Тендер - Поставка средств моющих в 2023 г. №239469160

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_обьекта_закупки

Электронный документ закупки № 07-ЭЗК-2023

Описание объекта закупки

Предмет контракта – Поставка средств моющих в 2023 году.

Объект закупки – средства моющие в 2023 году.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)

20.41.32.129 – Средства стиральные прочие

Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, информация о количестве, единице измерения товара.

- Посмотреть таблицу с данными

• Требования к качеству товара, упаковке, сроку годности.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен поставляться в стандартной таре, упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной и иной документации, в т.ч. требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок и место поставки товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Демкино ул. Индом, д. 399, одной партией с момента заключения контракта по 15.03.2023г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 16.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Демкино, ул. Индом, д.399, склад Заказчика.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 57951.21 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

содержится в прикрепленных файлах

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОГБУ "ДЕМКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Заявка на размещение заказа

2 Извещение о проведении запроса котировок

Заявка_на_размещение_заказа

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения: 1. Описание объекта закупки.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

3. Информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги

4. Обязанности сторон и иные условия контракта

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса).

Должность руководителя заказчика

(уполномоченного должностного лица) ____________ Ф.И.О.

_____________________

*Заказчик вправе предоставить дополнительные сведения и информацию в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), необходимые для разработки извещения об осуществлении закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Извещение_№_07-ЭЗК-2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат»

______________И.В. Рыжков

«____» ______________2023 г.

Извещение об осуществлении закупки № 07-ЭЗК-2022

на поставку средств моющих в 2023 году

(информация для формирования извещения об осуществлении закупки

с использованием единой информационной системы в сфере закупок)

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки, формируемое с использованием единой информационной системы в сфере закупок, содержит следующие электронные документы:

1)описание объекта закупки;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

3) проект контракта.

Обоснование_цены

Электронный документ закупки № 07-ЭЗК-2023

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта – не установлен.

Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Электронный документ закупки № 07-ЭЗК-2023

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №____

Поставка средств моющих в 2023 году

(ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

с. Демкино «___» ____________ 2022 г.

Областное государственное бюджетное учреждение «Демкинский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рыжкова Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ________ ,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (протокол №______ от «___» ______ 2022 года), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА (НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ).
СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка средств моющих.
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку товара (далее – «Товар»), согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить оплату на условиях, предусмотренных данным Контрактом.
1.3. Наименование, количество, стоимость Товара определены Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком одной партией с момента заключения контракта по 15.03.2023г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
2.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 марта 2023 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта составляет ______ (_______________________) руб. 00 коп., в том числе НДС __ %. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»).

3.2. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика на исполнение обязательств по контракту, в том числе на приобретение (изготовление), упаковку, доставку, разгрузку, монтаж оборудования, транспортные расходы, командировочные расходы, подготовку основания площадки, стоимость работы механизмов при выполнении работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения контракта.

3.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, указанных в п. 9.2 настоящего Контракта.

3.4. Настоящим Контрактом не предусмотрена выплата аванса.

3.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком представленных Поставщиком акта сдачи-приемки товара, универсального передаточного документа (далее – УПД), и иных документов для оплаты поставленного Товара. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата фактической передачи товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика надлежаще оформленных документов о приемке в электронной форме.

3.6. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить доставку, разгрузку по адресу, указанному в пункте 4.1.2 Контракта.

4.1.2. Доставить, разгрузить Товар и передать документы к нему по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Демкино, ул. Индом, д.399

4.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта.

4.1.4. Предоставить Товар в целостной упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий. Поставленный Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

4.1.5. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

4.1.6. Предоставить Заказчику счет и (или) счет-фактуру, товарную накладную и акт приема-передачи товара с указанием наименования Товара на русском языке.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.

4.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном Контрактом.

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА. ГАРАНТИЯ.

5.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, и требованиям законодательства о данном виде Товара.

Каждое изделие сопровождается сертификатом соответствия, техническим паспортом, с указанием - предназначения, заводского номера, правил безопасной эксплуатации и монтажные схемы.

5.2. Вместе с товаром должна быть представлена гарантия Поставщика и производителя на срок не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Гарантия распространяется на весь объем Товара. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Поставщика, устраняются Поставщиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Поставщик производит замену на Товар надлежащего качества, соответствующего Контракту в десятидневный срок с момента составления соответствующего акта.

При возникновении неисправностей в работе Товара Поставщик в течение 10 календарных дней обязан устранить возникшие неисправности и (или) провести ремонт. В случае необходимости выполнения длительных ремонтных работ Поставщик обязан согласовать с Заказчиком сроки выполнения работ.

Все транспортные и иные расходы, связанные с проведением гарантийного ремонта, включая командировочные расходы специалистов, несет Поставщик.

В случае устранения недостатков Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался.

После выполнения гарантийного ремонта Поставщиком составляется акт о выполнении гарантийных обязательств, подписываемый Поставщиком и Заказчиком.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Поставщик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта обнаруженных дефектов (недоделок и недостатков), согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

5.6. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок и недостатков) Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Поставщика.

5.7. В случае отказа Поставщика от устранения обнаруженных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранение дефектов (недоделок и недостатков) в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абзацем 4 п.1 ст.723 ГК РФ Заказчику предоставляется право устранять выявленные строительные дефекты (недоделок и недостатков) самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение своих расходов на устранение дефектов (недоделок и недостатков), которые он произвел либо должен был произвести на Объекте.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара производится по количеству и качеству. Товар должен быть доставлен, разгружен, собран, установлен Поставщиком за свой счет в срок, указанный п.1.4 Контракта и по адресу, указанному в п.4.1.2 Контракта.

6.2. Поставщик передает Заказчику до начала приемки результатов исполнения Контракта документы, подтверждающие качество поставляемого товара: технические паспорта, сертификаты соответствия на применяемое оборудование и материалы и т.д.).

6.3. Поставщик в течение 5 рабочих дней в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщик, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

е) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5Закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.4. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.3. настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.5. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.6. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.3. настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п.6.6 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п.6.6 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.7. В случае получения Поставщиком (дата получения соответствует дате размещения документа о приемке, мотивированного отказа от приемки в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик) мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе в течение 5 дней устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. Контракта.

6.8. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с разделом 3 Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара обеими Сторонами.

6.11. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям Контракта, Стороны обязаны приостановить приемку Товара и составить акт о несоответствии Товара указанным условиям.

6.12. Поставщик обязан заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества на такой же или имеющий улучшенные характеристики или устранить дефект (брак), допущенный при поставке Товара, в течение 5-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика. Претензии по качеству результатов исполнения по Контракту Заказчик может предъявить Поставщику в течение гарантийного срока.

6.13. Допоставка или замена Товара производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

6.14. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества и количества.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком (своими силами и (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций).

7.2. Для проведения экспертизы поставленного Товара, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

7.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.6. Общая сумма начисленных штрафов, за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, устанавливается в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки, при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход бюджета Республики Башкортостан на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями Контракта.

8.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

8.17. Ответственность Сторон, не предусмотренная Контрактом, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. Изменения вносятся в реестр контрактов.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

9.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

9.2.3. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному или сокращенному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

9.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Спецификации (Приложении 1 к Контракту).

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. В случаях, установленных ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. В обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств Поставщик предоставляет Заказчику независимую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или вносит денежные средства на расчетный счет Заказчика.

Обеспечение обязательств Поставщика по Контракту (обеспечение исполнения Контракта) устанавливается в размере 5% от цены контракта, что в рублевом эквиваленте составляет – ____________ (_________________) руб. __ коп. и подлежит удержанию Заказчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в предусмотренном законодательством порядке. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

Обеспечение гарантийных обязательств - не установлено.

10.1.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.2. Исполнение Контракта, гарантийных обязательств обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно.

10.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.4. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.6. Предусмотренное пунктами 9.4 и 9.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.7. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств в соответствии с пунктами 10.3. и 10.8. Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.10. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

10.11. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

10.12. Изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

10.13. В случае если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств представляется в виде внесения денежных средств, Поставщик перечисляет денежные средства в размере суммы, указанной в п. 10.1. Контракта, на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающим во временное распоряжение Заказчика реквизитам, указанным в извещении.

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика.

10.14. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных разделом 6 Контракта.

Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении гарантийного срока, указанного в п. 5.2. Контракта.

10.15. При нарушении Поставщиком какого-либо обязательства, связанного с исполнением Контракта, Заказчик имеет право взыскать денежные средства, предоставленные Поставщиком в качестве обеспечения обязательств настоящего Контракта, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

10.16. Взыскание Заказчиком средств, предоставленных Поставщиком в качестве обеспечения обязательств настоящего Контракта, допускается во внесудебном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

11.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.4. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на него не может превышать 10 (десяти) дней со дня получения его адресатом.

11.5. При не достижении Сторонами согласия в порядке, предусмотренном в п. 11.1.-11.4. Контракта, спор подлежит передаче в Арбитражный суд Липецкой области.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Обстоятельства непреодолимой силы: наводнения, пожар, землетрясение, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение суток письменно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации – Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

12.3. Если такого уведомления не будет сделано в срок, указанный в п.12.2 Контракта, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2 (двух) последовательных месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

13.2. Стороны обязаны извещать друг друга письменно об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

№ __ от __________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

________________ /_______________/ ______________________/ ____________________ /

М.П. М.П.