Тендер - поставка хозяйственных товаров №239701793

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_контракта

Муниципальный контракт № ____________

с.Новоспасск «___» февраля 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение культурно-досуговое объединение «Элегия» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Гришина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _ _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующей на основании ____-, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при определении Поставщика с помощью Электронной торговой площадки: РТС-тендер, «Электронный магазин Новосибирской области» (закупка № _______________), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка хозяйственных товаров (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товар, который не был в употреблении. Товар не должен иметь дефектов.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ________________ (________________ ) рублей 00 копеек,

НДС – не предусмотрен.

В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Покупателем, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателем.

Источник финансирования: бюджет Новоспасского сельсовета Барабинского района.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренных Договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4 Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Поставщиком счета. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Издания и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

3. Упаковка и маркировка

3.1 Упаковка и маркировка поставляемого по настоящему Договору товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара.

4. Условия и порядок поставки

• Поставка Товара производится Поставщиком Покупателю путем отгрузки по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, с.Новоспасск, ул. Центральная 38.
• Стоимость доставки Товара входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
• Поставка Товара осуществляется одной партией по наименованию и в количестве, указанном в Описании объекта закупки/Заявке. Период поставки: в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика либо момент фактической поставки издания.
• Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента поставки Товара.

5. Права и обязанности сторон.

• Поставщик обязан:

5.1.1 Передать Покупателю Товар свободными от любых прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что Товар не состоит в споре и под арестом, не является предметом залога и т.п.

5.1.2 Не менять в период действия настоящего Договора наименование, периодичность выхода и цену на Товар, указанную в Приложении № 1.

5.1.3 Принимать к рассмотрению претензии Покупателя, предъявляемые в отношении брака и недопоставки товара. В течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии от Покупателя заменить либо возместить Покупателю стоимость товара. Все расходы (транспортные и др.), связанные с заменой товара, несет Поставщик.

5.1.4 В случае прекращения выпуска или задержки выпуска товара, а также нарушения сроков доставки, указанных в п. 4.3 настоящего Договора, на срок более чем 6 месяцев, произвести аннуляцию товара и уведомить Покупателя. В этом случае стоимость оплаченного аннулированного товара Поставщик обязан возвратить Покупателю в течение 15 (пятнадцати дней) дней с момента аннуляции.

5.1.5. Поставить товар, указанное в Приложении № 1, по адресу и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.

• Покупатель обязан:

5.2.1. Обеспечить получение товара по адресу, указанному в пункте 4.1 настоящего Договора.

5.2.2. Оплатить товара в порядке и по цене, предусмотренными в разделе 2 настоящего Договора.

5.2.3. В течение 2 (двух) дней с момента поставки проверить качество товара и передать Поставщику письменную претензию.

6. Ответственность сторон

6.1. По настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае невыполнения Покупателем обязанности по оплате Поставщик вправе не производить поставку товара.

6.3. За нарушение сроков поставки товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню из расчета 1/300 ставки действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленных экземпляров товара за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение сроков оплаты товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню из расчета 1/300 ставки действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более основной суммы Договора.

6.5. Поставщик полностью освобождается от ответственности за нарушение сроков поставки товара в случае прекращения выпуска или задержки выпуска товара.

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора и/или в связи с ним, подлежат обязательному урегулированию Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) дней с момента получения. После соблюдения претензионного порядка Стороны могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

7.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

7.3. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую Cторону. вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

7.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая Cторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой Cтороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

7.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением Договора пострадавшая Cторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой Cтороной уведомления об этом.

7.6. Пострадавшая Cторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой Cтороны.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2023г., но до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с Заказом Покупателя.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с действующим законодательством в интересах Покупателя и во исполнение обязательств Поставщика перед третьими лицами.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальному контракту

от «_____» февраля 2023 г. № ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Хозяйственные товары

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________ (______ ) рублей 00 копеек

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, Барабинский район, с.Новоспасск, ул. Центральная дом 38.

Срок, условия поставки товара: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора.

Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Качество поставляемого товара: поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

_______________/Гришин В.И. ___________________/ ______________

«_______» февраля 2023 г. «____» февраля 2023 г.

МП МП