Тендер - На право заключения договора на поставку расходных материалов для станка №239391142

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

Приложение_№2_Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На право заключения договора

на поставку расходных материалов для станка.

1. Порядковый номер в плане закупок: № 401

2. Наименование закупаемых товаров:На право заключения договора на поставку расходных материалов для станка.

3. Сроки поставки:Срок поставки: не более 80 (восьмидесяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами

4. Условия оплаты: Оплата производится в размере 100% на расчётный счёт Поставщика, в срок не более 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приёмке Товара на склад Покупателя.

5. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика автотранспортом (ж/д транспортом если требуется) до склада Покупателя, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная д.7А в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте конкретного вида.

Требования к качеству товара:

Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от даты изготовления. Весь поставляемый Товар должен по качеству и комплектности соответствовать установленным в Российской Федерации документам качества и должен подтверждаться соответствующими документами установленного образца. Соответствие качества Товара условиям договора подтверждается паспортом качества, предоставляемым Поставщиком.

Эквивалент не рассматривается в связи с несовместимостью товара и необходимостью обеспечения взаимодействия

таких товаров с товарами, используемыми Покупателем.

- Посмотреть таблицу с данными

шт

1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

2

Смола ионообменная TRILITE SM200(мешок 25л)

- Посмотреть таблицу с данными

шт

2

19 214,59

38 429,18

3

Сопло нижнее S D6 (87-3)

Сопла прокачки предназначены для использования в электроэрозионных проволочновырезных станках Sodick.

шт

2

1 988,42

3 976,84

1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству требованиям указанным в Техническом задании.

2. Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть не восстановленным и не бывшим в употреблении.

3. Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара оригиналом паспорта качества Товара или сертификатом.

4. Поставщик гарантирует, что Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товара стандартами и техническими условиями. Маркировка Товара должна быть четкой, стойкой и обеспечивать однозначную идентификацию Товара.

Начальник Отдела снабжения С.Е. Харлашова

Утверждено

Протоколом №12/02/2023 от 14.02.2023г.

Извещение №180

о проведении запроса котировок в электронной форме

«На право заключения договора на поставку расходных материалов для станка»

г. Гатчина 15 февраля 2023 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Проект_Договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 237/ 15 /23

Ленинградская область, г. Гатчина«____» __________2023г.

_____________,именуемое в дальнейшем«Поставщик»,в лице ________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и публичное акционерное общество«Завод«Буревестник»,именуемое в дальнейшем«Покупатель»,в лице генерального директора Голубова Михаила Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности«Сторона»,совместно«Стороны»,на основании протокола закупочной комиссии №____________ от________________, заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется поставить, в обусловленный Договором срок, а Покупатель принять и оплатить поставку расходных материалов для станка (далее Товар).

1.2.Наименование, технические и функциональные характеристики Товара, цена, количество, порядок расчетов, сроки, способы и условия поставки, документы, определяющие качество Товара указаны в Спецификации №1 (Приложение №1) (далее - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Поставщик гарантирует, что поставляемый по Договору Товар свободен от притязаний 3-х лиц, не является восстановленным или модифицированным, допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4.Страна происхождения Товара указывается в Спецификации.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Покупатель проводит расчеты с Поставщиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет, по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 12 Договора, если иное не установлено Спецификацией (Приложение №1).

2.2. Цена Договора составляет _____________( руб. _ коп.) в т.ч. НДС 20% __________ руб ( _________ руб. ___ коп.) (в случае если Поставщик является плательщиком НДС).

2.3.Цена Товара, согласованная Сторонами в Спецификации (Приложение №1) на дату ее подписания, изменению не подлежит и действует до окончания срока действия Договора.

2.4.Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.5.Цена на Товар включает в себя, помимо стоимости Товара, также и стоимость доставки Товара до склада Покупателя, погрузки/разгрузки, упаковки, маркировки, оформления необходимой документации, сертификации, гарантийных обязательств, НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные платежи и иные налоги и сборы, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, если иное не установлено Спецификацией.

