Тендер - Поставка художественных материалов №239923774

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ПРОЕКТ_Договора_и_техническое_задание

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

ГАУК СО «Центр циркового

искусства «Цирк Арт-Алле»

______________Д.С. Соловьев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка художественных материалов для нужд ГАУК СО «Центр циркового искусства «Цирк Арт-Алле».

Код ОКПД (2): 20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде. 22.21.42.141 - Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам: товар должен быть поставлен новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к упаковке поставляемого товара: товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Срок и объем предоставления гарантии качества поставленного товара: Гарантия качества на поставляемый Товар должна составлять не менее 12 календарных месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается со дня приемки Товара Заказчиком. Истечение срока действия Договора не прекращает гарантийных обязательств Поставщика. Устранение недостатков, дефектов в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика.

Сроки и порядок оплаты товара: Заказчик переводит оплату по Договору в 100% объеме на расчетный счет Поставщика, указанный в пункте 13 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи (товарной накладной, универсального передаточного документа (УПД).

Срок и порядок поставки товара: поставка товара осуществляется одной партией за счет средств и транспортом Поставщика с условием погрузки и отгрузки товара Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Маркс, пр. Ленина, зд. 41, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора.

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к техническому заданию – проект договора поставки.

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ___

г. Маркс «___» _______________ 2023 г.

Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Центр циркового искусства «Цирк Арт-Алле» (ГАУК СО «Центр циркового искусства «Цирк Арт-Алле»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Соловьева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Приказа Министерства культуры Саратовской области №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/138 от 15 ноября 2022 года с одной стороны, и

________________________________________________, в лице _________________________________, действующей на основании ______________________________, далее - Поставщик, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услу отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик по заявке Заказчика обязуется поставить художественные материалы (далее – Товар), для нужд Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, город Маркс, проспект Ленина, дом № 41, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Поставщик осуществляет поставку Товара в строгом соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью).

Вместе с товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику всю необходимую документацию к товару: инструкции по эксплуатации на русском языке, сертификаты и декларации соответствия.

Права и обязанности Сторон

Обязанности Поставщика:

Осуществить поставку Товара, указанного в пункте 1.1. Договора, в сроки, предусмотренные Договором.

Сдать Товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Договора, и с необходимым пакетом документов, указанных в Договоре. Поставить товар Заказчику собственными силами и за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.

Одновременно с поставкой Товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в Договоре и подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором.

В случае обнаружения заказчиком Товара ненадлежащего качества, ассортимента, количества, заменить Товаром надлежащего качества, ассортимента, количества в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней.

Устранять выявленные дефекты Товара за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на Товар с аналогичными техническими характеристиками надлежащего качества.

Нести риск случайного повреждения Товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.

2.2. Права Поставщика:

• • Поставщик вправе требовать подписания документов о надлежащем исполнении им обязательств по Договору от Заказчика.
  • Поставщик вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
• Обязанности Заказчика:
• Оплатить Поставщику поставленный Товар, предусмотренный пунктом 1.1. Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.
• Права Заказчика:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.
• Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
• Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
• Для проверки соответствия Товара условиям Договора создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.
• Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Договора.
• Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
• Требовать замены Товара ненадлежащего качества в сроки, установленные Договором.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет _____________________________ (____________________________________) рублей ________________________ копеек, в том числе НДС – не облагается (НДС-%).

Источник финансирования: за счет средств от приносящей доход деятельности

Цена настоящего Договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

Заказчик переводит оплату по Договору в 100% объеме на расчетный счет Поставщика, указанный в пункте 13 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи (товарной накладной, УПД).

В стоимость настоящего Договора включается стоимость товара, его доставка, разгрузка по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, город Маркс, проспект Ленина, зд. № 41, а также все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, сборы и пошлины.

Цена товара включает общую стоимость всех товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Договору.

Качество товара

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара требованиям Договора по составу и качеству.

Количество поставляемого Поставщиком Товара должно строго соответствовать количеству Товара, указанному в Приложении № 1 к Договору.

Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

Все поставляемые Товары должны быть упакованы надлежащим образом. Поставка Товара осуществляется в промышленной упаковке. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Поставщик обязан поставить новый Товар, то есть не бывший в употреблении. Поставка Товара, бывшего в употреблении, считается поставкой товара с существенным нарушением требований к качеству товара.

Поставщик заверяет, что Товар, подлежащий передаче Заказчику по Договору:

- не является предметом договора поставки с третьим лицом,

- не является предметом залога,

- не является предметом судебного спора,

- не удерживается третьим лицом в обеспечение долга,

- не продан третьему лицу,

- в розыске или под арестом не состоит,

- не будет изъят государственным органом в течение года со дня заключения Договора,

- не подвергался ранее ремонту, модернизации или восстановлению,

- не имеет дефектов, связанных с конструкцией и материалами,

- не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности прав на объекты интеллектуальной собственности.

Обстоятельства, перечисленные в данном пункте, не относятся к обстоятельства непреодолимой силы.

4.8. Если заверение окажется ложным, Поставщик, помимо возмещения убытков, обязан выплатить Заказчику неустойку в размере одной трети от цены товара. Наличие убытков, причинно-следственная связь и прочие значимые обстоятельства могут быть доказаны, в том числе документами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке. Поставщик самостоятельно несет полную материальную ответственность за ложные заверения.

4.9. Если Поставщику становится известно, что какое-либо из заверений п. 4.6 ложное, он обязан немедленно уведомить об этом Заказчика в письменной форме или посредством электронной почты (адрес электронной почты Заказчика указан в п. 13 Договора).

Порядок и сроки поставки, сдачи и приемки Товара

Поставка товара осуществляется одной партией за счет средств и транспортом Поставщика с условием погрузки и отгрузки товара Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Маркс, пр. Ленина, зд. 41, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора.

Поставщик уведомляет Заказчика о дате и времени поставки не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты поставки.

Поставщик обязан организовать доставку так, чтобы транспортное средство с Товаром прибыло к Заказчику в пределах рабочего времени Заказчика, то есть в будний (рабочий) день с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Заказчик обязан принять Товар и подписать товарную накладную.

Подпись документов без замечаний не лишает Заказчика права предъявлять претензии Поставщику, в частности, по свойствам товара (качество, количество, нахождение товара в употреблении до получения и т.д.).

Если в сопроводительных документах на Товар есть оговорка «претензий не имею» или аналогичная, такая оговорка не имеет силы.

Поставщик не вправе писать в сопроводительных документах формулировки (условия, оговорки, дописки, исправления и т.д.), которые:

лишают Заказчика возможности предъявлять претензии Поставщику по качеству, количеству, комплектности Товара, а также иные претензии к Поставщику;

умаляют или ограничивают права Заказчика по сравнению с Договором;

лишают Заказчика того или иного права, предусмотренного Договором или законодательством РФ.

Если Поставщик использует вышеобозначенные формулировки в сопроводительных документах, то такие формулировки считаются одновременно ничтожными, ненаписанными, неподлежащими применению.

• Заказчик обязан проверить Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней. Если при проверке выяснится, что Поставщик поставил Товар с существенными недостатками (в том числе Товар, бывший в употреблении), Заказчик вправе заявить односторонний внесудебный отказ от Договора.

Дополнительно Заказчик может воспользоваться другими правами, предусмотренными законом (в частности, ст. 475 Гражданского кодекса РФ).

• Об одностороннем внесудебном отказе от Договора Заказчик уведомляет Поставщика путем отправки письменного уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Товара. Датой принятия Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

5.10. Если Заказчик заявил отказ от Договора, тогда в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня отправки уведомления об отказе Поставщик обязан:

1) своими силами и за свой счет забрать товар у Заказчика; и

2) заплатить Заказчику неустойку в размере 30% от цены Договора.

5.11. Истечение срока Договора не прекращает обязательства, установленные в пункте 5.10 Договора. Эти обязательства могут быть прекращены только надлежащим исполнением.

5.12. В случае, если Заказчиком выявлен товар с существенными недостатками и Заказчик не желает одностороннего внесудебного отказа от Договора, то в течение 5 (рабочих) рабочих дней Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках, а Поставщик вправе направить к Заказчику представителя для осмотра товара и составления акта о недостатках.

5.13. Если Поставщик согласен с недостатками, Стороны составляют акт о недостатках. Заказчик вправе заявить требования, предусмотренные пунктом 11.2 Договора, а Поставщик обязан эти требования удовлетворить.

5.14. Если Поставщик не согласен с недостатками, Поставщик обязан:

а) подписать акт о недостатках с замечаниями;

б) совместно с Заказчиком составить список вопросов к экспертам.

Поставщик вправе организовать экспертизу для установления наличия недостатков в товаре и степени их существенности. Расходы по экспертизе Поставщик несет за свой счет. Если экспертиза подтвердит недостатки товара, Заказчик обязан возместить Поставщику расходы на экспертизу по правилам ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ.

Надлежащим и достаточным доказательством суммы расходов будет договор с экспертной организацией, акт сдачи-приемки работ и платежное поручение об оплате экспертизы.

5.15. Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня отправки сообщения о недостатках представитель Поставщика не прибыл к Заказчику, Заказчик вправе составить акт о недостатках в одностороннем порядке.

Покупатель составляет акт о недостатках в произвольной форме, в двух экземплярах. Акт о недостатках служит надлежащим и достаточным доказательством наличия и существенности недостатков, а также прочих юридически важных обстоятельств – к примеру, возникновения недостатков до передачи товара Заказчику. Один экземпляр акта Заказчик отправляет Поставщику.

Заверения об обстоятельствах

6.1. Все заверения, указанные в настоящем разделе Договора, являются заверениями об обстоятельствах, имеющих значение для его заключения и исполнения (ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ) и действуют в течение всего срока действия Договора.

6.2. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

- На момент заключения Договора Сторона является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), состоящим на налоговом учете по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- Исполнительный орган Стороны находится и осуществляет функции управления по месту нахождения юридического лица по адресу, указанному в Договоре. В составе исполнительного органа Стороны нет дисквалифицированных лиц.

- На момент заключения Договора Сторона не находится в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении нее не инициирована процедура банкротства, на ее имущество в части существенной для исполнения Договора не наложен арест, деятельность не приостановлена;

- Сторона уплачивает все налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, своевременно предоставляет отчетность в инспекцию федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. На момент заключения Договора Сторона не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и взносам, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- Сторона будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации таким образом, чтобы своими действиями/бездействиями не причинить убытков другой Стороне;

- Заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны);

- До подписания настоящего Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов;

- Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Стороны лицом;

- Сторона, которая дала недостоверные гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, обязана по письменному требованию другой Стороны возместить убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в срок, указанный в таком требовании;

- В случае предоставления одной из Сторон недостоверных заверений об обстоятельствах другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора. Прекращение Договора по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом, не лишает возможности Сторону, отказавшуюся от Договора, требовать выплаты неустойки, убытков в порядке, предусмотренном Договором.

- Ни внутриорганизационные документы Сторон, ни любые иные документы, в которых фигурируют Стороны, не содержат каких-либо ограничений или запретов, препятствующих заключению данного договора и исполнению его обязательств по договору, при этом Стороны получили все необходимые для заключения договора разрешения.

6.3. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию предусмотренную Договором неустойку в размере одной трети от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

6.4. Признание Договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных пунктом 6.4 Договора.

Ответственность Сторон

7.1. По вопросам ответственности Сторон, неурегулированным в Договоре, Стороны руководствуются законодательством РФ.

• Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Если в течение ста календарных дней со дня получения Товара Заказчиком государство:

исключит Товар из гражданского оборота – путем принятия нормативно-правового акта или иным способом; или

ограничит Товар в гражданском обороте – в частности, запретит продажу Товара; или

наложит иное ограничение на Товар, препятствующее использованию Товара в деятельности Покупателя;

ТОГДА: стороны возвращаются в первоначальное положение – как если бы договора не было – в порядке, установленном данным разделом Договора.

• Пункт 7.3 Договора применим во всех случаях, если товар изъят у Заказчика по причинам, связанным с Поставщиком или с деятельностью Поставщика.
• Пункт 7.3 Договора применим и в случаях, если товар изъят у Заказчика по причинам, возникшим из-за деятельности лиц, имеющих отношение к Поставщику. В частности, из-за действий деловых партнеров Поставщика, участников (учредителей) Поставщика, работников по трудовым договорам и т.д. (далее – Зависимые лица).
• Пункт 7.3 Договора применим, в частности, в следующих случаях (открытый перечень):

1) Если товар изъят у Заказчика в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Зависимого лица Поставщика; а также

2) Если товар изъят в качестве доказательства или в ином качестве в ходе административного расследования или иного производства, начатого в отношении Поставщика или Зависимого лица Поставщика; а также

3) Иные подобные случаи.

