Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шпедта Александра Артуровича, действующего на основании Устава и Приказа Минобрнауки России _______, с одной стороны, и
__________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании:
Извещение о проведении электронного аукциона от __________________,
идентификационный код закупки № ________________________________,
Протокол____________________________ от ____________________________,
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
Предмет Контракта 1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку реактивов для научных исследований для нужд НИИ МПС (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Получатель/Плательщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар. 1.1.1. Получатель/плательщик: Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН (НИИ МПС), расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3 Г. 1.2. Номенклатура Товара, его количество и технические показатели определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту). 1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства. Поставщик доставляет Товар Получателю по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 Г, (склад) с 09 ч. 00 мин. до 12ч. 30 мин.
Цена Контракта 2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 2.2. Цена Контракта составляет _______________ руб. (_____) ________________ коп., включая НДС ______________руб. (_____)_________________ коп. (если НДС не облагается, указать основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта). 2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы , страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта. 2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара. 2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
Взаимодействие Сторон 3.1. Поставщик обязан: 3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; 3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта; 3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта; 3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара; 3.1.5. для решения вопросов, связанных с поставкой Товара по настоящему Контракту, назначить ответственное лицо: ____________, тел. +7 (____)___________. 3.2. Поставщик вправе: 3.2.1. требовать от Получателя приемки поставленного Товара в Месте доставки; 3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту; 3.2.3. требовать от Плательщика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту; 3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар; 3.3.3. для решения вопросов, связанных с поставкой Товара по настоящему Контракту, назначить ответственное лицо: сотрудника склада НИИ МПС, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГлушкова Людмила Владимировна. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом; 3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту; 3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта; 3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара; 3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет; 3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков; 3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
Упаковка и маркировка. Условия транспортировки 4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара. При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара. 4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку: Наименование Товара: ____________________________ Государственный контракт № __________________________ Заказчик: (наименование)___________________ Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ___________________ Получатель: (наименование (для юридического лица),___________________ Пункт назначения:___________________ Грузоотправитель:___________________ Ящик/контейнер № ________, всего ящиков/контейнеров___________________ Размеры (высота, длина, ширина)___________________ Вес брутто ___________кг Вес нетто ____________кг. 4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте. 4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.
Поставка Товара 5.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 120 дней с момента заключение Контракта. Поставщик обязан за 2 дня до поставки предупредить Заказчика. 5.2. Поставщик осуществляет передачу Товара с предоставлением Заказчику следующих документов о приемки товара, сформированные посредством единой информационной системы: а) товарную накладную (или универсального передаточного документа), составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями): - надлежащим образом заверенную копию сертификата соответствия и/или декларации о соответствии на Товар (в случае, если требование об обязательном подтверждении качества для данной группы Товаров, либо отдельного Товара, установлено законодательством РФ) (по 1 экз.).
Приемка Товара 6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя: а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту); б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта; в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара; г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается в случае необходимости). 6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 6.3. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара или его части в момент поставки в случае, если: товар доставлен вне времени указанного в п. 1.3. настоящего Контракта; товарно-сопроводительные документы не оформлены или представлены не в полном объеме. 6.4. Заказчик не производит приемку Товара или его части от Поставщика до момента устранения причины отказа в приемке. Поставщик несет все расходы, связанные с этим. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке Товара на месте, Поставщик за свой счет обеспечит вывоз доставленного Товара с территории Заказчика и произведет поставку после устранения причины отказа к установленному времени приемки на склад. 6.5. Претензии по комплектности, качеству и скрытым дефектам изготовления принимаются Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию или рекламацию по комплектности или качеству и дать ответ по существу в течение пяти рабочих дней с момента ее получения. Брак подлежит замене в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта выявленных недостатков, некомплектный Товар подлежит доукомплектованию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта выявленных недостатков, если актом не установлен меньший срок. Расходы, связанные с заменой, доукомплектованием и/или устранением брака, несет Поставщик. 6.6. Риски случайной гибели, порчи или утраты Товара лежат на Поставщике до передачи Товара Заказчику. 6.7. Приемка Товара по комплектности и Техническим характеристикам производится согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту), а по количеству, согласно заявке Заказчика в течение 5-ти дней с даты поставки товара на склад.
Выборочная проверка Товара 7.1. Получатель имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара. 7.2. Проверка Товара проводится за счет средств Получателя. 7.3. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик. 7.4. Получатель имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
Качество Товара 8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 1 к Контракту). 8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Получателю должен соответствовать не менее 60% от срока годности, установленного производителем, на дату поставки Заказчику.
Порядок расчетов 9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет субсидий ГЗ на 2023 год. 9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Плательщика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (либо - по каждому этапу поставки Товара) . 9.3. Плательщик производит оплату за фактически поставленный Товар после поставки Товара на основании счета-фактуры (или счета) и подписанной обеими Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа) с обязательной ссылкой на номер и дату Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с даты подписания Плательщиком документа о приемке. 9.4. На всех документах, перечисленных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование Получателя, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов. 9.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 30 календарных дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов.
Обеспечение исполнения Контракта 10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10% от НМЦК. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе. В случае заключения Контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 10.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 10.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 15 дней: - с даты подписания Акта приема-передачи Товара (Актов приема-передачи Товара); - с момента получения заявления Поставщика о возврате части денежных средств пропорционально стоимости исполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом; - обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком. 10.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту. 10.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения настоящего Контракта и (или) предоставить Покупателю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Покупателем Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 ст. 96 Закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Покупателем путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 ст. 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона о контрактной системе.
Ответственность Сторон 11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа). 11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 1000 рублей, т.к. цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 11.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 11.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 11.9.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 10 процентов цены Контракта (этапа) т.к., если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 11.11. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товара, не соответствующего требованиям к качеству, количеству (комплектности), установленных настоящим Контрактом. 11.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 11.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств, Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 11.14. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 11.15. Уплата Поставщиком неустоек, штрафов, пеней или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 11.16. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения, а также просрочки исполнения обязательств, предусмотренных, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 11.17. Поставщик вправе произвести добровольную уплату неустоек (штрафов, пеней). 11.18. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного Товара в случаях представления Поставщиком ненадлежаще оформленных и/или несвоевременно представленных Поставщиком документов, предусмотренных Контрактом. 11.19. Все спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров и взаимных консультаций. Результаты Контрактенностей в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 11.20. Контрактом устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств. Срок рассмотрения претензий – 10 рабочих дней с момента их получения. 11.21. В случае, если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.
Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта 12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует, в отношении оплаты до полного исполнения принятых обязательств в соответствии с п. 9.5. настоящего Контракта. 12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту. 12.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. 12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. Для казенных учреждений включается следующий пункт Контракта: 12.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом.
Исключительные права 13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара. 13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
Обстоятельства непреодолимой силы 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы. 14.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
Уведомления 15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается любым доступным способом по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
Заключительные положения 16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 16.2. В случае если стороны не достигнут согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде г. Красноярска в установленном законодательством РФ порядке. 16.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, один - для Заказчика. 16.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. Приложения к Контракту: Приложение № 1 - Спецификация;
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.