2.6.Поставщик является лицом, ответственным за предъявление Покупателю (налогоплательщику) суммы налога (НДС) при приобретении Товара в рамках Договора. Покупатель вправе запросить у Поставщика Акт сверки взаимных расчетов и выписку из Книги продаж Поставщика с информацией о выставленных Покупателю счетах-фактурах или УПД, а Поставщик обязуется предоставить информацию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Покупателя. Записи в Книге продаж Поставщика должны быть выполнены в соответствии с нормами действующего налогового законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

В случае возникновения убытков, при принятии к вычету (возмещению) из бюджета сумм налога (НДС) у Покупателя, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, Поставщик обязуется на основании соответствующего требования Покупателя возместить убытки в полном объеме, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования Поставщиком.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1.Поставщик производит поставку Товара в точном соответствии с условиями Договора и Спецификации (Приложение №1).

3.2.Копии документов, подтверждающих качество Товара, по запросу, должны быть направлены по адресу электронной почты Покупателя, указанной в разделе 12 Договора не позднее 5 (пяти) календарных дней до поставки Товара.

3.3.Поставленный Товар должен быть замаркирован и упакованв соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и другими нормативно техническими документами на Товар, указанными в Спецификации (Приложение №1).

3.4.Поставка Товара осуществляется самовывозом из г. С-Петербург. Доставка до пункта самовывоза производится Поставщиком своими силами и за свой счёт. Погрузка Товара на транспорт покупателя осуществляется силами и погрузочными средствами Поставщика. Пункт отгрузки(склад) должен находиться с офисом фирмы в одном местонахождении.

3.5.Наименование Товара в товарно-сопроводительных документах должно соответствовать (быть идентичным) наименованию Товара, указанному в Спецификации (Приложение №1). В случае несоответствия вышеуказанных наименований, Товар считается не поставленным до момента предоставления Поставщиком надлежаще оформленных товарно-сопроводительных документов.

3.6.Допускается частичная или досрочная отгрузка Товара, при условии письменного согласия Покупателя. При этом дробление одной позиции не допускается.

3.7.Обязательства по поставке считаются выполненными в случае отсутствия у Покупателя претензий по количеству, номенклатуре, маркировке, комплектности и качеству Товара и при наличии всех документов, предусмотренных Договором и Спецификацией (Приложение №1), оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8.По согласованию с Покупателем допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с тем качеством и характеристиками, которые указаны в Спецификации (Приложение №1) путем подписания дополнительного соглашения.

4.КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1.Качество и комплектность Товара должносоответствовать требованиям действующих государственных и отраслевых стандартов и характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1), требованиям технических и экологических нормативов и другим требованиям, предъявляемым к Товару данного вида.

4.2.Стороны договорились при решении вопросов о порядке и условиях приемки Товара по количеству, номенклатуре, маркировке, комплектности на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах (сертификатах качества, товарно-транспортных накладных, товарных накладных, УПД) руководствоваться Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. №П-7) , с внесенными изменениями и дополнениями в части, не противоречащей условиям Договора.

4.3.Приемка Товара по количеству, ассортименту, маркировке, комплектности осуществляется на складе Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарно-транспортных документов.

4.3.1.При выявлении несоответствия количеству, ассортименту, маркировке, комплектности поставленного Товара, указанным в Спецификации (Приложение №1),отсутствия или неправильного оформления сопроводительной документации Покупатель не позднее 4 (четырех) календарных дней, следующих за днем обнаружения несоответствия Товара условиям Договора и Спецификации (Приложение №1), вызывает представителя Поставщика для составления акта о несоответствии Товара (далее-акт). Вызов представителя Поставщика осуществляется по адресу электронной почты, указанной в разделе 12 Договора (далее — уведомление о вызове). Поставщик обязан направить Покупателю подтверждение получения уведомления о вызове не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения.

4.3.2.Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя для составления акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о вызове, не считая времени, необходимого для проезда, либо дать согласие на составление акта без участия своего представителя. При этом Покупатель составляет односторонний акт с отражением в нем всех выявленных недостатков Товара. При составлении акта в одностороннем порядке недостатки считаются принятыми Поставщиком и возникшими по его вине.

4.3.3.В случае признания Поставщиком претензии Покупателя о недопоставке Товара, поставке Товара, не соответствующего требованиям Договора и Спецификации (Приложение №1) по количеству, ассортименту, маркировке, комплектности Стороны согласуют сроки допоставки Товара, его замены или сроки устранения выявленных несоответствий, а в случае предоплаты Товара — сроки возврата денежных средств на счет Покупателя, в размере недопоставленного Товара.

4.4.Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем на складе Покупателя. Покупатель осуществляет приемку Товара по качеству на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах (сертификатах качества, товаротранспортных накладных, товарных накладных, УПД), ГОСТ, ТУ, указанным в Спецификации (Приложение №1), в момент фактической передачи Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.4.1.При обнаружении несоответствия качества поставленного Товара требованиям стандартов, ТУ, сертификатов изготовителя, удостоверяющих качество Товара, при проведении приемки Товара (входной контроль), Покупатель вправе направить уведомление в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения указанных недостатков Товара. Результаты выборочной (частичной) проверки качества какой-либо части Товара распространяются на всю партию Товара.

4.4.2.При выявлении несоответствия качества поставленного Товара требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1), Покупатель направляет вызов Поставщику в порядке, предусмотренном п. 4.3.1 и п.4.3.2. Договора.

4.4.3.Правила приемки, в том числе гарантийные сроки, установленные ТУ, ГОСТ, ОСТ на Товар, не должны противоречить условиям Договора.

4.4.4.Некачественный, несоответствующий количеству, ассортименту, маркировке, комплектности Товар, равно как и Товар при отсутствии относящихся к нему документов, в том числе, предусмотренных п. 3.6 Договора считается не поставленным и не принятым Покупателем.

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1.Поставщик гарантирует соответствие качества Товара ГОСТ, ТУ указанным в Спецификации. Гарантийный срок на Товар составляет12 (двенадцать) месяцев с даты его приемки,если более длительный гарантийный срок не предусмотрен ГОСТ, ОСТ, ТУ, иной нормативно - технической документацией.

5.2.Если в течение гарантийного срока, в том числе в случае проведения проверки качества Товара специальными методами контроля (лабораторные исследования, стендовые проверки и т. п.), выявляются недостатки Товара - скрытые и производственные дефекты, Стороны обязуются действовать в порядке, установленном в разделе 4 Договора и в порядке настоящего раздела.

5.3.Поставщик обязан удовлетворить требования Покупателя в течение сроков, установленных разделом 4 Договора, если иной срок не согласован Сторонами, независимо от наличия спора относительно причин выявленных недостатков. В любом случае недостатки, дефекты Товара, возникшие вследствие производственного брака, скрытые повреждения до передачи Товара Покупателю, в пределах гарантийного срока исправляются (путем замены, ремонта) Поставщиком за свой счет и силами последнего.

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Покупатель обязан:

6.1.1оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором и Спецификацией (Приложение №1);

6.1.2принять Товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором и Спецификацией (Приложение №1);

6.1.3.в случае установления факта несоответствия Товара качеству - некачественный Товар принять на ответственное хранение.

6.2Покупатель вправе:

6.2.1.требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

6.2.2.направить запрос Изготовителю о подлинности сертификатов качества, предоставленных Поставщиком;

6.2.3.при просрочке Поставщиком вывоза некачественного Товара, начиная с 11-го дня начислять ежедневную плату за хранение в размере 0,05% от цены Товара, принятого на ответственное хранение;

6.2.4.в случае поставки Товара ненадлежащего качества по своему выбору потребовать от Поставщика:

-соразмерного уменьшения покупной цены;

-безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

6.2.5.если обнаруженные недостатки будут признаны Покупателем существенным нарушением требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-отказаться частично или полностью от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

-потребовать замены Товара Товаром надлежащего качества. Замена некачественного Товара, вывоз его со склада Покупателя и доставка качественного Товара на склад Покупателя осуществляется Поставщиком за свой счет в согласованный с Покупателем срок, но не более 5 (пяти) календарных дней с момента выставления требования о замене, если иной срок не установлен в требовании о замене.

6.3.Поставщик обязан:

6.3.1.поставить Товар всоответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и особыми условиями, указанными в Спецификации (Приложение №1).

6.3.2.собственными силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, заменить, доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта, если иной срок не согласован Сторонами Договора.

6.3.3.вывезти некачественный Товар с территории Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления об отказе от поставленного Товара, если иной срок не согласован Сторонами Договора.

6.3.4.в случае выявления скрытых, производственных и иных дефектов в полученном Товаре, возникших по вине Поставщика, и не позволяющих использовать его по назначению, произвести замену Товара на качественный за свой счет. В случае выявления скрытых, производственных и иных дефектов в поставленном Товаре, выявленных лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытаний, использования и хранения Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в согласованные с Покупателем сроки, но не более 20 (двадцати) календарных дней с момента выставления требования по устранению недостатковили заменить Товар ненадлежащего качества на качественныйи возместить расходы на его обработку.

6.3.5.возместить Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара (транспортные расходы, проверка качества замененного товара, расходы на покупку Товара у другого Поставщика и т. п.), по представленной Покупателем калькуляции фактических затрат в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

6.4.Поставщик вправе:

-требовать оплаты в порядке и сроки, предусмотренные Договором и Спецификацией (Приложение №1).

6.5.Для урегулирования разногласий по качеству Товара, Стороны имеют право осуществить независимую экспертизу поставленного Товара третьей стороной. Заключение такой экспертизы является основанием для решения разногласий между Сторонами при их согласии, или при несогласии одной из Сторон это заключение может быть использовано другой Стороной для рассмотрения разногласий в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стороны договорились, что расходы, связанные с проведением экспертизы, будут оплачиваться Стороной, принявшей решение о проведении экспертизы, с последующим возмещением указанных затрат виновной Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления счета.

6.5.1.Экспертное учреждение согласовывается Сторонами путем направления заинтересованной Стороной уведомления с указанием наименования и реквизитов предполагаемого экспертного учреждения с получением от второй Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней положительного ответа либо мотивированного отказа. В случае неполучения ответа или немотивированного отказа в указанный срок, экспертное учреждение считается согласованным.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении установленного Договором срока поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены Договора, но не более 10% от цены Договора.

7.2. При нарушении Поставщиком сроков устранения недостатков Товара, его замены, доукомплектования, сроков возмещения расходов Покупателя, связанных с устранением недостатков Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от цены такого Товара.

7.3. В случае не предоставления и (или) нарушения срока предоставления документов, указанных в п. 3.7. Договора на поставленный Товар, либо предоставленная документация или ее часть оформлена не в соответствии с условиями Договора, Спецификации (Приложение №1) и нормами действующего законодательства, то Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1% от цены поставленного Товара без документации за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства Поставщиком.

7.4.Уплата неустойки (пени) согласно условиям Договора, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.5. Неустойку (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Покупатель вправе удержать с осуществляемых платежей, без соблюдения судебных процедур на основании претензионного порядка в случае, если Поставщик согласен с размером начисленной неустойки (пени) или оставил выставленную надлежащим образом претензию без ответа.

7.6. В случае нарушения срока оплаты окончательного расчета за поставленный Товар, Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы не оплаченного в срок окончательного расчета, но не более 10% от цены Договора. Стороны договорились, что неустойка (пени) не применяется за просрочку оплаты авансового платежа.

7.7.В случае нарушения Поставщиком срока исполнения своих обязательств по Договору более чем на 10 (десять) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в полном объеме или частично, письменно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении о расторжении Договора, при этом если Товар был оплачен Покупателем, Поставщик обязуется возвратить Покупателю сумму денежных средств, оплаченных Покупателем согласно условиям Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора Покупателем, а также потребовать уплаты неустойки (пени) согласно условиям Договора.

7.8. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, по которому уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы. В случае возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и/или сборов при перемещении Товара через таможенную границу Поставщик обязуется уплатить данные пошлины, налоги и сборы или компенсировать их оплату Покупателю, в случае если оплата таможенных пошлин, налогов и сборов произведена Покупателем, а так же компенсировать Покупателю все понесенные убытки в случае неоплаты/несвоевременной оплаты таможенных пошлин, налогов и сборов и/или наложения ареста на Товар (в том числе убытки, вызванные санкциями государственных органов).

8.ФОРС-МАЖОР

8.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в том числе вследствие стихийных явлений, военных действий, массовых заболеваний, эпидемий, забастовок, вступления в силу либо прекращения действия нормативных актов. Если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, а также вследствие иных подобных обстоятельств, имеющих чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер, возникших после заключения Договора и независящих от воли Сторон, Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при условии письменного уведомления другой Стороны о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее, чем 48 часов с момента соответственно наступления либо прекращения действия указанных обстоятельств.

8.2.При этом срок исполнения договорных обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы.

8.3.В случае если обстоятельства непреодолимой силы и или их последствия продолжают действовать свыше 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно более короткий срок обязаны провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

8.4.Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная компетентным на то органом: Торгово-Промышленная палата Российской Федерации, подразделением МЧС или другим компетентным органом.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.При изменении почтовых и банковских реквизитов,о своем правовом положении, в том числе о принятых решениях о реорганизации или ликвидации Стороны, отзыве или прекращении срока лицензии, сертификата, разрешениях Поставщик в письменном виде уведомляет об этом Покупателя в течение 2 (двух) дней с момента изменения. В противном случае Поставщик возмещает Покупателю все убытки, связанные с этим.

9.2.Ни одна из сторон по данному Договору не вправе передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

9.3.Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, даже если они не упомянуты в тексте Договора, при условии, что они оформлены в качестве приложения, имеют ссылку на дату, номер и наименование Договора, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

9.4.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.5.Для обеспечения оперативного решения вопросов и ускорения документооборота Стороны взаимно признают документы, переданные с надлежащим качеством по факсимильной и/или электронной связи до момента получения оригиналов. Оригиналы вышеназванных документов должны быть направлены почтовым отправлением не позднее 10 (десяти) дней с момента направления их по факсимильной или электронной связи. В случае непредставления Сторонами в этот срок оригиналов документов, исполнение обязательств по оплате может быть приостановлено до момента их представления.

9.6.Отказ от исполнения Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору возникших до отказа от исполнения Договора.

9.7.Договор вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон Договора и действует до 31.12.2023, а в части исполнения обязательств — до полного их исполнения Сторонами Договора.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а равно от выполнения обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия Договора, включая гарантийные обязательства.

9.8.В отношениях, не урегулированных Договором, но непосредственно вытекающих из его правовой природы и содержания, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.9.Все споры возникшие при исполнении Договора решаются путем переговоров или в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. В претензии указываются: требования Заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента ее поступления. При не урегулировании разногласий сторонами путем переговоров или претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.10.Работники Поставщика при посещении территории Покупателя, независимо от цели прибытия, обязаны выполнять требования пропускного и внутри объектного режима, установленные в ПАО«Завод«Буревестник».За нарушение пропускного и внутри объектного режима работниками поставщика доступ их на территорию ПАО«Завод«Буревестник»может быть прекращен.

9.11.Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным.

Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 3 (трех) лет после истечения или прекращения действия Договора».

9.12Поставщик гарантирует, что он:

-зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

-уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные органы государственной власти отчетность;

-для заключения и исполнения Договора получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения;

-располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, позволяющими ему исполнить свои обязательства.

9.13.В случае нарушения Поставщиком, указанных в п. 9.12. Договора гарантий или законодательства (в том числе налогового), Поставщик обязуется возместить Покупателю ущерб, понесенный последним вследствие таких нарушений. Срок возмещения ущерба – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1.ПАО«Завод«Буревестник»открыто заявляет о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях. ПАО«Завод«Буревестник»заявляет о принятых в Обществе антикоррупционных локальных актах, направленных на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства Обществом, его работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени и в интересах Общества. Антикоррупционная политика Общества направлена на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества. Стороны Договора обязуются соблюдать Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ«О противодействии коррупции».

11.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1.Приложение №1 - Спецификация №1.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№237/15/23 от __.__.2023г.

Спецификация №1

ПОСТАВЩИК: ___________________________

Юридический адрес: ___________________________________________________________

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: ___________________________

Юридический адрес: ___________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: ПАО«Завод«Буревестник»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д.31, тел. (81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: ПАО«Завод«Буревестник»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д.31, тел. (81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

шт

1

Италия

2

Смола ионообменная TRILITE SM200(мешок 25л)

- Посмотреть таблицу с данными

шт

2

Корея

3

Сопло нижнее S D6 (87-3)

шт

2

Япония

1.Требования к Товару:

1.Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от даты производства. Весь поставляемый Товар должен по качеству и комплектности соответствовать установленным в Российской Федерации документам качества и должен подтверждаться соответствующими документами установленного образца. Соответствие качества Товара условиям договора подтверждается паспортом качества, предоставляемым Поставщиком.

2.Условия поставки:

2.1.Сроки поставки Товара: не более 80 (восьмидесяти) рабочих дней с момента подписания договора.

2.Поставка осуществляется:

Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика автотранспортом(ж/д транспортом если требуется) до склада Покупателя, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте конкретного вида.

3.Порядок расчетов по Договору:

Оплата производится в размере 100% на расчётный счёт Поставщика, в срок не более 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приёмке Товара на склад Покупателя.

Поставщик Покупатель

________________ Покупатель

Генеральный директор

ПАО«Завод«Буревестник»

__________М.Г. Голубов

Приложение_№4_к_Извещению_(Формы) Приложение к приказу

Приложение №4

Образцы форм и документов, представляемых для участия в Закупке

ВНИМАНИЕ!

Все требуемые формы должны быть заполнены по всем пунктам.

Изменение форм не допускается.

В случае несоблюдения данных условий заявка участника закупки будет отклонена как не отвечающая требованиям Извещения о закупке.

НАЧАЛО ФОРМЫ

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (Форма 1)

(оформляется участником закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

1.Изучив извещение закупки на право заключения договора на _______________________________________ (указывается предмет договоров), а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты

- Посмотреть таблицу с данными

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в документах, и направляет настоящую заявку.

2.Мы согласны осуществить поставку продукции, (оказание услуги, выполнение работ) в соответствии с требованиями настоящего извещения о закупке и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в закупке, в том числе в приложениях, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке.

3.Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в настоящем извещении о закупке и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

4.Мы согласны с тем, что в случае, если нами не будут учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом закупки, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями настоящего извещения о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части настоящего извещения о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5.Если по итогам закупки заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями настоящего извещения о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части извещения закупке и согласно нашим ценовым предложениям, которые мы просим включить в договор.

6.Настоящей заявкой на участие в закупкеподтверждаем (декларируем), что __________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц),

наименование индивидуального предпринимателя)

- правомочна заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации(для юридического лица) или на любой стадии банкротства, не признанна по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом), в отношении Организации не открыто конкурсное производство;

- Организация не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и(или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- на день подачи заявки деятельностьОрганизации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Организация не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов нашей Организации, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, не обжалуем наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-участник закупки не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, а также работников и аффилированных лиц Заказчика;

- уОрганизациии его должностных лицотсутствуетконфликт интересов с работниками Заказчика;

- Организация обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности(применимо в случае, если предметом закупки являются исключительные права на результат интеллектуальной деятельности);

- сведения об Организации не указаны в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренномстатьей 5 Закона №223-ФЗ, и(или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №44-ФЗ;

-уфизического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (применимо в случае, если закупка у субъектов МСП и самозанятых);

-отсутствия фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к ответственности по статье 19.28 КоАП Российской Федерации(применимо в случае, если закупка у субъектов МСП и самозанятых).

7.Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие закупке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в закупке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8.В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями настоящего извещения о закупке и условиями наших предложений.

9.В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями настоящего извещения о закупке и нашим предложением о цене.

10.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем закупки или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем закупки, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в закупке нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений ______________________________________________(наименование участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае нашего уклонения от заключения договора.

11.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении настоящей закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12.В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения итогового протокола и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений.

13.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), _______________________________________

(наименование участника процедуры закупки) подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом № 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _________________________, зарегистрированному по адресу: ___________________

(наименование заказчика) (адрес заказчика).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона № 152-ФЗ). Настоящее подтверждение действует в течение 1 (одного) года со дня его подписания. (применимо в случае, если закупки у физического лица или индивидуального предпринимателя).

14Банковские реквизиты участника размещения заказа:

- Посмотреть таблицу с данными

15.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________________

16.К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке, согласно описи - на _____стр.

Участник закупки/

уполномоченный представитель_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)(подпись)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

НАЧАЛО ФОРМЫ

Анкета участника (Форма 2)

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки/

уполномоченный представитель_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.(при наличии)

КОНЕЦ ФОРМЫ

Порядок заполнения Формы «Анкета участника»:

Столбец №3 – Указываются сведения об участнике закупки.

НАЧАЛО ФОРМЫ

Декларация о соответствии участника/лидера коллективного участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (Форма 3)

Подтверждаем, что ____________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника/лидера коллективного участника закупки)

в соответствии состатьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _______________________________________________________.

2. ИНН/КПП: _________________________________________________________________________________.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ____________________________________________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности :

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.(при наличии)

_______________________ ______________________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных впунктах 7 и8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего документа являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным вподпунктах "в" -"д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

НАЧАЛО ФОРМЫ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника заказа (Форма №4)

ДОВЕРЕННОСТЬ №

___________________________________________________________________

(Населенный пункт, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация - Участник:

____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» ______________

представлять интересы ______________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе котировок в электронной форме, проводимом ПАО «Завод «Буревестник».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять организатору закупки необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись удостоверяем.

________________________________ ______________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Достоверность действительна по «____» __________________________ 20 __ г.

_________________________ ________________________ ___________________

(должность) (подпись) (Фамилия, инициалы)

м.п. (при наличии)

НАЧАЛО ФОРМЫ

Справка о подтверждении технических характеристик поставку товара, выполнения работ, оказываемых услуг (Форма 5).

- Посмотреть таблицу с данными

Особые условия:

1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству требованиям указанным в Техническом задании.

2. Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть не восстановленным и не бывшим в употреблении.

3. Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара оригиналом паспорта качества Товара или сертификатом.

4. Поставщик гарантирует, что Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товара стандартами и техническими условиями. Маркировка Товара должна быть четкой, стойкой и обеспечивать однозначную идентификацию Товара.

5. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от даты изготовления. Весь поставляемый Товар должен по качеству и комплектности соответствовать установленным в Российской Федерации документам качества и должен подтверждаться соответствующими документами установленного образца. Соответствие качества Товара условиям договора подтверждается паспортом качества, предоставляемым Поставщиком.

6. Эквивалент не рассматривается в связи с несовместимостью товара и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Покупателем.

Порядок заполнения формы «Справка о подтверждении технических характеристик поставку товара, выполнения работ, оказываемых услуг»:

Столбец №1 – Указывается порядковый номер;

Столбец №2 – Указывается наименование товара, работы, услуги, предлагаемого участником закупки, с обязательным указанием марки товара / модели товара / товарного знака, характеристика товара, работы, услуги, предлагаемого участником закупки;

Столбец №3 – Указывается количество товара;

Столбец №4 – Указывается единица измерения;

Столбец №5 –Указывается наименов ание страны происхождения поставляемых товаров.

Оформляется на официальном бланке организации и подписывается уполномоченным представителем.

КОНЕЦ ФОРМЫ

НАЧАЛО ФОРМЫ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Ценовое предложение (Форма 6)

- Посмотреть таблицу с данными

На основании вышеизложенного предлагаем заключить договор на сумму ____________________ (________________) руб. ___ коп. с НДС.

Участник закупки/ уполномоченный представитель_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. (при наличии)

КОНЕЦ ФОРМЫ

Порядок заполнения Формы «Ценовое предложение»:

Столбец №1 – Указывается порядковый номер;

Столбец №2 – Указывается наименование товара, работы, услуги, предлагаемого участником закупки, с обязательным указанием марки товара / модели товара / товарного знака, характеристика товара, работы, услуги, предлагаемого участником закупки;

Столбец №3 – Указывается количество товара;

Столбец №4 – Указывается единица измерения;

Столбец №5 –Указывается наименов ание страны происхождения поставляемых товаров.

Столбец №6 – Указывается стоимость за единицу товара, работы, услуги в валюте закупки,без/с НДС;

Столбец №7 – Указывается общая стоимость товара, работы, услуги в валюте закупки,без/с НДС.

Строка «ИТОГО» – Указывается общая стоимость товара, работы, услуги, предлагаемого участником.

НАЧАЛО ФОРМЫ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Декларация соответствия члена коллективного участника (Форма 7)

Форма Декларации соответствия члена коллективного участника

(Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником)

_

начало формы

Приложение №__ к заявке

от «____» _____________ 20___ г. № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

Выступая в качестве члена коллективного участника, лидером которого является ___________________________(наименование участника процедуры, от имени которого подается заявка), настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________(наименование члена коллективного участника): не проводится процедура ликвидации; отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом), экономическая деятельность ______________________________(наименование члена коллективного участника) не приостановлена; на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

(члену коллективного участника необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов)

задолженность ____________ (наименование члена коллективного участника) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует,

либо

задолженность ___________ (наименование члена коллективного участника) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (указать наименование участника) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период;

Подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________(наименование члена коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

_______________________________ _________________________

(подпись уполномоченного лица)(ФИО и должность подписавшего)

М.П (при наличии)

КОНЕЦ ФОРМЫ

Инструкции по заполнению.

Данная форма заполняется в случае, если предложение подается коллективным участником.

Данные инструкции не указываются в документах, подготовленных участником.

Участник приводит номер и дату заявки на участие.

Форма заполняется каждым членом коллективного участника.