядчика, исполнителя).

14.5. В случае уменьшения цены контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ и п.14.3 настоящего Контракта Заказчик возвращает Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

14.6. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

14.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

14.8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с частями 8–23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»..

14.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14.11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

14.12. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.3. Любая Сторона вправе потребовать у другой Стороны оригинал документа, из числа направленных ранее по электронной почте или посредством факсимильной связи, путем направления такого оригинала документа почтой.

15.4. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего Контракта по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего Контракта, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

15.5. В случае изменения реквизитов Сторон (наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон, электронный адрес и иные реквизиты) в течение срока действия Контракта Стороны обязуются известить друг друга в 5 (пятидневный) срок с момента вступления в силу таких изменений.

15.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.7. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения контракта Стороны вправе изготовить копию контракта на бумажном носителе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

15.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

15.8.1. Приложение № 1 – Спецификация;

15.8.2. Приложение № 2 – Технические характеристики товара;

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»:

ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России

188800, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Отрадное

ИНН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование получателя: УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБУ ТС «ВЫБОРГ-7» МИНЗДРАВА РОССИИ, лицевой счет 20456X59180),

Расч. сч. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Кор. сч. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург

БИК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКПО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКТМО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКВЭД 86.90.4,

Тел./факс: 8(81378)-79040, гл. бухгалтер 8(81378)-79046, бухгалтерия 8(81378)-79048,

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Поставщик»:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № __

от «___» _____________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № _________

от «___» _________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 Извещение о проведении электронного аукциона от 22.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000024

- Посмотреть таблицу с данными