Тендер - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ" объявляет тендер: Поставка технических газов для нужд Удомельского филиала ООО "АтомТеплоЭлектроСеть". №239816829

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) Проведение МЗ при закупки стоимостью до 2-х миллионов рублей с НДС (включительно) для любых видов продукции.

Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть".

Местонахождение: Тверская область, г. Удомля, ул. Зеленая д.14.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тверская область, г. Удомля, ул. Зеленая, д. 14.

Контактное лицо: Угловская Олеся Ивановна.

Контактный телефон/факс: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвн. 6971.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет договора: Поставка технических газов для нужд Удомельского филиала ООО "АтомТеплоЭлектроСеть".

Состав, объем и количество товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок (период) поставки товара: 01.03.2023 – 31.12.2023.

Условия поставки товара: в соответствии с проектом договора.

Место поставки товара: Согласно Техническому заданию.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 79 копеек, без НДС.

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.11, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.11.11.150.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: Согласно техническому заданию.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с договором.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с договором.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не предусмотрено.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЕРИЯ СЕРВИС», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0244.

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тверская область, г. Удомля, ул. Тверская, стр. 2.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион) по электронному адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора.

Проект_договораxx ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Удомля, Тверская область «___» ______ 2023 г.

______________________ (____________), именуемое в дальнейшем Поставщик в лице ____________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть» (ООО «АТЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка Поставщиком газов технических для нужд филиала «АТЭС-Удомля» (далее – Продукция) в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемка и оплата Покупателем Продукции на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором. Поставка Продукции осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

Изготовители Продукции, указаны в Спецификации (приложение № 1)

1.2. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется в адрес Грузополучателя по реквизитам, указанным в Спецификации (приложение № 1).

Грузополучатель от имени Покупателя осуществляет приемку Продукции и входной контроль Продукции в порядке, установленном настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _______ (______) рублей ____ коп., кроме того НДС (20%) – ________ (___________) рубля __ коп., всего: _________ (___________) рублей ___ коп.

2.2. Цена Договора является предельно максимальной и включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы, расходы на погрузку/разгрузку, страхование Продукции, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи (в том числе связанные с таможенным оформлением ввоза Продукции на территорию другого государства), которые Поставщик должен выплатить в связи с исполнением обязательств по Договору. Тара и упаковка возврату не подлежат.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

3.1. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отправке и после получения подтверждения о готовности принять Продукцию, доставляет ее в адрес Грузополучателя.

3.2. Доставка Продукции в адрес Покупателя/Грузополучателя осуществляется силами Поставщика и за его счет любым видом транспорта, пригодным для перевозки Продукции, по реквизитам, указанным в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору).

3.3. Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем, а также на период хранения до передачи в монтаж (производство).

Упаковка и маркировка Продукции должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Упаковка Продукции должна обеспечивать ее перевозку автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократую перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта). Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Продукции при ее хранении и транспортировании до Грузополучателя.

3.4. Покупатель/Грузополучатель обязан принять Продукцию и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству и комплектности - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поставки.

3.5. При обнаружении недопоставки при приемке Продукции Покупатель/Грузополучатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2).При неявке уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Продукции Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) составляется Покупателем/Грузополучателем в одностороннем порядке, в этом случае в графе «Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя) делается отметка «не явился» или иная информация, полученная от Поставщика.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Продукции в течение 15(пятнадцати) календарных дней с даты обнаружении недопоставки.

3.6. При обнаружении при приемке ненадлежащего качества (дефектов, брака) Продукции или несоответствия Продукции условиям о комплектности Покупатель/Грузополучатель уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков (дефектов) или некомплектности Продукции.

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Грузополучателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Грузополучателя для осмотра и составления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2).

При неявке уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Продукции Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) составляется Покупателем/Грузополучателем в одностороннем порядке, в этом случае в графе «Представитель грузоотправителя» (поставщика, производителя) делается отметка «не явился» или иная информация, полученная от Поставщика.

Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) и (или) Акт входного контроля, в том числе составленные Покупателем/Грузополучателем в одностороннем порядке, признаются сторонами надлежащими доказательствами недопоставки, некачественности, некомплектности Продукции и являются основанием для предъявления претензий Поставщику.

3.7. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Продукции;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

3.8. В случае нарушения Поставщиком условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Продукции, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектной Продукции на комплектную;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.9. При предъявлении Покупателем требования о замене Продукции, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления требования, если иной срок не указан в требовании.

3.10.В день отгрузки Продукции Поставщик предоставляет Грузополучателю следующие документы:

- товарную накладную (унифицированная форма №ТОРГ – 12);

- счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- документы о сертификации Продукции (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия или декларации о соответствии), если сертификация Продукции предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Продукции в адрес Грузополучателя обязан направить Покупателю по факсу или электронной почтой по адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, куратору Договора Кузнецовой Анне Михайловне, все необходимые копии отчетных документов, перечисленных в настоящем пункте Договора.

3.11. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной унифицированной формы
№ ТОРГ-12.

3.12. В эксплуатационных документах на Продукцию, содержащую драгоценные металлы, Поставщик обязан указывать наличие драгоценных металлов согласно требованиям, ГОСТ 2.608-78* «Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах». При отсутствии в Продукции драгоценных металлов Поставщик обязан в эксплуатационных документах на Продукцию сделать запись об отсутствии драгоценных металлов.

3.13. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом Продукции ненадлежащего качества, некомплектной, контрафактной Продукции. Расходы, связанные с возвратом Поставщику Продукции, определяются как сумма расходов Покупателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику.

3.14. Гарантийные обязательства.

На поставляемую Продукцию, устанавливаются следующие гарантийные сроки, их продолжительность и порядок исчисления:

Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции не менее 24 месяцев с даты приемки Продукции.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийных сроков на Продукцию, Поставщик обязан обеспечить наличие у себя действующих лицензий, сертификатов, разрешений и согласований, предусмотренных нормативными документами, правилами и нормами, в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, в связи с исполнением обязательств по Договору, а также обеспечить соблюдение требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата Продукции производится в размере 100% от стоимости поставленной Продукции, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), в срок не более 7 (семи) рабочих дней после получения Покупателем Продукции (подписания Покупателем товарной накладной (унифицированной формы № ТОРГ-12), при условии ее надлежащего качества и в надлежащей комплектности и представления документов, поименованных в пункте 3.10 настоящего Договора, на основании счета, выставленного Поставщиком.

4.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика или иными не противоречащими законодательству Российской Федерации средствами расчетов.

4.4. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Продукции зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.

4.5. Стороны обязаны производить cверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, Поставщик обязан предоставить подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные в 2 (двух) экземплярах.

При закрытии договора Стороны обязаны произвести окончательную сверку взаимных расчётов.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику, либо при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия, с изменением соответствующей последовательности пунктов.

Направление актов сверки осуществляется по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Оригиналы актов сверки пересылаются почтой в адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тверская область, город Удомля, а/я 62.

5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или)ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

5.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

5.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

5.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон настоящего Договора вправе потребовать его расторжения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции и/или сроков предоставления товарно-сопроводительной документации согласно пункту 3.10 настоящего Договора Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере две трехсотых (2/300), действующей на день уплаты неустойки, ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от стоимости не поставленной в срок Продукции и/или стоимости Продукции, по которой товаро-сопроводительная документация не представлена в установленный Договором срок, за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки и по день фактической поставки, определяемый по дате подписания Покупателем товарной накладной (унифицированной формы № ТОРГ – 12)и/или по день фактического предоставления Покупателем товаро-сопроводительной документации согласно пункту 3.10настоящего Договора включительно.

В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

В случае если в результате нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель в соответствии с законодательством Российской Федерации откажется от исполнения настоящего Договора или настоящий Договор будет расторгнут по решению суда, а Продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную пунктом6.1 настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

Поставщик принимает на себя ответственность за качество поставляемой Продукции, в связи, с чем обязуется:

- оградить Покупателя от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Продукции;

- выполнить условия, установленные в пунктах 6.6, 6.7, 6.8. настоящего Договора.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную выгоду, а также регрессные требования о возмещении сумм, выплаченных Покупателем третьим лицам.

6.6. В случае если Поставщик не явился для составления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2), Акта входного контроля в сроки, указанные в уведомлении Покупателя, на Поставщика налагается штраф в размере 2% (двух процентов) от цены Договора.

6.7. В случае, если Договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике будет внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года.

6.8. В части, не покрытой неустойкой, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.

7.3. Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Противодействие коррупции. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны по настоящему Договору и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы и нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

8.2. Заверения об обстоятельствах.

8.2.1. Каждая Сторона по настоящему Договору гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе, в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

8.2.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также, что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

8.3. Поставщик, уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком, претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком, продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком, документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик, предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств. Срок действия договора с «___» ___ 20_ г. по «___» ___ 202_ г.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

10.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечет нарушения исключительных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Продукции и документации Покупателем на территории России.

Для подтверждения гарантий Поставщик по требованию Покупателя представит ему надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих исключительные права третьих лиц на использование Продукции или результатов интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств).

10.2. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их исключительных прав, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель немедленно информирует об этом Поставщика.

10.3. Поставщик обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт претензии третьих лиц, предъявленные Покупателю в связи с нарушением их исключительных прав, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав третьих лиц на территории России.

11.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. Стороны обеспечат конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения настоящего Договора или в связи с его исполнением.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор и все приложения к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон.

Договор и все приложения к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение спецификации, общей стоимости по Договору, сроков поставки Продукции, порядка оплаты и др.) оформляются дополнительным соглашением, которое вместе с приложениями к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон.

12.2. Покупатель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Поставщика, завода-изготовителя Продукции, а также другую информацию ограниченного распространения.

12.3. Уступка Поставщиком права требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса от Поставщика. В случае уступки Поставщиком права требования по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязуется оплатить Покупателю штраф в размере 30% от размера уступленного без согласия Покупателя требования.

12.4. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Покупателю убытков.

12.5. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке без обращения в суд в следующих случаях:

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции (два и более раза) или нарушения сроков поставки Продукции (партии Продукции) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком условий Договора;

- несоблюдения Поставщиком нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке Продукции;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных законодательством Российской Федерации;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12.6. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 12.5 настоящего Договора, осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.

12.7. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

12.8. Стороны обязуются выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (приложение № 3), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Спецификация (приложение № 1).

Техническое задание (приложение № 2).

Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (приложение № 3)

Сведения о цепочке собственников (приложение № 4)

Акт сверки взаиморасчетов (приложение №5).

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки от ___.___.2023 г. №_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик обязуется поставить и передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки от ___.___.2023 г. № ____

Техническое задание на поставку технических газов

для нужд филиала «АТЭС-Удомля»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору поставки от ___.___.2023 г. № _____

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

1.Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках Закупки, (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору поставки от ___.___.2023 г. № _____

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

____________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5

к договору поставки от ___.___.2023 г. № _____

(ФОРМА)

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с даннымиАналитическая_записка