Тендер - на поставку этилового спирта №239281042

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc
• Документация.doc
• Извещение.doc
• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре»

_____________ Л.А. Миняйло

14.02.2023 г.

Извещение № 6/ЗК

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

Заказчик - Посмотреть таблицу с данными

Контактная информация - Посмотреть таблицу с данными

Способ закупки
Запрос котировок

Источник финансирования
Средства от приносящей доход деятельности
ОКВЭД2 20.14
ОКПД2 20.14.75.000

Предмет договора - Посмотреть таблицу с данными

Место и срок оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными

Порядок подачи заявок - Посмотреть таблицу с данными

Подведения итогов запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре»

_____________ Л.А. Миняйло

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

2023 год

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ; Положением о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи котировочных заявок.
После наступления даты окончания приема котировочных заявок заказчик вправе завершить процедуру закупки без определения победителя. - Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: Качество и безопасность поставляемой медицинской продукции должны соответствовать обязательным требованиям законодательства РФ (Приказом Минздрава России от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальных предпринимателей, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.10.2015 № 771 «Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей»).

Поставляемая медицинская продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории РФ. Наличие паспорта завода изготовителя и протокола анализа уполномоченной лаборатории.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от основного, на момент поставки товара.

Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья пользователя при его надлежащем использовании, хранении, транспортировании и утилизации, не должен причинять вред имуществу Заказчика, пользователя, окружающей среде, выделять никаких веществ, опасных для здоровья персонала Заказчика.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузо-разгрузочных работах и хранении согласно действующим нормативным документам на товар.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении, и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. Поставщик обязан представить вместе с товаром оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих его качество и соответствие его требованиям технической документации.

Адрес поставки: ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72.

Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявкам Заказчика.

Начальник ОМТО А.Н. Дъячков

. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА

РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________________________________________

(место нахождения юридического (физического)

___________________________________________________________________________

(лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) _____________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы _____________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Готовы поставить этиловый спирт для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в следующем порядке, а именно:

Конкретные показатели товаров и материалов, соответствующие значениям, установленным документацией о запросе котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если ________________ будет признано победителем запроса котировок № ______, в соответствии с требованиями документации и нашей заявки, в срок установленный Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обязуемся подписать договор.

2. Цена поставки товара включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие и составляет: ____________________(руб). (общая сумма договора).

3. Данной заявкой __________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) выражает своё согласие исполнить условия договора, указанные в извещении, документации о проведении запроса котировок.

4. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против____________________________________

(наименование участника закупки)

- не проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- не имеется недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

Подтверждаем правомочность участника закупки заключать договор;

Заявляем об отсутствии сведений о _________________________________

(наименование участника закупки)

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение: копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Уполномоченный представитель

участника размещения заказа (для юридических лиц)/

участник размещения заказа (для физических лиц) _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись) М.П

. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

г. Ханты-Мансийск «__»________ 2023 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Козловой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и протокола от _______ г. № ______________, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства в установленные сроки поставить этиловый спирт для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре», на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией (Приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72.

1.3. Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявкам Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим договором.

2.1.2. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков, если во время поставки товара станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, а также потребовать возмещения убытков.

2.1.3. Отказаться от поставки товара (партии товара), в случае несоответствия качества товара установленным требованиям.

2.1.4. Увеличить предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены товара, работы или услуги. Цена дополнительно поставляемого товара или цена товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться от цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить приемку поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Своевременно оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара по настоящему договору.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет в заранее согласованный с Заказчиком день, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара.

2.3.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте, согласно Приложению №1. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

2.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями договора.

2.4.3. По согласованию с Заказчиком поставить товар, выполнить работы или оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость услуг за весь период действия договора составляет _________(___________) рублей ______ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

3.2. Оплата осуществляется по факту поставки товара путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Документы для предоставления: счет, товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура (при наличии НДС) или Универсальный передаточный документ - УПД.

3.3. При оформлении Поставщиком документов для оплаты (Счета, счет - фактуры) обязательно указывать номер и дату Договора.

4. Порядок поставки товара

4.1. Продукция поставляется партиями в течении всего срока действия договора по заявкам Заказчика.

4.2. Поставщик не имеет права увеличить сроки поставки продукции, указанные в Приложении №1 к договору.

4.3. Днем исполнения обязательства по поставке товара (партии товара) со стороны Поставщика считается день приемки продукции уполномоченным представителем Покупателя.

4.4. Поставщик обязан передавать совместно с поставляемой продукцией сопроводительную документацию:

- счет-фактура (2 экз.);

- товарную накладную (2 экз.);

-документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным законодательством РФ.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать условиям требований торгового оборота.

5.2. Упаковка должна быть изготовлена из экологически безопасных материалов, разрешенных для продуктов питания.

5.3. Упаковка должна иметь информацию на русском языке о составе, сроках годности, условиях хранения.

5.4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений при перевозке его любым видом транспорта.

5.5. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Продукции вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5.6. Условия хранения должны соответствовать нормативным документам на данный вид продукции.

5.7. Приемка товара в целом (или отдельной партии, в случае, когда согласно условиям договора предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной, подписываемой Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах.

5.8. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика совместно с уполномоченным представителем Поставщика. Указанные представители пересчитывают товар и осматривают его на предмет обнаружения видимых недостатков. При приемке составляется акт, в котором отмечается количество товара и наличие/отсутствие видимых недостатков.

В случае если в силу специфики товара выявить (обнаружить) его недостатки невозможно при внешнем осмотре, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования по качеству товара в течение 5 дней с момента обнаружения выявленных недостатков товара в течении срока годности.

5.9. Заказчик должен принять товар, по ассортименту, количеству и цене согласно Спецификации (Приложение №1).

5.10. Некачественная продукция с поврежденной тарой или упаковкой, с признаками порчи и загрязнений, с истекшим сроком хранения подлежит возврату или замене за счет Поставщика в течение 48 часов с момента обнаружения недостатка и оповещения Поставщика.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемых товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.12. Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи – приемки в соответствии с требованиями нормативных документов согласно Приложения № 1 к настоящему договору.

Риск случайной гибели поставленных товаров переходит к Заказчику с момента подписания им товарной накладной (акта сдачи-приемки товара).

6. Качество товара

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации (стандартам. техническим условиям, фармакопейным статьям и пр., утвержденным в установленном порядке).

6.2. Право собственности на товар переходит от поставщика к заказчику с момента подписания товарной накладной.

6.3. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% от общего срока годности, на момент поставки товара.

6.4. Заказчик в течении всего срока годности товара осуществляет контроль качества, в случае выявления некачественного товара Поставщик за свой счет в течении 5 (пяти) дней осуществляет его замену.

6.5. Товар принимается Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, качеству и ассортименту, утвержденная Постановлением Госарбитража при СМ ССС от 15.06.1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик обязуется возместить убытки в случае утраты, повреждения (порчи) отправления в размерах его полной стоимости.

7.3. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1 (один) % от цены Договора за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. В случае предоставления недостоверных сведений о происхождении товара Поставщиком, предусмотрены меры гражданской ответственности (штраф в размере 15% от цены Договора).

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего договора.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из договора является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 12 договора.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.4. Споры из договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по настоящему Договору, а именно:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки товаров.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, предварительно уведомив в письменной форме Поставщика о расторжении договора не менее чем за 10 дней.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой уведомления будет считаться дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в договоре либо не получение данного уведомления, направленного по указанному адресу в договоре.

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

10.6. Информация о Исполнителе, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует по 01.06.2023 г., в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

11.3. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по выполнению договора третьим лицам.

11.4. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11.5. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.8. Приложения к договору:

- Спецификация

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к проекту Договора

№ ________ от « »_____________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: Качество и безопасность поставляемой медицинской продукции должны соответствовать обязательным требованиям законодательства РФ (Приказом Минздрава России от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальных предпринимателей, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.10.2015 № 771 «Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей»).

Поставляемая медицинская продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории РФ. Наличие паспорта завода изготовителя и протокола анализа уполномоченной лаборатории.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от основного, на момент поставки товара.

Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья пользователя при его надлежащем использовании, хранении, транспортировании и утилизации, не должен причинять вред имуществу Заказчика, пользователя, окружающей среде, выделять никаких веществ, опасных для здоровья персонала Заказчика.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузо-разгрузочных работах и хранении согласно действующим нормативным документам на товар.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении, и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. Поставщик обязан представить вместе с товаром оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих его качество и соответствие его требованиям технической документации.

Адрес поставки: ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72.

Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявкам Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная максимальная цена сформирована по наименьшему коммерческому предложению №1.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена поставки товара включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре»

_____________ Л.А. Миняйло

14.02.2023 г.

Извещение № 6/ЗК

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

Заказчик - Посмотреть таблицу с данными

Контактная информация - Посмотреть таблицу с данными

Способ закупки
Запрос котировок

Источник финансирования
Средства от приносящей доход деятельности
ОКВЭД2 20.14
ОКПД2 20.14.75.000

Предмет договора - Посмотреть таблицу с данными

Место и срок оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными

Порядок подачи заявок - Посмотреть таблицу с данными

Подведения итогов запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре»

_____________ Л.А. Миняйло

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

2023 год

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ; Положением о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи котировочных заявок.
После наступления даты окончания приема котировочных заявок заказчик вправе завершить процедуру закупки без определения победителя. - Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: Качество и безопасность поставляемой медицинской продукции должны соответствовать обязательным требованиям законодательства РФ (Приказом Минздрава России от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальных предпринимателей, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.10.2015 № 771 «Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей»).

Поставляемая медицинская продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории РФ. Наличие паспорта завода изготовителя и протокола анализа уполномоченной лаборатории.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от основного, на момент поставки товара.

Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья пользователя при его надлежащем использовании, хранении, транспортировании и утилизации, не должен причинять вред имуществу Заказчика, пользователя, окружающей среде, выделять никаких веществ, опасных для здоровья персонала Заказчика.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузо-разгрузочных работах и хранении согласно действующим нормативным документам на товар.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении, и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. Поставщик обязан представить вместе с товаром оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих его качество и соответствие его требованиям технической документации.

Адрес поставки: ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72.

Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявкам Заказчика.

Начальник ОМТО А.Н. Дъячков

. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА

РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________________________________________

(место нахождения юридического (физического)

___________________________________________________________________________

(лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) _____________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы _____________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Готовы поставить этиловый спирт для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в следующем порядке, а именно:

Конкретные показатели товаров и материалов, соответствующие значениям, установленным документацией о запросе котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если ________________ будет признано победителем запроса котировок № ______, в соответствии с требованиями документации и нашей заявки, в срок установленный Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обязуемся подписать договор.

2. Цена поставки товара включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие и составляет: ____________________(руб). (общая сумма договора).

3. Данной заявкой __________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) выражает своё согласие исполнить условия договора, указанные в извещении, документации о проведении запроса котировок.

4. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против____________________________________

(наименование участника закупки)

- не проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- не имеется недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

Подтверждаем правомочность участника закупки заключать договор;

Заявляем об отсутствии сведений о _________________________________

(наименование участника закупки)

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение: копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Уполномоченный представитель

участника размещения заказа (для юридических лиц)/

участник размещения заказа (для физических лиц) _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись) М.П

. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

г. Ханты-Мансийск «__»________ 2023 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Козловой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и протокола от _______ г. № ______________, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства в установленные сроки поставить этиловый спирт для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре», на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией (Приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72.

1.3. Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявкам Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим договором.

2.1.2. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков, если во время поставки товара станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, а также потребовать возмещения убытков.

2.1.3. Отказаться от поставки товара (партии товара), в случае несоответствия качества товара установленным требованиям.

2.1.4. Увеличить предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены товара, работы или услуги. Цена дополнительно поставляемого товара или цена товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться от цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить приемку поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Своевременно оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара по настоящему договору.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет в заранее согласованный с Заказчиком день, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара.

2.3.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте, согласно Приложению №1. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

2.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями договора.

2.4.3. По согласованию с Заказчиком поставить товар, выполнить работы или оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость услуг за весь период действия договора составляет _________(___________) рублей ______ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

3.2. Оплата осуществляется по факту поставки товара путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Документы для предоставления: счет, товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура (при наличии НДС) или Универсальный передаточный документ - УПД.

3.3. При оформлении Поставщиком документов для оплаты (Счета, счет - фактуры) обязательно указывать номер и дату Договора.

4. Порядок поставки товара

4.1. Продукция поставляется партиями в течении всего срока действия договора по заявкам Заказчика.

4.2. Поставщик не имеет права увеличить сроки поставки продукции, указанные в Приложении №1 к договору.

4.3. Днем исполнения обязательства по поставке товара (партии товара) со стороны Поставщика считается день приемки продукции уполномоченным представителем Покупателя.

4.4. Поставщик обязан передавать совместно с поставляемой продукцией сопроводительную документацию:

- счет-фактура (2 экз.);

- товарную накладную (2 экз.);

-документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным законодательством РФ.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать условиям требований торгового оборота.

5.2. Упаковка должна быть изготовлена из экологически безопасных материалов, разрешенных для продуктов питания.

5.3. Упаковка должна иметь информацию на русском языке о составе, сроках годности, условиях хранения.

5.4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений при перевозке его любым видом транспорта.

5.5. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Продукции вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5.6. Условия хранения должны соответствовать нормативным документам на данный вид продукции.

5.7. Приемка товара в целом (или отдельной партии, в случае, когда согласно условиям договора предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной, подписываемой Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах.

5.8. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика совместно с уполномоченным представителем Поставщика. Указанные представители пересчитывают товар и осматривают его на предмет обнаружения видимых недостатков. При приемке составляется акт, в котором отмечается количество товара и наличие/отсутствие видимых недостатков.

В случае если в силу специфики товара выявить (обнаружить) его недостатки невозможно при внешнем осмотре, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования по качеству товара в течение 5 дней с момента обнаружения выявленных недостатков товара в течении срока годности.

5.9. Заказчик должен принять товар, по ассортименту, количеству и цене согласно Спецификации (Приложение №1).

5.10. Некачественная продукция с поврежденной тарой или упаковкой, с признаками порчи и загрязнений, с истекшим сроком хранения подлежит возврату или замене за счет Поставщика в течение 48 часов с момента обнаружения недостатка и оповещения Поставщика.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемых товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.12. Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи – приемки в соответствии с требованиями нормативных документов согласно Приложения № 1 к настоящему договору.

Риск случайной гибели поставленных товаров переходит к Заказчику с момента подписания им товарной накладной (акта сдачи-приемки товара).

6. Качество товара

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации (стандартам. техническим условиям, фармакопейным статьям и пр., утвержденным в установленном порядке).

6.2. Право собственности на товар переходит от поставщика к заказчику с момента подписания товарной накладной.

6.3. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% от общего срока годности, на момент поставки товара.

6.4. Заказчик в течении всего срока годности товара осуществляет контроль качества, в случае выявления некачественного товара Поставщик за свой счет в течении 5 (пяти) дней осуществляет его замену.

6.5. Товар принимается Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, качеству и ассортименту, утвержденная Постановлением Госарбитража при СМ ССС от 15.06.1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик обязуется возместить убытки в случае утраты, повреждения (порчи) отправления в размерах его полной стоимости.

7.3. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1 (один) % от цены Договора за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. В случае предоставления недостоверных сведений о происхождении товара Поставщиком, предусмотрены меры гражданской ответственности (штраф в размере 15% от цены Договора).

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего договора.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из договора является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 12 договора.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.4. Споры из договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по настоящему Договору, а именно:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки товаров.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, предварительно уведомив в письменной форме Поставщика о расторжении договора не менее чем за 10 дней.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой уведомления будет считаться дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в договоре либо не получение данного уведомления, направленного по указанному адресу в договоре.

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

10.6. Информация о Исполнителе, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует по 01.06.2023 г., в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

11.3. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по выполнению договора третьим лицам.

11.4. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11.5. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.8. Приложения к договору:

- Спецификация

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к проекту Договора

№ ________ от « »_____________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку этилового спирта для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: Качество и безопасность поставляемой медицинской продукции должны соответствовать обязательным требованиям законодательства РФ (Приказом Минздрава России от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальных предпринимателей, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.10.2015 № 771 «Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей»).

Поставляемая медицинская продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории РФ. Наличие паспорта завода изготовителя и протокола анализа уполномоченной лаборатории.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от основного, на момент поставки товара.

Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья пользователя при его надлежащем использовании, хранении, транспортировании и утилизации, не должен причинять вред имуществу Заказчика, пользователя, окружающей среде, выделять никаких веществ, опасных для здоровья персонала Заказчика.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузо-разгрузочных работах и хранении согласно действующим нормативным документам на товар.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении, и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. Поставщик обязан представить вместе с товаром оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих его качество и соответствие его требованиям технической документации.

Адрес поставки: ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72.

Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявкам Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная максимальная цена сформирована по наименьшему коммерческому предложению №1.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена поставки товара включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

- Посмотреть таблицу с данными