Тендер - Поставка продуктов разделения воздуха (жидкого азота) №239469649

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_Азот_жидкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка продуктов разделения воздуха (жидкого азота) для нужд ОГБУ "Облкомприрода"

Описание объекта закупки: Бесцветная жидкость, без запаха с температурой кипения -196°С при давлении 101.3 кПа и удельным объемом 1.239 дм3/кг при температуре -196°С и давлении 101.3 кПа.Жидкий азот используется как хладаген.

Условия, место доставки и срок поставки товара:

Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Поставка товара осуществляется партиями в день обращения Заказчика и производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями договора.

Отгрузка производится в специально оборудованный автотранспорт в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 14 (склад заказчика).

Срок поставки товара: с даты заключения договора по 31.12.2023 года.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы по качеству товара:

- товарную накладную (или иной документ);

- счет и счет-фактуру (при необходимости);

- техническую документацию на товар, а также документы по качеству товара:

- копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

Требования к объему гарантий и/или сроку предоставления гарантий

Поставщик гарантирует соответствие качества жидкого азота требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпри соблюдении условий хранения и транспортирования

Порядок_подачи_заявки

В соответствии с пунктами 190-1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьположения о закупках товаров, работ, услуг, утвержденного распоряжением Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 27.12.2021 №186, участник закупки подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке путем размещения на электронной площадке сведений,
в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке и заявки, содержащей информацию в соответствии с пунктом▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего Положения
о закупке.

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, номер и дату выдачи доверенности.

Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора либо
о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в случае непредоставления заявки участником закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в соответствии с пунктом 190-1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего Положения о закупке.

Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [6] 1

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется юридическим лицом. ↑

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание
на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. ↑

3 Указывается при наличии в соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации путем указание организационно-правовой формы и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

5 Отчество указывается при наличии. ↑

1 Заполняется физическим лицом. ↑

2 Отчество указывается при наличии. ↑

3 Заполняется иностранным лицом. ↑

Рекомендуемая_форма_договора_поставки_для_осуществления_неконкурентной_закупки

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Департамента

государственного заказа

Томской области

от 08.09.2020 № 176-р

Рекомендуемая форма договора поставки для осуществления неконкурентной закупки

Проект

Договор поставки № ____________

г. __________ ___ __________ ____ года

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующ__ на основании __________, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании подпункта 1 пункта 187 Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать Заказчику _________________ (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

1.2. Наименование Товара [,товарный знак] [1] , характеристики Товара [2] , количество Товара [3] , единица измерения, цена за единицу Товара, цена Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. Цена договора

2.1. [Цена Договора (Максимальное значение цены Договора) [4] ] [5] составляет _______ (________) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] [6] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______] [7] .

2.2. [8] Цена единицы Товара составляет _______ (________) рублей __ копеек в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

2.3. Цена Договора включает в себя [стоимость Товара, комплектующих изделий к Товару, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, тару, упаковку, маркировку, сборку, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи] [9] .

3. Порядок и форма расчетов

3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение _________ (________) [рабочих, календарных] [10] дней после подписания Сторонами товарной накладной [,иных документов____] в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями.

3.2. [11] Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества Товара, поставка которого осуществлена в ходе исполнения Договора по заявкам Заказчика, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.

3.3. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие [Товара, партии Товара] [12] , поставленного Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплатить Товар по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках поставленных Товаров [в течение _________ (________) [рабочих, календарных] [13] дней] [14] .

4.1.4. Рассматривать претензию Поставщика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от оплаты [Товара, партии Товара] [15] ненадлежащего качества и некомплектного [Товара, партии Товара] [16] , а если [Товар, партия Товара] [17] оплачен(а), потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования [Товара, партии Товара] [18] либо их замены.

4.2.2. При расчетах за поставленный [Товар, партию Товара] [19] вычитать из цены Договора сумму в виде неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

4.2.3. Предъявлять требования Поставщику, связанные с недостатками Товара в течение [срока годности, гарантийного срока, установленного пунктом ___ Договора] [20] , [________ (________)[дней, месяцев ] [21] со дня передачи Товара Заказчику] [22] .

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. [23] Передать Заказчику Товар [в срок до ___ __________ ____ года, в течение _________ (________) [рабочих, календарных] [24] дней со дня заключения Договора] [25] .

4.3.2. [26] Поставить Заказчику Товар [в соответствии с Графиком поставки Товара (Приложение 2 к Договору), отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение ____ (________) [рабочих, календарных] [27] дней со дня направления таких заявок Поставщику _________________________________________________________________________________ [28] ] [29] .

4.3.3. [30] Передать Заказчику одновременно с передачей Товара следующие [принадлежности, документы] [31] ______________________________________________________ [32] .

4.3.4. Рассматривать претензию Заказчика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Передать Заказчику Товар до наступления или после истечения срока, установленного пунктом __ Договора, только с согласия Заказчика.

5. Условия поставки и принятия товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. [33] Период поставки Товара: со дня заключения Договора до ___ _________ ____ года.

5.3. [34] Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика согласно Приложению 3 к Договору.

5.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу: __________________________________________________________________.

5.5. [35] Поставщик осуществляет доставку Товара ___________________________________ [36] .

5.6. [37] Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику не позднее чем за _________ (________) [дней, часов] [38] до истечения срока годности Товара.

5.7. [39] Поставщик не позднее чем за _________ (________) рабочих дня до дня поставки [Товара, партии Товара] [40] согласовывает с представителем Заказчика дату и время доставки [Товара, партии Товара] [41] .

5.8. Заказчик осматривает принятый [Товар, партию Товара] [42] , проверяет количество и качество принятого [Товара, партии Товара] [43] в течение _________ (________) [рабочих дней, часов] [44] с момента доставки [Товара, партии Товара] [45] Заказчику, и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара, за исключением поставки Товара ненадлежащего качества, незамедлительно письменно уведомляет Поставщика.

5.9. [46] В случае получения поставленного [Товара, партии Товара] [47] от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие [Товара, партии Товара] [48] сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и принимает [Товар, партию Товара] [49] от транспортной организации в соответствии с __________________________________________ [50] .

5.10. Товар считается переданный Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной [, иного документа _______] без замечаний.

6. Качество и гарантия качества товара

6.1. Качество Товара должно соответствовать _____________________________________ [51] .

6.2. [52] Срок годности Товара составляет ___________________________________________ [53] .

6.3. [54] Гарантийный срок на Товар составляет _________ (________) месяцев.

6.4. [55] Гарантийный срок на Товар, установленный пунктом 6.3 Договора исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной [,иных документов_____].

6.5. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым.

7. Тара (упаковка), маркировка товара

7.1. [56] Поставляемый Поставщиком Товар должен быть затарен (упакован) в ___________ [57] .

7.2. Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованиям ___________________ [58] .

7.3. [59] Заказчик возвращает Поставщику [многооборотную тару, средства пакетирования, в которых поступил Товар, упаковку Товара] [60] в течение _________ (________) [рабочих, календарных] [61] дней со дня подписания Сторонами товарной накладной [,иных документов_____] в следующем порядке _________________________________________________________________.

7.4. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты [Товара, партии Товара] [62] Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере _________ (________) процентов от не уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.2. В случае недопоставки или просрочки поставки [Товара, партии Товара] [63] Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере _________ (________) процентов от цены недопоставленного или не поставленного в срок [Товара, партии Товара] [64] .

8.3. За нарушение сроков устранения несоответствия или недостатков [Товара, партии Товара] [65] , не соответствующих условиям Договора, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере _________ (________) процентов от цены [Товара, партии Товара] [66] за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа) в размере _______ (________) рублей __ копеек.

8.5. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию и направляет ответ на претензию в письменной форме другой Стороне в течение _________ (________) [рабочих, календарных] [67] дней со дня получения такой претензии.

9.3. Неурегулированные Сторонами споры в претензионном (досудебном) порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка [68]

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. [Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации; договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон] [69] .

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к договору

12.1. Приложение 1 - Спецификация.

12.2. [70] Приложение 2 - График поставки товара.

12.3. [71] Приложение 3 - Форма заявки.

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ _________ от ___ __________ ____ года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Договору

№ _________ от ___ __________ ____ года

График поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к Договору

№ _________ от ___ __________ ____ года

Заявка № __ по договору поставки № _________ от ___ __________ ____ года

- Посмотреть таблицу с данными

Условие включается при необходимости. ↑

Условие включается при необходимости. ↑

Условие не включается, если количество невозможно установить. ↑

Условие включается в пункт в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить. ↑

Выбирается нужный вариант. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Условие может изменяться. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Условие включается в пункт при необходимости. Если срок не установлен в договоре, то заказчик обязан известить поставщика в разумный срок, после того, как нарушение условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Условие включается в пункт при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Срок устанавливается в пределах двух лет со дня передачи товара заказчику либо в пределах более длительного срока в соответствии с пунктом 2 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации, если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается способ направления заявки. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Необходимо указать язык составления документов и форму, в которой документы должны быть переданы заказчику (например, оригинал, копия либо копия, заверенная поставщиком, нотариально удостоверенная копия). ↑

Пункт включается, если поставка будет осуществляться по заявкам заказчика. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается вид транспорта. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указываются правовые акты, регулирующие деятельность транспорта. ↑

Указывается название и реквизиты ГОСТов, ТУ, СанПинов и других документов, устанавливающих требования к качеству товара. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается срок годности, определяемый истечением периода времени, который в соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок годности товара в соответствии со статьей 473 Гражданского кодекса Российской Федерации определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается вид тары (упаковки) в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения», Правилами применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки и Правилами обращения возвратной деревянной и картонной тары, утвержденными Постановлением Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению от 21.01.1991 № 1. ↑

Указывается наименование и реквизиты ГОСТов, ТУ и других документов, устанавливающих требования к таре (упаковке) товара. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Устанавливается в соответствии со статьей 13 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

1 Указывается при наличии. ↑

2 Условие включается при необходимости. ↑

1 Указывается при наличии. ↑

2 Условие включается при необходимости. ↑

1 Указывается при наличии. ↑