• Пункт 7.3 Договор не применим, если изъятие товара произошло из-за противоправных действий Заказчика.
• В срок, указанный в пункте 7.3. Договора, Заказчик вправе заявить односторонний внесудебный отказ от Договора – направить Поставщику уведомление об отказе.
• В день, когда Поставщик получит уведомление Заказчика об отказе от Договора, наступают следующие последствия:

1) Право собственности на Товар и все риски (утраты, порчи, гибели товара и т.д.) переходят от Заказчика – к Поставщику; и

2) Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней вернуть Заказчику деньги, уплаченные за Товар, а также уплатить неустойку 0,1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата денег; и

3) Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней вернуть Поставщику Товар, если Товар не изъят государственным органом или на это нет запрета или ограничения государственного органа.

• Обязательства, предусмотренные пунктом 7.9. Договора, - независимые (не встречные). То есть сторона обязана исполнить обязательство независимо от того, исполнила или нет другая сторона свое обязательство. В частности, Поставщик обязан исполнить обязательство по возврату денег независимо от того, вернул Заказчик товар или нет.
• Если Поставщик отказывается принять товар, Заказчик вправе отправить товар Поставщику силами третьего лица (почта, служба курьерской доставки и т.д.).
• Расходы и убытки, связанные с возвратом в первоначальное положение, стороны несут самостоятельно.
• Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Договора:
• в случае нарушения сроков поставки Товара более, чем на 15 дней;
• в случае поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
• в случае нарушения условий Договора по качеству Товара, изложенных в разделе 5 Договора;
• в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
• в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В таком случае Поставщик обязан:

- своими силами и за свой счет забрать товар у Заказчика и вернуть Заказчику оплату Договора.

Поставщик обязан уплатить неустойку 0,1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата денег.

Порядок рассмотрения споров

В случае возникновения спорных вопросов, разногласий либо претензий, касающихся исполнения Договора, Сторона направляет другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении письменную претензию с описанием сути спорного вопроса и предложением разрешения спорной ситуации. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Стороной такой претензии, другая Сторона обязана в письменном виде ответить на претензию и направить ее заказным письмом с уведомлением о вручении.

При отсутствии обоюдного согласия в процессе переговоров Стороны обращаются в Арбитражный суд Саратовской области, в том числе и в случае возникновения спора о признании Договора недействительным или незаключенным.

Обеспечение исполнения обязательств по Договору

Обеспечение исполнения обязательств по Договору не предусмотрено.

Порядок и последствия изменения и расторжения (прекращения) Договора

В случае расторжения настоящего Договора по решению суда, в связи с существенными нарушениями Договора, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в случае существенных нарушений Поставщиком условий Договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

Расторжение (прекращение) Договора по любым основаниям не освобождает Поставщика от:

-обязательства оплатить Заказчику неустойку, установленную Договором.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу со дня его подписания, указанного в правом верхнем углу на первой странице Договора, и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Прочие условия

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Иные документы, связанные с исполнением Договора (например, товарные накладные) не могут менять Договор. Условия, формулировки и содержание иных документов не лишают Сторон прав, возникших из Договора, а также из законодательства РФ. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Изменение Договора конклюдентными действиями, бездействием и электронной перепиской запрещено.

При заключении дополнительного соглашения изменение предмета Договора не допускается. Изменения, вносимые дополнительным соглашением, не должны вести к ухудшению условий Договора текущей редакции для Заказчика и экономической эффективности закупки.

На переговорах, а также при заключении Договора и в день подписания Договора, стороны понимали значение своих действий, осознанно руководили своими действиями.

Сторонам также понятны правовые последствия Договора. Стороны заключили Договор, действуя осознанно, разумно и добросовестно.

Настоящий Договор составлен на _____ листах в 2 (двух) подписанных Сторонами экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Подписи Сторон на Договоре также свидетельствуют о том, что Стороны внимательно прочитали каждый лист Договора, поняли суть и текст Договора.

Договор заключен с намерением создать именно те правовые последствия, которые описаны в Договоре. Договор не прикрывает другую сделку (договор, иное соглашение). Договор не преследует противоправную цель.

Договор заключен к обоюдной выгоде Сторон. Стечение тяжелых обстоятельств отсутствует. Условия Договора выгодны обеим Сторонам.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к предмету настоящего Договора, после его подписания теряют силу. Настоящий Договор представляет собой окончательное и полное соглашение Сторон относительно его предмета.

Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к

Договору поставки товара № ___ от «__»__________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными