Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №239572077

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

заявка_на_део_хлор_люкс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заявка

на размещение закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Заявке

на размещение закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Заявке

на размещение закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР №

г. Омск « » 2022г.

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия № 84", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горшенко Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ___________, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее – товар).

Номенклатура, количество товара, цена за единицу товара и общая сумма Договора указаны в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется осуществить поставку товара соответствующего качества, что подтверждается копией сертификата соответствия, заверенной печатью Поставщика.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к заказчику с момента получения товара заказчиком, что подтверждается подписями на товарной накладной и акте приема-передачи товара.

1.5. Идентификационный код закупки (ИКЗ) ___________________

Цена договора и порядок оплаты

Цена (общая сумма) Договора является твёрдой, определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, установленных в части 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ и составляет ____ () рублей 00 коп., НДС.

Цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на доставку товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий контракта.

Цена контракта подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

Финансирование поставки товара по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.

Оплата поставленного товара производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за вычетом неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, рассчитанной в соответствии с настоящим контрактом.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров. При этом соглашением сторон изменяется цена контракта пропорционально дополнительному или уменьшаемому количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема товаров (часть 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)

3.Качество и комплектность товара

Комплектность товара соответствует Спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям нормативных документов.

Товар передается Заказчику в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, а также при хранении в закрытых помещениях. Тара и упаковка являются невозвратными.

Место и порядок поставки товара

Поставка товара осуществляется Поставщиком до склада Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, город Омск, проспект Культуры, 15.

Сроки (периоды) поставки товара – В течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

Заказчик обязан при получении товара подписать и скрепить печатью товарную накладную и один ее экземпляр (оригинал) в возможно короткий срок возвратить Поставщику.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке товара.

5.1.3. Требовать оплаты неустоек в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.6. Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для осуществления поставки товара.

5.2.2. Осуществить приемку товара.

5.2.3. Осуществить оплату товара Поставщику в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

5.2.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку товара до склада Заказчика.

5.4.2. Своими силами и за свой счет устранить выявленные в ходе приемки поставленного товара недостатки в течение 20 (двадцать) дней с момента получения от Заказчика оригинала мотивированного отказа, содержащего перечень недостатков.

5.4.3. Поставщик обязан в течении гарантийного срока устранить выявленные несоответствия товара, либо заменить такой товар товаром надлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от заказчика уведомления о таком требовании. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой возлагаются на Поставщика.

5.4.4. Представить Заказчику гарантийный срок на поставляемый товар: в течение 12 месяцев со дня подписания заказчиком документов, свидетельствующих о приемке поставленного товара.

5.4.5. Представить Заказчику по его запросу в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором.

Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно)

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

в) за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (указанный подпункт применяется в случае, если предметом договора являются такие работы).

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору в период его действия.

Исполнитель не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Исполнителя.

6.5. В случае, если Исполнитель по настоящему договору добровольно не перечислил Заказчику сумму неустойки, определённой и начисленной Заказчиком в соответствии с настоящим разделом договора, Заказчик вправе сумму такой неустойки взыскать с суммы договора и/или с размера обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств).

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения договора, Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке разрешаются в Арбитражном суде Омской области.

8.Срок действия договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 года.

9.Порядок изменения и расторжения договора. Прочие условия

Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в форме дополнительных

соглашений и подписываются уполномоченными лицами.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских реквизитов, наименования, местонахождения, почтового адреса, Сторона обязан уведомить другую Сторону о таких изменениях в 5-дневный срок со дня соответствующего изменения.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и Поставщика, имеющих одинаковую юридическую силу.

Во всём, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения

К настоящему Договору прилагаются: Приложение №1 Спецификация на поставку товара

Реквизиты сторон

Приложение №1 к договору №

от « » 2022г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными