Тендер - Поставка хладагента фреон R-404a, Масло Fuchs Reniso Triton SE170 №239836291

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор_поставки_ИП_Прудников_022023xx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

- Посмотреть таблицу с данными

Индивидуальный предприниматель Прудников Николай Владимирович, действующий на основании ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть025637, именуемый в дальнейшем «Поставщик» и ГАУ «СК «Брянск»» в лице директора Ларина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в Приложениях к настоящему Договору.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара указываются сторонами в товарно-сопроводительных документах (товарные накладные, УПД и проч.), которые являются приложениями и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Цены по настоящему договору устанавливаются в рублях РФ.

1.5. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании оплаченных Покупателем счетов. Под «партией товара» стороны договорились принимать объем товара, поставленный в соответствии с одной товарной накладной.

2.1.2. Поставка Товара осуществляется в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора одним из следующих способов, согласованных сторонами:

- Путем доставки Товара силами Поставщика в адрес Покупателя.

2.1.3. Обязательство по поставке считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю.

2.1.4. Право собственности на Товар и риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

За повреждения Товара, полученные во время транспортировки, несет ответственность Поставщик.

2.1.5. В случае обнаружения брака Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Товара. В противном случае, Товар считается поврежденным на складе Покупателя.

2.1.6. Все претензии к качеству товара Покупатель направляет Поставщику в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Товара с приложением подтверждающих документов.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в ассортименте, согласованном сторонами в счете (на оплату), а также в товарно-сопроводительных документах (товарные накладные, УПД и проч.). Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технической документации, ГОСТу и ТУ. Одновременно с передачей товара передать Покупателю относящуюся к ней необходимую документацию:

- товарная накладная (ТОРГ-12);

- счет-фактура;

- ТТН;

- УПД;

- документы, подтверждающие качество товара.

2.2.2. В течение 1-го рабочего дня после отгрузки (отправки товара), по факсу или электронной почте отправить в адрес Покупателя копии счетов и товарно-сопроводительных документов (товарные накладные, УПД и проч.).

2.3. Покупатель обязуется:

2.3.1. Принимать и оплачивать передаваемый Поставщиком Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.3.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную и т.д.).

2.3.3. В течение одного дня с момента получения товара возвратить Поставщику сканированный экземпляр товарно-сопроводительных документов (товарные накладные, УПД и проч.) с подписью уполномоченного лица и печатью предприятия в электронном виде (или факсимильной связью). Не позднее 10 дней с момента получения товара возвращать Поставщику один экземпляр (в форме оригинала) товарно-сопроводительных документов (товарные накладные, УПД и проч.), переданной Покупателю для возврата с подписью уполномоченного лица и печатью предприятия почтой.

2.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата партии товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в течении 7 рабочих дней с момента принятия товара Покупателем. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Договора, в том числе стоимость Товара, упаковки, доставки до места нахождения Заказчика, оборудования, включенного в комплектацию Товара, сборку, в случае поставки Товара в разобранном виде, погрузку/разгрузку, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика. По согласованию Сторон возможна оплата другими способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% процента от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

4.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, предусмотренного договора, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% процента от стоимости не поставленного Товара.

4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора.

4.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. Согласие может быть передано только заказным почтовым отправлением.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением сроков поставки и оплаты партии товара, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию устанавливается в десять календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в п. 5.2. настоящего договора.

5.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы: наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями или иными бедствиями природного или техногенного характера, а равно войнами или военными действиями, террористическими актами, забастовками или массовыми беспорядками, принятием органами государственной или муниципальной власти или управления решений (решения), повлекших безусловную невозможность исполнения обязательств по договору.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сроки исполнения обязательств Сторонами соответственно сдвигаются. В том случае, когда указанные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе отказаться от принятых на себя обязательств в одностороннем порядке без уплаты контрагенту каких бы то ни было неустоек и без возмещения убытков.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору, обязана уведомить другую сторону в период не позднее 3 (трех) календарных дней о наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств. Достаточным доказательством наличия и продолжительности данных обстоятельств будут служить справки, выданные Торгово-Промышленной Палатой.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по договору и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении одного месяца с момента отправки одной из сторон договора другой стороне договора в письменном виде заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Документы (настоящий договор, приложения, письма, счета, заявки и т.п.) переданные посредством факсимильной связи (ч.2 ст. 434 ГК РФ) или электронной почты имеют полную юридическую силу и могут являться доказательствами при разрешении споров между сторонами. Экземпляры таких документов, имеют для сторон юридическую силу, если содержат отметку факсимильного аппарата с указанием даты отправки (либо получения) документа, телефонного номера или наименования отправителя (либо получателя) факсимильного (электронного) сообщения.

8.2. Все сведения, полученные сторонами при исполнении данного договора, а именно: сведения об объемах, сроках поставок, количестве, качестве, ассортименте и ценах товаров, условиях оплаты признаются Сторонами конфиденциальной информацией, разглашение которой третьим лицам без согласия другой Стороны не допускается.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.4. Уведомления по Договору, направляются в электронном виде по следующим адресам:

- для Поставщика: _____________________

- для Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8.5. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса, платежных реквизитов, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

8.6. В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» Покупатель дает свое согласие свободно, без принуждения, по собственной воле и в своем интересе Продавцу путем подписания настоящего Договора, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Покупателя (фамилии, имени, отчестве, данных документа, удостоверяющего личность, гражданстве, дате и месте рождения, адресе иных персональных данных, а также данных об исполнении сторонами обязательств по договору, в рамках которого дано данное согласие), включая получение согласия лично и/или от любых третьих лиц, с учётом требований действующего законодательства. Также данным согласием Покупатель разрешает передачу свих персональных данных третьим лицам для обмена информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством. Согласие дано на обработку указанных выше персональных данных любым способом, как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители). Согласие действует до момента прекращения действия договора

8.7. Настоящий договор составлен на русском языке на четырех листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8.8. Стороны обязуются соблюдать антикоррупционное законодательство.

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к

Договору от 21.02.2023 г.

Спецификация на поставку хладагента фреон R-404a, Масло Fuchs Reniso Triton SE170

Заказчик: ГАУ "СК "Брянск"

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Кромская, 48 А

Адреса поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Кромская, 48 А

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет закупки: Поставка Масло Fuchs Reniso Triton SE170,Фреон R404A

1. Характеристики поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки товара: Поставка товара должна осуществляться в соответствии с условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

Требования к упаковке товара, упаковка товара должна обеспечивать:

- безопасность и неизменность идентификационных признаков продукции при обращении в течение ее срока службы;

- сохранность продукции в установленном уровне чистоты и сводить к минимуму риск инфекционного загрязнения;

- защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

-сохранение стерильности в установленных производителем условиях хранения и транспортирования до вскрытия защитной упаковки перед применением (эксплуатацией).

Требования к качеству продукции: Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия (декларациями соответствия), регистрационными удостоверениями.

Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. Качество товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), иной нормативно-технической документации и подтверждается сертификатами соответствия с областью действия - на всей территории РФ, которые подлежат передаче Покупателю (либо лицу им уполномоченному) одновременно с передачей товара.

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение+ТЗ_фреон_масло_022023

Автономное Учреждение «Спортивный Клуб «БРЯНСК»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянск, ул. Кромская, 48-а. Тел./факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,e-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 09.06.15 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА,

ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ

на право заключения

Договора на Поставка хладагента фреон R-404a, Масло Fuchs Reniso Triton SE170

- Посмотреть таблицу с данными

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

1. Термины и определения

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее также - закупки) – осуществляемые в порядке, предусмотренном Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ "СК "Брянск" (утв. Протоколом заседания Наблюдательного совета № 1 от 10 февраля 2023 г.), действия Учреждения по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАУ "СК "Брянск".

Учреждение (далее также – заказчик) – Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брянск".

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором Учреждение предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

Единая информационная система - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Информация и документы, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.

Закупочная документация – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, правилах проведения процедуры закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Договор – договор, заключаемый Учреждением и сторонней организацией в целях обеспечения нужд Учреждения.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

I. Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

1. Способ закупки, обоснование способа закупки - закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на Поставка хладагента фреон R-404a, Масло Fuchs Reniso Triton SE170 производится на основании пп. 12. п. 1. раздела 50 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ "СК "Брянск" (утв. Протоколом заседания Наблюдательного совета № 1 от 10 февраля 2023 г.);

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика – Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брянск",▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Брянская область, г. Брянск, ул. Кромская, д. 48 А, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг – Договор на Поставка хладагента фреон R-404a, Масло Fuchs Reniso Triton SE170;

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Брянская область, г. Брянск, ул. Кромская, д. 48 А;

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС.

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа - не предоставляется;

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) - не проводится;

8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме) - не установлено;

9. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке- не предоставляется;

10. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению- не предоставляется;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

II. Документация закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика –

- Посмотреть таблицу с данными

Во всех случаях, когда указание ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, источник происхождения или ссылка на производителя вызвано объективной необходимостью, подразумевается, что такие ссылки дополняются словами "или эквивалент". Эквивалентность товара определяется на основании технических и функциональных характеристик, определенных производителем товара. Товар считается эквивалентным, если его производительность равна или превышает производительность требуемого товара при том же (или превышающем) уровне функционального наполнения. Производительность определяется на основании общепринятых (в том числе и соответствующими производителями товаров) тестов.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены;

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Брянская область, г. Брянск, ул. Кромская, д. 48 А;

Срок поставки товара: с момента заключения договора по 27.02.2023 года.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – в соответствии с условиями договора.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)–Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Договора, в том числе стоимость Товара, упаковки, доставки до места нахождения Заказчика, оборудования, включенного в комплектацию Товара, сборку, в случае поставки Товара в разобранном виде, погрузку/разгрузку, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены;

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

11. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии – не установлены;

12. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке– не установлены;

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов– не установлены;

14. Место и дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки– не установлены;

15. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке– не установлены;

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке– не установлены;

17. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке– не установлены;

18. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению– не установлены;

19. Сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами – не установлены.

Приказ_о_ЕП_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БРЯНСК»

(ГАУ «СК «БРЯНСК»)

ПРИКАЗ

«____» ___________2023 г. №_______

г. Брянск

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

В срок по 21.02.2023 г. включительно заключить договоры:
- Поставка хладагента фреон R-404a, Масло Fuchs Reniso Triton SE170.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ларин Д.Ю.

Исп. Жилин Е.А.

doc▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть