Тендер - Закупка глицеринового эфира канифоли №239250489

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

Приложение_№_4_-Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к аукционной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_______

г. Пермь «___»__________2023 года

Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» (сокращенно – ФКП «Пермский пороховой завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по производству гражданской продукции – начальника производственного комплекса № 5 «Гражданская продукция» Терешатова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22, с одной стороны, и

______________ (сокращенно - _____________________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________ ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

на основании результатов проведения аукциона в электронной форме (итоговый протокол от «__» _________ 20__ года, извещение № __________), заключили настоящий договор № ______ (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить глицериновый эфир канифоли (далее – Товар), в количестве 240 тонн, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Требуемые показатели Товара установлены в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору).
1.3. Страна производства (изготовления) Товара: (указывается в соответствии с заявкой участника, с которым заключается Договор).
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ____________ рублей (____________________________ рублей ______ копеек), с учетом НДС 20% в сумме __________ рублей / без НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, стоимость доставки Товара до склада Заказчика, затраты на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи
2.3. Цена за единицу Товара (1 т) составляет: ________________ рублей с НДС/без НДС. Цена за единицу Товара является максимальной и не может превышать указанный предел весь период действия договора.
2.3.1. В связи со снижением цен на сырье, со снижением цен на рынке данной продукции возможно снижение цены на Товар по взаимному согласию Сторон, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.4. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
2.4.1. Форма оплаты: безналичный денежный расчет. По согласованию сторон возможна иная форма расчета или взаимозачет.
2.5. При проведении денежных расчетов Заказчик перечисляет денежные средства со своего банковского счёта на банковский счёт Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.
2.6. В случае изменения реквизитов банковского счёта, Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с даты таких изменений в письменной форме уведомить об этом Заказчика, сообщив новые реквизиты счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.
2.7. Оплата по Договору третьим лицам не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.
2.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.9. Поставщик в период действия Договора ежеквартально, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты завершения квартала, формирует и предоставляет Заказчику «Акт сверки взаиморасчётов» по Договору.
2.10. Заказчик при проведении денежных расчетов вправе применить правила банковского сопровождения, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
2.10.1. Сведения об идентификаторе государственного контракта, государственном контракте и реквизитах отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке, оформляются по форме Приложения № 2 к настоящему Договору и подписываются Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.
2.11. В соответствии с подпунктом з) пункта 2) части 1 статьи 8.3. Федерального закона № 275-ФЗ Заказчик вправе осуществить платежи со своего отдельного счёта на расчётный счёт Подрядчика – при общей сумме таких платежей не более 3.000.000,00 рублей (Трёх миллионов рублей 00 копеек) в месяц.
2.12. В случае отсутствия необходимого объема денежных средств на отдельном счете Заказчика и при наличии финансовой возможности, Стороны вправе при проведении денежных расчетов использовать расчетные счета, указанные в Разделе 14 настоящего Договора.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Товар поставляется партиями по предварительно поданным заявкам.
Минимальная/максимальная партия поставки Товара составляет 10/20 тонн. Партией является количество Товара, поставляемое по одной товарной накладной. Количество поставляемого Товара указывается в заявке.
3.2. Срок поставки в течение течении 5 календарных дней с даты направления Заказчиком заявки Поставщику посредством электронной связи или по графику, предоставленному Заказчиком Поставщику.
3.3. Адрес электронной почты Поставщика для направления заявок: ________________.
3.4. Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, д.11, склад на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Стоимость доставки включена в цену Товара.
3.5. Товар поставляется в полипропиленовых или бумажных мешках массой 25 кг, упакованных на поддоны в паллеты, обтянутые стрейч-пленкой и плотно зафиксированные стреп-лентой. Тара (упаковка невозвратная).
Объем отгрузки – не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг
Минимальный размер технологической партии – 3 тонны
3.6. С каждой партией Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:
• товарную накладную формы ТОРГ-12 (в этом случае Поставщик не позднее 5 (пяти) дней с даты поставки Товара предоставляет Заказчику оригинал счета-фактуры в одном экземпляре) либо УПД;
• копию паспорта качества производителя заверенный синей печатью Поставщика и русский перевод данного паспорта.
3.7. Приемка Товара, поступившего в исправной таре осуществляется согласно количества товарных единиц в момент получения от Поставщика.
3.8. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с транспортными и сопроводительными документами отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает процесс приемки продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) либо УПД.
3.10. Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе Заказчика не позднее 20 календарных дней с момента его передачи.
3.11. При выявлении несоответствий Товара положениям Договора о качестве или комплектности, Заказчик не позднее 1 рабочего дня со дня их выявления уведомляет об этом Поставщика с указанием выявленных недостатков, а также даты, времени и места совместного осмотра Товара Сторонами.
3.12. После получения уведомления о выявленных недостатках, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить своего представителя для осмотра Товара. Представитель Поставщика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность.
При неявке представителя Поставщика для осмотра Товара в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт о фактическом качестве и комплектности Товара, в котором отражает выявленные недостатки Товара и указывает на отказ от его принятия. Один экземпляр подписанного Заказчиком акта о фактическом качестве и комплектности Товара направляется Поставщику и служит доказательством несоответствия Товара условиям Договора. Поставщик обязуется в срок, указанный в акте о фактическом качестве и комплектности Товара, соответственно, заменить Товар качественным, доукомплектовать его или поставить комплектный Товар вместо некомплектного. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, не соответствующего Договору, и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.
3.13. Выявленные недостатки Товара фиксируются представителями Сторон в двустороннем акте о фактическом качестве и комплектности Товара.
3.14. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков товара Стороны вправе привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик.
3.15. Товар, не соответствующий условиям Договора, считается не поставленным и не подлежит оплате Заказчиком.
3.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поставщик до момента передачи Товара Заказчику.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарной накладной.
4.3. В случае несоблюдения Поставщиком требований о качестве Товара, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
4.4. Срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 6-ти месяцев до окончания гарантийного срока хранения (ГСХ).
4.5. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.2. Соблюдать требования части 2 и части 4 статьи 9 Федерального закона № 402 – ФЗ от 06 декабря 2011года «О бухгалтерском учете».
5.1.3. Устранить за свой счет все недостатки, выявленные в ходе приемки Товара, а в случае невозможности устранения – заменить Товар.
5.1.4. По требованию Заказчика обеспечить прибытие своего представителя на предприятие Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за поставленный и надлежащего качества Товар в соответствии с настоящим Договором.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Надлежащим образом осуществить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.
5.3.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в соответствии с условиями Договора.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Отказаться от приемки и оплаты Товара, если он не соответствует условиям Договора, и осуществить его возврат за счет Поставщика.
5.4.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Договора, причиненных по вине Поставщика.
5.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным законом и в случае:
- нарушения сроков отгрузки Товара (в том числе однократного);
- наличия претензий у Заказчика к качеству Товара;
- нарушения требований к товаросопроводительным документам.
5.4.4. Изменить объем поставки Товара в сторону уменьшения, либо отказаться от объема полностью с последующим оформлением дополнительного соглашения к Договору, без применения штрафных санкций к Заказчику.
5.4.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки сроков поставки Товара и /или сроков замены забракованного Товара Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору по день исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от цены Договора.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. Оплата штрафной неустойки не освобождает Поставщика от его обязательств по Договору.
6.4. В случае просрочки сроков оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности.
6.5. За нарушение Поставщиком п. 5.1.4. настоящего Договора предусмотрен штраф в размере фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).
6.6. В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком Раздела 3 Договора (в том числе предоставления ненадлежащих товаросопроводительных документов), Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора.
6.7. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения Договора на срок более, чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Договора и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика - обратиться в суд с соответствующим иском.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируется законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
8.3. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона направляет претензию. Претензия должна предъявляться в письменном виде с приложением документов, необходимых для ее рассмотрения. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее получения, по истечении которого заявителю должен быть направлен ответ. Вся претензионная переписка должна подписываться уполномоченными представителями Сторон и вестись заказной почтой.
8.4. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в Арбитражный суд Пермского края.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.4. В случаях, предусмотренных законодательством, сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении другой стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 августа 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.
10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по собственной инициативе в отсутствие виновного поведения Поставщика.
10.3. В случае невыборки Заказчиком Товара к моменту расторжения Договора, Поставщик не вправе требовать от Заказчика выборки и оплаты невыбранного Товара, а также какой-либо компенсации, связанной с невыборкой.

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
11.1. Поставщик дает свое согласие на раскрытие информации о Поставщике, составляющей коммерческую и налоговую тайну, в том числе о наличии признаков несформированного источника по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, ставшей известной Заказчику из договорных отношений с Поставщиком и/или из других источников.
11.2. Поставщик дает свое согласие на публикацию такой информации в телекоммуникационной сети «Интернет».
11.3. При получении уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 1 месяца с момента получения указанного уведомления.
11.4. Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с продавцом по Договору, но в ситуации, когда продавец или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).
11.5. Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости товара, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.
11.6. В случае неустранения вышеуказанных признаков в месячный срок, Поставщик обязуется возместить имущественные потери Заказчика (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику или к третьему лицу.
11.7. Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Поставщиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС, определяются в размере:
- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком;
- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику или третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Заказчиком.
11.8. Поставщик в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, обязан возместить указанные имущественные потери Заказчику. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.
11.9. В случае, если налоговым органом, в котором стоит на учете Заказчик, будет принято решение об отказе в возмещении Заказчику сумм НДС, по данному Договору, по причине не подтверждения начисления Поставщиком этих сумм НДС в бюджет, Поставщик обязуется по письменному запросу в десятидневный срок предоставить Заказчику документ произвольной формы, заверенный налоговым органом, в котором стоит на учете Поставщик, подтверждающий начисление в бюджет сумм НДС по данному Договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. Внесение изменений и дополнений в условия Договора, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.5. В случае невыборки Заказчиком Товара до истечения срока действия настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать от Заказчика выборки и оплаты невыбранного Товара, а также какой-либо компенсации, связанной с невыборкой.
12.6. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Договору:
- Приложение № 1 - Техническое задание
- Приложение № 2 - Сведения для проведения денежных расчетов (форма).

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____ от «__» ________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Наименование, технические, качественные, функциональные характеристики будут заполнены на основании заявки участника, с которым будет заключен договор)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № от «___» _________ 2023 года

ФОРМА: оформляется как Приложение – в рамках дальнейшего заключения Дополнительного соглашения к Договору

Сведения для проведения денежных расчётов между Сторонами

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиАукционная_документация СОГЛАСОВАНО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Утверждаю:

Начальник управления

по правовому обеспечению

ФКП «Пермский пороховой завод»

________________ С.А. Холоимов

(на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 от 26.12.2022)

«14» февраля 2023 года

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

(закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

ПЕРМЬ, 2023 г.

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФКП «Пермский пороховой завод»;

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими закупки товаров, работ, услуг в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1 – Техническое задание (Описание предмета закупки);

- Приложение № 2 – Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД);

- Приложение № 3 – Образцы форм, предоставляемых в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме;

- Приложение № 4 – Проект договора (размещено отдельным файлом)

Приложение № 1

к аукионной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Глицериновый эфир канифоли предназначен для использования в качестве пленкообразующего при производстве термопластика для разметки дорог.

2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

3. УПАКОВКА ТОВАРА

Товар поставляется в полипропиленовых или бумажных мешках массой 25 кг, упакованных на поддоны в паллеты, обтянутые стрейч-пленкой и плотно зафиксированные стреп-лентой.

Тара (упаковка невозвратная).

Объем отгрузки – не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг

Минимальный размер технологической партии – 3 тонны

4. ПОРЯДОК, СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Товар поставляется партиями по предварительно поданным заявкам.

Минимальная/максимальная партия поставки Товара составляет 10/20 тонн

Срок поставки в течение 5 календарных дней с даты направления Заказчиком заявки Поставщику посредством электронной связи или по графику, предоставленному Заказчиком Поставщику.

Количество поставляемого Товара указывается в заявке.

Доставка Товара до склада Заказчика осуществляется автотранспортом Поставщика. Стоимость доставки включена в цену Товара.

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

614042, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 11, склад на территории ФКП «Пермский пороховой завод».

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОК

Срок годности да дату отгрузки – не менее 6-ти месяцев до окончания гарантийного срока хранения (ГСХ).

Приложение № 2

к аукционной документации

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД)

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора выполнены в соответствии со статьей 4.3. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФКП «Пермский пороховой завод»», начальная (максимальная) цена договора«Закупка глицеринового эфира канифоли»установлена посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Документация о проведении аукциона в электронной форме, находящаяся у Заказчика, содержит источники информации, используемые при расчете НМЦД.

Приложение № 3

к аукционной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

в электронной форме

ФОРМА 3.1.

ОПИСАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению таблицы:

В столбце № 1 указывается порядковый номер позиции товара;

В столбце № 2 указывается наименование поставляемого товара с указанием товарного знака (его словесного обозначения) (при его наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии);

В столбце № 3 указывается страна происхождения товара;

В столбце № 4 характеристики поставляемого товара в соответствии с Приложением № 1 к аукционной документации;

В столбце № 5 указываются единицы измерения поставляемого товара;

В столбце № 6 указывается количество товара в соответствии с Приложением № 1 к аукционной документации.

ФОРМА 3.2.

Анкета УЧАСТНИКа аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными